车辆内部承包经营承包合同

发包方：沅陵县公共汽车有限公司 （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及国务院办公厅（2005）46号通知和建设部、湖南省关于《城市公交汽电车客运管理办法》的规定。为了加强城市公交管理，树立公交形象，搞好社会服务，甲乙双方研究决定对本公司公交车辆实行内部承包经营，现双方本着互惠互利的原则签订本合同，供双方遵守。

一、 承包人必须符合以下条件

1、承包人必须是男年龄55岁、女年龄45岁以下，自愿上交财产保

证金和合同违约金并经公司审核同意的员工。

2、司乘人员必须是：司机必须持有符合本车驾驶资格的驾驶证，年

龄男50岁以下，女45岁以下；售票员男性年龄在45岁以下，女性年龄在40岁以下；主动参加岗前统一培训班。司乘人员统一着装，挂牌上岗。服装由公司统一订做，费用由乙方负责。司机向甲方交纳3000元上岗保证金，售票员向甲方交纳1000元上岗保证金。

3、承包人原则上限定一车一人，合同签订甲方 只与乙方发生承包关

系。

4、服从公司的统一管理，自觉遵守和履行公司的一切规章制度。

5、必须按时自觉交纳甲方规定的日产款和停、洗车费、过桥过路费、

车辆由公司统一投保，承包人必须主动按时交纳车辆保险金。

6、服从公司对车身广告的统一管理。

二、 承包经营方法

1、 甲方将湘N___________号车交给乙方在___________线路上营运。

2、乙方交纳财产保证金_________万元，甲方按车辆有效期8年折旧

平均每天折旧额______元，乙方每天将折旧款上交公司，甲方每月底将折旧款返还给乙方，乙方经营一年到期后若不继续承包，甲方将乙方的财产保证金扣除折全年旧款后全部无息返还给乙

