不锈钢栏杆、扶手制作安装合同
甲方(建设单位):_______________________
乙方(施工单位):_______________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:________________________________________________;
2、工程承包方式:乙方三包(包材料、包制作、包安装),材料选用:面管______厂标_____厚、立柱______厚______;
3、工程造价:_____元/米,施工面积约____单元______米,约合人民币_______万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式:合同签订生效后,甲方预付____%的材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到___%后,拨付安装工程总价款的___%,工程安装完毕验收后,余款一次性付清。
二、合同工期:从拨款之日起____月内完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任: 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任: 1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为___个月,出现质量问题,保修保换,人为造成损坏的由甲方承担维修费用; 2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表,负责现场的管理与联系工作,参加工程验收;
五、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法向户籍所在地法院起诉。
六、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
________年____月____日
第二篇:楼梯扶手加工安装合同1
楼梯扶手加工安装合同
甲方:
乙方:
根据“中华人民共和国经济合同法”的有关规定,为了明确双方的权利、义务和责任,确保工程按期顺利完成,经甲、乙双方协商达成以下协议:
一、工作内容:
甲方将宜昌东站经济适用房B区1#楼、5#楼及幼儿园楼梯扶手承包给乙方加工安装。
二、甲方责任
1、甲方向乙方提供施工图纸。
2、甲方提供钢材、耗材、电焊机、切割机、台钻、钻头。甲方安排好施工工序,协调各工种配合,提供照明灯具,电源线。
3、甲方按合同约定,按时支付乙方工程款。
三、乙方责任
1、自带角磨机、量具、水平尺、电锤、扳手、电焊机。
2、按施工图纸(图集)及有关规范要求组织人员精心施工安装,每跑的钢筋做到垂直,并在一个平面上,踏步中总高(含木扶手85mm)1100mm,钢筋间距(净空)≤120mm,同时焊接牢靠,保质保量完成。
3、在施工过程中所造成的质量问题,乙方负责处理,并承担所发生的一切费用。做到安全生产,文明施工,因违章操作所造成的责任事故均由乙方自行承担。
4、质量保修,本项保修期一年(房屋竣工业主验收合格后起算)保修期间费用由乙方负责;如人为造成的楼梯扶手损坏,乙方进行有偿维修,甲方另付维修费用。
四、承包方式及价款:包工。单价按14元/m。
工程完工后,由甲方派人员对楼梯扶手按质量标准进行检验,合格后实量计算工作量。
五、结算及付款方式
1、本工程无预付款。
2、项目完成后,经甲方、监理验收合格后支付乙方楼梯工程加工安装总工程款的90%,余下10%作为质保金(保修期为一年)。付款凭正式#5@p结算。
六、违约责任
1、甲方或乙方不按合同约定履行自己的义务和责任,而发生的使合同无法履行的行为,应承担违约责任,并赔偿因违约而给对方所造成的损失。
2、除不可抗力原因外,乙方在甲方规定的时间内安装加工未完工,则甲方视乙方无能力完成合同。甲方除要求乙方赔偿相应损失外,有权要求乙方继续履行合同或终止合同。
七、协议生效
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,工程完工验收后且工程款全部结清,既日自行失效。
八、协议份数
本合同一式三份,甲方执二份、乙方执壹份,双方签字盖章后生效。
九、争议解决方式
双方共同协商解决;协商不成,向甲方住所地法院起诉。 甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
银行账号: 银行账号:
年 月 日 年 月 日