xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程
工程量增加补充协议
建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）
施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1. 增加工程内容：
以上增加工程量概算金额：10067.89元
2. 工期要求：
按原来合同工期不更改
3. 承包方式、双方权力责任同原合同
4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章） 施工单位：（公章）
负责人： 负责人：
订立日期：20##年12月6日
工程量增加补充协议
建设单位： （甲方）
施工单位： （乙方）
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
一) 增加工程内容：
以上增加工程量概算金额： 元
二)工期要求：
按原来合同工期不更改
三)承包方式、双方权力责任同原合同
四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章） 施工单位：（公章）
负责人： 负责人：
订立日期：20##年12月6日
第二篇：工程量增加补充协议
东升镇太平村太平南、北路道路绿化工程
工程量增加补充协议
建设单位：中山市东升镇太平村民委员会（甲方）
施工单位：中康建设管理股份有限公司中山分公司（乙方）
东升镇太平村太平南、北路道路绿化工程由中康建设管理股份有限公司中山分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1. 增加工程内容：
以上增加工程量概算金额：10067.89元
2. 工期要求：
按原来合同工期不更改
3. 承包方式、双方权力责任同原合同
4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章） 施工单位：（公章）
负责人： 负责人：
订立日期：20##年12月6日