方（折旧款的计算方式：日折旧款＝财产保证金÷8年÷365天）。

3、 乙方必须交纳________合同违约金。信守合同，承包期满，甲方

将合同违约金退还给乙方。

4、 乙方在承包期内欠交日产款或承包期满交车时拆除车上任何设

备、甲方有权在乙方合同违约金中扣除。

5、 承包车辆实行线路联营、由公司和线路共同清点核算日营运额。

6、 线路队长和线路平账员由线路承包人民主提议并经公司审批同

意：线路队长和平帐员的报酬由每台车辆每日提取3元支付，即每月提取90元。

7、 乙方在经营承期内，其车辆的直接消费成本（油耗、工资、车辆

保险、折旧、维修、过桥过路）以及年检年审、春运检测、季检、月检、日检、洗车停车费和事故由保险公司理赔后的余额部分，概由乙方承担和享有。

8、 由甲方承担乙方车辆的养路费、客附费、运管费、城管费、工商

费，但违章罚款由乙方自行承担。

9、 甲方收取产款计算方法：（日营运收入一日运营成本）×30%。

日运营直接成本为五项，即：日汕耗、日司乘人员工资、日折旧（日折旧逐日上交公司）、日保险、日维修。

10、当日不交产款和日折旧款按当日产款收取20%滞纳金，次日不交

产款，按累计以每日应交产款及每日累计滞纳金之和为基数，收取20%滞纳金。

11、乙方超过一个月不交产款、日折旧款，甲方按车辆原价逐日折旧

后收回车辆。

12、日维修费分日10元—30元的标准。即1—2年内为日10元，3

—4年为日15元，5—6年为20元，7—8年为30元。

13、车辆直接消费成本，如燃油料、零配件等原则上不受市场价格波

动因素影响。当油价高于合同签订时价格，国家如有补贴，公司将按国家补贴标准根据实际用油量进行补贴，国家没有油料补贴时将按实际油价计算成本。

14、乙方在经营期间发生交通事故造成人生及财产损失的，概由乙方

负责，乙方必须在规定的线路上营运，不得随意改变营运路线。擅自超出规定线路造成交通事故的均由乙方自行负责。

三、甲方的权利与义务

1、 购买线路经营权的购买资金、上交政府安全生产风险保证抵押金、

当地的养路费、运营费、客附费、城管费、工商费由甲方支付。

2、 为乙方提供统一的用油、材料、维修地点（费用由乙方自理）。

3、 及时调解内外矛盾。在乙方发生安全事故后积极协调处理，协助

乙方办好事故索赔手续。准驾不符者，开车发生的事故，甲方不负责办理索赔手续。

4、 线路经营权、车辆所有权及调度权归甲方所有。

5、 承包期满，乙方交车时不得拆除车上任何设备，并经甲方验收后

收车，其车辆残值归甲方所有。

6、 车身广告权和广告费用归甲方所有。乙方不得私自承揽广告业务

和不得以任何理由拒绝在车身上打广告。

7、 根据政府要求和市场实际需求及线路营运情况甲方有权及进调整

线路和增减营运车辆的数量。

8、 按合同第二款第9、13务收取日产款，对拖延或拒交产款者有权

按合同第二款第10、11条予以处置，如不服有权移交有关司法职能部门处理。

9、 按每台车每日7元收取乙方停车、洗车费。其中水、电、场地费

及洗车人员工资及保安费由甲方支付。

10、向乙方收取车辆保险费，保险项目由甲方规定，并由甲方统一办

理车辆保险和事故索赔事项，乙方不得单独自立。

11、车辆行驶证和保险单由甲方统一控管，但甲方必须给乙方提供行

驶证和保险单复印件。

12、承包期满本合同终止。

四、乙方的权利与义务

1、乙方享有本车本次承包期限内的使用权。

2、乙方有权监督车辆线路日营业额计收、车平和日产款的计算。

3、 每日按时向甲方交纳日产款、日折旧、每月按时交纳停、洗车费

及过桥过路费（过桥过路费由甲方统一办理，费用由乙方自负，没有过桥过路费则不交），并服从公司对车身广告的管理。

4、 乙方承担承包期内的车辆保险费。乙方于每年2月底前按将公司

规定保险项目（保险项目为：车身险8万元、三责商业险20万元、座位险1万元、玻破险、交强险）的保险费上交公司，其保险由公司统一办理。

5、 必须遵守甲方制定的有关安全、正点，优质服务，车容车貌、劳

动纪律、司乘人员各项要求以及各线路售票员调动和计划生育等各项规章制度。发现违章，一律按甲方《稽查条例》及有关管理规定进行处罚。

6、 必须严格遵守票价政策（学生半票）。不得拒绝政府发放的《老

年证》及其它免费乘客。否则视为承包人不服从管理。

7、 车辆收班后一律根据要求停放在甲方规定的停车场内，决不允许

停放场外，否则，按规定每日处罚30元。

8、 根据全国城市公交怀乘人员统一着装的要求，司乘人员必须统一

着装，挂牌上岗。服装由甲方统一在规定的厂家量身定做，费用由乙方自理。

9、 乙方的工资停停含社保及其福利费，通过成本核算计算方式当日

支付本人。

10、根据城市公交这一特殊行业的性质要求，必须严格遵照国务院办

公厅（2005）46号通知及建设部和湖南省《城市公共汽电车管理办法》进行运营。乙方经营期间非不可抗力原因或公司同意外的从我做起理由停车、停运，否则，公司有权按车辆原价（财产保证金额）逐日折旧后收回车辆，并没收合同违约金。

11、签订合同后，乙方中途不得提出退包。因特殊和客观情况不能继

续承包者，经报请公司同意后，乙方可以自找承包人进行车辆转包或退还公司。对转包的乙方原交纳的合同违约金不予退还。被转包方（即新的乙方）交纳资源开发费壹万元，并向甲方交纳伍仟元合同违约金。对退回公司的，公司则按车辆折旧后退还财产保证金和无息退还合同违约金。

