不锈钢楼梯安装合同
甲方(建设单位):东阿县宇翔置业有限公司
乙方(施工单位)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、 工程内容:不锈钢楼梯扶手;主扶手φ38厚1、主立管φ32厚栏杆φ22厚1。
2、 度,材料选用: 优质不锈钢钢管 ;
3、 工程造价:高度500按/米,高度800按元/米、总工程量约300米,折合人民币 元,人民币大写:¥:
4、 付款方式:材料进场验收合格后,付总造价的。 安装完成付总造价的 95 %。验收合格后余款付清
二、 合同工期:从合同签订之日起至20xx年 月 日之前完
工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲
方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、 如期办理拨款结算;
2、 指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,
参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量与验收:以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行终止。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年 月 日
第二篇:不锈钢楼梯扶手合同
工程施工合同
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、 工程概况:
1、 工程内容:不锈钢楼梯扶手;φ63厚0.7、φ51厚1.0、25*25厚0.5、φ22厚0.4
2、 工程承包方式:包工包料,材料选用:中德牌不锈钢;
3、 工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);
4、 付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的_______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、 合同工期:从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、 甲方责任:
1、 如期办理拨款结算;
2、 指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、 乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,
参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量与验收:以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法向_____________________________法院起诉。
七、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日