合同编号：SBR-20110608

　　签约地点：乌鲁木齐市

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方供应中国石油克拉玛依石化分公司“昆仑”牌AH-70＃A级重交通道路石油沥青等相关事宜，特订立本合同。

　　第一条 商品名称、规格型号、单位、供货性质、数量、供货

　　时间

　　第二条 单价

　　沥青单价=①沥青出厂价+②运费+③乙方服务费。其中： ①沥青出厂价5235元／吨。

　　②运费，运费=运价×里程。运价执行0.48元／吨·公里。里程

　　以实际公路运输里程为准。

　　③乙方服务费：50元／吨。

　　第三条 质量标准、验收方法

　　依照交通部道路石油沥青JTG F40-2004规范执行。沥青到货时，随车附带出厂合格证与对应的完好铅封，缺一不可。由甲方在沥青交付时对质量进行检测验收。合格甲方卸货。否则应拒绝卸车，并及时通知乙方。无论任何情况下，甲方卸车即视为认可乙方所供应该车沥青的质量。

　　甲方检测验收的时限为货到之日起12小时内。

　　如果检测结果合格，甲方应当在货到之日起36小时内卸完沥青，否则，自货到之时后36小时起，甲方按照每车每24小时1000元的标准应向乙方支付押车费。不足12小时的按照每车500元计算，超过12小时不足24小时的按照每车1000元计算。

　　对于甲方提出的沥青质量异议，乙方接到通知后，在5个工作日内，会同甲方共同完成：①现场封存车辆→②取样→③送新疆交通科学研究院进行检验→④检验结果确认的全过程工作。新疆交通科学研究院出具的检测报告载明的检验结果作为沥青质量是否符合合同约定的最终依据。

　　如果检验结果符合合同约定，甲方负担因沥青检测所发生的所有费用，包括检测费、差旅费、押车费等。如果检测结果不符合合同约定，则由乙方承担，乙方并负责退货及处理其后的一切事宜，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

　　沥青数量以甲方实际收到的数量为准，即，以乙﹑丙双方书面确认的、业经实践证明能够提供客观、公正计量服务的计算机构或计量衡重点出具的衡量计量单上载明的沥青实收净重为准。

　　第四条 包装、运输方式、费用负担及供货保证包装为散装。

　　全部采用沥青专用保温罐车（汽车）通过公路运输的方式运输。运输组织由乙方负责。运费由甲方承担，已含在沥青单价中。

　　除非有免责事由（如道路阻断﹑封闭﹑交通管制﹑运输途中车辆出现无法继续行驶的故障等），乙方保证所供应沥青按照甲方指定日期到达。

　　第五条 交付地、收货人

　　交付地：巴里坤县奎苏镇北二十公里

　　收货人：西安水建大柳沟水库项目部

　　第六条 付款方式及结算

　　1、付款方式，先款后货

　　2、甲方预付定金人民币：壹佰万元整。

　　3、结算，结算时沥青数量以甲方实际签收量为准，结算时货款多退少补，乙方并向甲方提供合法的货款发票和运费发票。

　　第七条 合同的生效、变更

　　本合同自双方签字盖章后生效，由于不可抗力（如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件）导致不能完全或部分履行本合同权利、义务的，由双方协商一致可变更或解除本合同。

　　第八条 违约责任

　　1、乙方违约情形/应当承担的责任：

　　供货时间、供货数量、供货质量不符合合同约定，致使甲方停工或无法按计划正常冬储沥青的/赔偿因此所造成的直接经济损失的20%。

　　没有按照约定处理甲方提出的质量异议的/视为质量不合格；

　　2、甲方违约情形/应当承担的责任；

　　不（拒绝、拖延、推诿）按照本合同约定付款或支付押车费等应当支付的款项的/承担应当付款总额的20%违约金。  不按照合同约定的时限检测验收/视为质量不合格

　　不按照约定配合乙方处理所提出的质量异议的/视为质量不合格

　　3、其他；

　　除上述本条1、2款列举的情形外，在履行本合同过程中如一方违约，应向对方支付违约部分的20%的违约金。

　　违约一方还应承担对方主张权利所支付的律师代理费、差旅费等。

　　第九条 争议解决办法

　　在本合同履行过程中，发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，在合同签订地人民法院通过诉讼解决。

