纳夜镇卡法村新农村建设包工协议书
简称甲方:
简称乙方:
经甲乙双方为了卡法村新农村建设工程,按业主要求的工期完工,保证安全施工,保质保量双方协商达成协议如:
一、卡法新农村建设工程,甲方包工给乙方,不包材料,材料由甲方供给,保持乙方施工用料,开工期间乙方必须按甲方约定工期施工,不能拖延,如果乙方拖延工期,窝工或借故诱使甲方造成经济损失一切由乙方赔偿。如果下雨天不计算,另能提前,不能延迟,如不完工一律不结账。
二、粉外墙水泥砂将打底刮外墙瓷粉、刷乳胶漆、线条等工程量,全部完工后按墙面平方计算,不出门窗,每平方按 元/㎡计算,架子和一切工具由乙方自带。
三、甲方备料必须在施工现场20米以内,超出20米以外材料算转运费给乙方工资,双方协商现场为定。
四、付款方式:乙方进场开工甲方按乙方工地施工人员的人数每天每人20元一天付给乙方施工人员生活费,所有工程完工后付60%工资,途中不能结账,验收结账一个月内
全部付清。
五、安全责任:乙方进入施工现场必须按建筑规范操作,不能违章作业,如果工地发生一切安全事故,全部责任和经济损失由乙方承担(包括:酗酒、打架、斗殴等)责任,由乙方承担,甲方一概不负责任。
本协议一式两份,签字起法律效益,不能反悔,如果那方违约,一律不结账。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
第二篇:新农村建设合同书
新农村建设合同书
甲方: 村委会
乙方:
经甲乙双方协商,现就李庄新农村建设项目达成如下协议:
一、工程要求
1、楼房基础深不得低于米,主房配房米×米(中间有夹墙)。
2、楼房门窗安装到位、阳台封闭,质量不得低于设计标准。
3、大门(包括防盗门)、不锈钢楼梯扶手安装需于图纸一致。阳台防护栏可用不锈钢。
4、水电安装需到位,弱电内置即可(电线国标)。
5、工程不含地板砖、庭院转、楼下卫生间墙面砖及地砖及外墙涂料。
二、工程期限
工程期限:自合同签订之日 日内开工, 年 月 日前完工。 工程顺延:施工工期执行合同工期,如非乙方原因造成停工,甲方签证,具体顺延。
三、工程造价及拨付
1、每户工程造价为共建设户,建设工程总造价为元,不得随原料价格变动而调整。
2、在保证工程质量的前提下,按照工程进度拨付工程款,一层地梁完工甲方支付乙方 万元,一层完工支付乙方 万元,二层完工(盖
瓦后)支付乙方 万元,小房完工支付乙方 万元,安装门窗时支付乙方 万元。
3、工程全部完工后,经验收合格,留2%质保金,其余款付清,质保金一年后无质量问题付清。一年内工程出现质量问题由乙方负责。
四、双方责任
1、甲方负责提供良好的施工环境。甲方负责协调施工用水用电及提供回填土源,不负责回填施工。
2、乙方必须按照甲方要求进行施工,工程必须符合工程设计图纸要求(与已完工楼房一致)。
3、施工期间,出现任何安全事故问题由乙方负责。
4、工程由于乙方原因未按期完工,每超期一天,加罚乙方剩余工程款的5‰。
五、其他
1、合同未尽事宜双方协商解决。双方争议事宜可按照国家规定进行仲裁、申诉。
2、合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
日