　　第十条 其他约定

　　由于中燃油政策变动或其他不可抗拒因素（如地震、战争），致使乙方不能正常履行本合同时，本合同自动解除，在此情况下，乙方应在2个工作日内及时书面通知甲方，自通知之日起，乙方应将扣除已供沥青价款后多收取的沥青款及相关费用在5个工作日内全部退还甲方，甲方应将计算已收到乙方供应的全部沥青价款减去滚动支付的总额后少支付的沥青款及相关费用在5个工作日内全额退还乙方。

　　第十一条 安全与环保责任

　　乙方对所供产品可能引发的安全与环保责任随产品所有权的转移而转移。

　　第十二条 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　签约时间： 签约时间：

　　传 真： 传 真：

　　篇一：

尊敬的审判长、审判员：

　　根据《中华人民共和国民事诉讼法》第50条、第58条及《中华人民共和国律师法》第28条之有关规定，北京龙佑律师事务所受XXXXX（北京）仪器有限公司（以下简称“XX公司”）的委托，指派我们担任诉讼代理人，依法参加XX公司与XX市XXXX水泥有限责任公司（以下简称“YY公司”）买卖合同纠纷一案的本诉与反诉活动。接受委托以后，我详细查阅了与本案有关的全部证据材料，同时对与本案有关的问题和事实情况依法进行了必要的调查了解。至此，为进一步查明本案事实，维护XX公司的合法权益，现根据相关法律、法规之规定，并结合庭审情况发表代理意见如下：

　　一、XX公司依约履行了自己的合同义务，YY公司亦应当履行向XX公司的付款义务。

　　XX公司和YY公司经协商一致，于2008年10月签订了买卖合同。此合同约定内容系XX公司和YY公司双方的真实意思表示，且未违反法律法规的禁止性和限制性规定，未损害国家和第三人的合法权益等，属合法有效。YY公司工作人员AA签字确认的总装箱清单中明确记载有合格证及其相关技术资料，所涉产品的型号、生产厂家与合同约定均一致。YY公司辩称的没有合格证、交付的货物与合同约定不相一致纯属胡搅蛮缠，没有任何事实依据。在XX公司完全履行了合同约定的义务后，YY公司亦应当依合同第七条约定履行向XX公司支付价款的义务，并且支付迟延履行的违约金和滞纳金。

　　二、XX公司的产品不存在质量问题。

　　根据合同第六条第四款的约定，“对产品的质量提出异议的期限：外观质量在产品安装结束后一个月内提出异议，内在质量在负荷试车后一个月内提出异议”。 YY公司在产品安装调试完毕投入正常生产已长达十八月之久未提出任何异议，因此，YY公司已经失去了对XX公司的产品提出任何质量异议的权限。

　　另一方面，XX公司依合同约定履行了供货义务，并经YY公司工作人员AA签字确认。虽后YY公司表示仪表间没有建好，并且对没有专用仪表间导致安装调试以至正常使用的迟延和将会对仪器造成机柜进水等损害的后果已知熟。YY公司确认，由于没有仪表间对仪器所造成的损害，XX公司不承担损坏责任。

　　即使YY公司后来建造了简易的仪表间，此仪表间如原告向法庭出示的照片所示，脏乱不堪，到处露风露雨。所以XX公司认为，YY公司在此精密仪器的长期使用过程中未能对仪器尽善良管理义务，是造成机器故障的原因。即使这样，XX公司在前期还是应YY公司的要求，免费提供了维修服务（清理泵膜，补焊等），使仪器正常使用至今。

　　综上，XX公司提供给YY公司的产品本身不存在质量问题。导致仪器偶尔出现故障的原因很明显是YY公司对仪器使用、管理不当所造成，与XX公司的产品质量无关，且YY公司已失去提出质量异议的权限。

　　三、XX公司没有必须维修的义务，也根本不存在退货的问题。

　　合同中XX公司24小时内响应，如有必要时在48小时内派人到现场维修的约定，前提是建立在产品出现质量问题的基础上。由于YY公司没有在质量异议期内提出任何质量异议，并且实际使用仪器长达十八个月之久，所以推定为XX公司的产品不存在质量问题。由于XX公司的产品不存在质量问题，进而，XX公司没有在24小时内响应的义务，也更没有维修的义务。所以，YY公司维修不能退货的诉请，没有任何法律和合同依据，理应驳回。

　　四、YY公司不但应当依据合同约定向XX公司支付后期价款，还应当对XX公司承担相应的违约责任。

　　XX公司在YY公司没有专用仪表间的情况下，依YY公司的要求，进行了安

　　装、调试、启动运行和员工培训等工作，YY公司同时也进入负荷生产状态。YY公司未在负荷试车后一月内提出内在质量异议（第六条第四款），进而丧失了质量异议的权限，推定XX公司的产品质量没有问题。并且第七条第三款约定 ：“设备到达买方现场，安装调试完毕30日内支付合同价款的10%（即人民币3万元）的调试款” 。据此约定，YY公司付款的唯一限制性条件只是“设备到达买方现场，安装调试完毕30日内”，YY公司子现在以产品质量抗辩纯属子虚乌有，并不能构成拒绝付款的理由。所以，XX公司要求YY公司应当按照合同约定，在2009年5月6日前支付XX公司3万元的调试款。承担相应的违约责任并无不妥。

　　另XX公司提交的证据综合说明，XX公司依约履行了合同义务，XX公司的产品没有质量问题。且货到YY公司现场已将近两年，YY公司应当按照合同第七条四款的约定向XX公司支付另外10%的总价款，并据合同第八条第二款承担相应的违约责任，有理有据，理应支持。

　　五、对于YY公司毫无诚信的狡辩，望贵院明察秋毫，作以明断。

　　在YY公司对XX公司的产品使用长达两年之久，XX公司多次索要后期价款无果，在与YY公司继续沟通的过程中，YY公司却一纸诉状将XX公司诉至法院，属典型的恶人先告状。就在此庭审过程中，一会儿产品没有合格证，当XX公司指出总装箱清单上有明确记载时，又声称交货与实际不符，我不知道YY公司工作人员AA签收的清单上明确记载的“清单与实际货物一致”的字样，为什么YY公司总是视而不见呢？最后YY公司又称交货与合同附件清单不一致，我当庭要求YY公司具体指出来时，YY公司再次变更了自己的观点，又称进口产品没有进口的证明！YY公司的态度让XX公司无法接受，XX公司本是以最大诚意，抱着解决问题的态度与YY公司多次协商，以求了解此事，但是YY公司的所作所为，失去了基本的商业信用，失去了基本的企业信誉，XX公司深表遗憾。

　　综上所述，XX公司的产品不存在质量问题，XX公司依约履行了自己的合同义务，本案的违约责任在YY公司，YY公司不但应当依据合同约定向XX公司支付后期价款，还应当对XX公司承担相应的违约责任。在XX公司向YY公司交货

　　将近两年，长期使用XX公司的产品，在XX公司多次索要后期未付价款无果后，YY公司为逃避依约向XX公司履行支付价款的义务，反而将XX公司诉至法院，试图以并不存在、且与支付后期价款无关的产品质量问题为由而不履行合同约定的的义务，显然没有事实与法律和合同依据，理应驳回。

　　代理人：XXX

　　二○XX年 月 日

　　篇二：

尊敬的审判员：

　　根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定，安徽至达律师事务所接受本案原告的委托，担任其与吴勇买卖合同纠纷案的一审诉讼代理人，今天依法出庭，履行代理人职责。

　　根据相关法律法规的规定及本案庭审调查已查明的基本事实，本代理人发表如下代理意见，供法庭参考：

　　一、本案事实清楚、证据充分，原、被告双方之间具有合法的买卖合同关系。被告自20XX年7月18日至9月16九次从原告处购买电力护套管，每次原告将货物送至被告指定的地点，被告验收合格并在销售单上签字确认。销售单明确记载了买卖双方、日期、商品名称、数量、价款等事项，经过被告签字确认后，是合法有效的，且原告提供的被告电话录音也证实了原、被告双方的买卖合同关系及被告尚欠货款131376元的事实。

　　二、被告主张原告货物存在质量问题的抗辩理由不能成立。

　　1、原告提供的货物完全合格，双方口头约定当场验货，被告在接受时已经检验完毕并签字确认。根据该货物的性质及交易习惯，产品的规格及厚度是能够及时检验的，也不存在隐藏的瑕疵。根据《合同法》第一百五十七条“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。”及《买卖合同司法解释》第十五条“ 当事人对标的物的检验期间未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的，人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定，认定买受人已对数量和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻的除外。”之规定，被告已经对货物检验完毕。

　　2、原告截至至20XX年2月26日之前未收到被告关于货物质量问题的任何通知。自20XX年9月16日之后原告多次向被告催要货款，被告一直拖欠但并没有以质量为由进行抗辩，从电话录音中可以证实。现被告以此为借口并提供了一系列证据来加以佐证，既不符合法律规定也不符合事实，首先被告提供的证据有伪造之嫌，达不到证明目的；其次海欣机械发出的函为20XX年4月16日，一般该货物的使

　　用是及时掩埋，为何会堆积暴晒达半年之久，我相信假如属实市政早就会将货物拖走，因此不符合事实常理。

　　3、被告关于付款的交易习惯及海欣公司所称的工程未经过验收之观点完全不符合事实。首先原告与被告之间是买卖合同关系并非工程施工合同关系，且双方也没有关于等工程验收之后再付款的约定；被告及海欣公司都未提供证据证明该工程未验收合格，且也无法证明该工程所使用的电力护套管全部由原告提供。其次，被告在回答法庭提问时关于和海欣公司签订合同及原告买卖货物的时间上自相矛盾，由此可见，其与海欣公司签订的合同完全是伪造的，且新站区桥鑫建材销售部已经工商机关确认在20XX年11月11日被注销，合同主体也是无效的，被告声称依然在纳税，至今未提供证据且不能推翻工商机关的证明。因此，被告与海欣公司的合同及海欣公司出具的函应当认定为伪造，海欣公司与被告之间有利害关系，其证人证言依法应不予采信。

　　三、假如原告的货物真有质量问题，但经过合理的催告期之后，应当认定质量合格。

　　根据《合同法》第一百五十八条“ 当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。”之规定，被告未在合理期限内通知原告，虽然《合同法》及《买卖合同司法解释》对合理期限未作具体规定，但《买卖合同司法解释》第十七条对合理期限做了综合判断及一九八四年一月二十三日国务院发布《工矿产品购销合同条例》第十五条第一款“需方在向供方提出书面异议时，按以下规定办理：一、产品的外观和品种、型号、规格、花色不符合同规定，属供方送货或代运的，需方应在货到后十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）提出书面异议；需方自提的，应在提货时或者双方商

　　定的期限内提出异议。”，即使是海欣机械在20XX年4月16日发出函之后，原告也未收到被告的通知，因此应当视为原告提供的货物质量符合约定。

　　四、根据双方口头约定和《合同法》第六十二条“ 当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：(四)履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行”的规定，被告应在20XX年 9月16支付全部货款，但直至20XX年10月才支付3万元，剩余款项至今未付，根据《合同法》第一百零九条 “当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬及《买卖合同司法解释》第二十四条第第三款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”之规定，被告拖延付款的行为构成违约，应当立即支付剩余货款131376元并赔偿利息损失10391.29元.

　　综上，被告违约事实清楚，依法应当履行付款义务并承担违约责任，请法庭支持原告的诉讼请求。

　　此致

　　合肥市瑶海区人民法院

　　代理人：XXX