12、因特殊情况无论车辆被除被转包几次，甲方只承认车辆第一次承

包原价，并从原合同即第一轮合同签订之日起逐日计算车辆折旧。

五、违约处理

1、 甲乙双方必须严格信守合同，不得违约，甲乙双方有权依照法定

程序起诉对方，违约方负责赔偿因违约造成的经济损失。

2、 乙方有下列行为之一，甲方有权按车辆原价逐日折旧后收回车辆

并没收合同违约金：

①、拖延或拒绝交纳日产款、日折旧款、停洗车费及过路过桥费过一

个月。

②、不按时交纳车辆保险费。

③、私自转包车辆。

④、不服从统一调动指挥，擅自停车、停营。

六、其它

1、 市场经济都具有风险性，甲乙双方必须坚守互惠互利、风险自担

的原则，发生亏损甲乙双方均不负责对方补偿。

2、 在车辆承包期内因特殊情况发生转包，本合同自行终止。转包者

如向公司交车，公司只按车辆承包原价和原合同签订之日（第一轮合同签订之日）起逐日折旧后收车，不能按车辆转包价收车。

3、 本合同从________年____月____日起________年____月____日止

有效。合同经双方签字后具有法律效力。

4、 因国家政策发生重大变化，出现与本合同条款相抵触时甲乙双方

协商后另行签订补充协议。

5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6、甲方地址： 联系电话：

乙方地址： 联系电话：

甲方法人签字： 乙方法人签字

盖章： 身份证复印件；

盖章：

沅陵县公共汽车交通有限公司

年 月 日

第二篇：内部生产经营责任承包合同.doc00000

内部生产经营责任承包合同

发包方： （以下简称甲方）

承包方： 项目经理 （以下简称乙方）

根据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》的有关法律法规，经公开招标（议标），

甲方获得 工程的总承包权，为了加强管理，全面落实和履行甲方与

建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方研究决定派 同志任项目经理并组建

项目部，负责承担该工程的施工管理任务，承担《建设工程施工合同》中施工方应承担的一

切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系，特签定本合同。

一、承包范围及造价：《建筑工程施工合同》约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同

造价约 。

二、合同工期： 日历天。

三、质量标准： 。

四、安全生产及文明施工现场标准：按《建设工程施工合同》及投标承诺执行。

五、承包形式：本工程项目实行风险责任承包，即：乙方对工程结构的质量安全终身负责，

对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责，对上缴公司的管理费负责，对该工

程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。

六、管理费上缴：

（一）缴费方式：

经协商确定；乙方按以下第 种方式上缴管理费。

1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费，计人民币￥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 %

2、乙方以包干的形式上缴管理费，本工程确定上缴管理费金额为人民币￥大

写

3、其他方式：由甲方根据具体情况另行确定。

（二）缴费办法：

1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数，按所定费率

上缴，但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。

2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费，在工程款首次拨付时一次性缴清。

3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、

七：税收和“规费”的交纳

经双方确定，该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地

税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如

数交纳。

八、财务管理

1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目的所有工程款拨付汇至甲方财务账户，然后才财务科有计划进行支用，并严格执行公司的财务管理制度。

2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款，或将公款转入非甲方指定的银行及账户，严禁将工程款挪用作他用，如有违反者，视为挪用公款。甲方有权单方中止合同，并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

九、甲方责任

1、负责与建设单位和有关部门协调，及时协助乙方办理各类手续，维护乙方的合法权益。

2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工，协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。

3、指导乙方按施工规范进行施工，协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、及时处理现场质量事故，参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料，以备归档。

4、督促乙方按规程组织安全生产，审核乙方的安全措施、设备及设施，协助乙方对施工人员进行安全生产教育，每周不少于一次，督促乙方搞好安全生产和现场文明施工，协助处理现场安全隐患及安全事故。

5、协助乙方对计划生育，社会治安综合治理，劳务管理工作等方面的教育，办理有关证件（#b@2费用由乙方承担）。

6、甲方有权视其工程规模，难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等，必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。

十、乙方责任

1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款，承担《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任。

2、按照设计文件，严格按施工规范组织施工，使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期，达不到质量等级和合同工期，承担其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责。

3、自觉遵守甲方各项规章制度，服从甲方各职能部门管理，自觉维护甲方的社会信誉。

4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施，杜绝死亡事故和质量事故的发生，严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥，诺发生安全或质量事故，无条件的承担法律责任和经济损失。

5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科，并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训，#b@2工作，必须做到持证上岗，对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用，否则一切后果由乙方承担。

6、施工过程中，积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工，遵守《劳动法》、《合同法》，及时足额支付各工种人工工资和材料款，承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查，发现拖欠人工工资，造成不良影响的，甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。

7、根据建设部建质【2003】113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法》（试行）第六条规定，乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的，除接受建设行政主管部门的处罚、限期整改外，同时接受甲方给予的每项次5000元处罚（该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除）

8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准，受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单，乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外，同时接受甲方给予的每次500元处罚（该费用从工程款中直接扣除）

9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容，并承担其一切责任。工程完工后，因乙方造成的质量问题，且影响用户正常使用的，必须在接到通知后24小时内派人员维修，并承担维修费用，因其它原因造成的质量问题，必须配合有关部门调查处理，并按其责任划分承担相应责任。

十一、违约责任

1、 甲方挪用乙方承担施工项目的工程款，将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。

2、 乙方不按合同财务管理条款实施，私设账户和挪用工程款，视为挪用公款，甲方按日万

分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。

3、 乙方诺违反合同第“十一”条之约定，使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上

交甲方管理费，甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定：

（1）中止本合同，停止一切服务，不参与该工程竣工验收，所有资料不予签字盖章。

（2）不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。

十二、奖励：如乙方工程质量被评为省、部优工程，甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的，甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。

十三、其他约定：

1、 遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【2003】18好文件

要求”在办理施工许可证时或签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金，以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者，由劳动者本人签字，并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款，甲方可取消其承包该工程的资格，报请主管部门更换该项目的项目经理。

2、 因特殊原因，如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项

目，乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的，乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续，否则甲方将停止一切服务，由此造成的损失由乙方承担。

3、 工程竣工后，乙方应及时与工人办理工资结算手续，并按公司规定将参与该工程施

工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资，在竣工后的每一次拨付工程款时，甲方将留足该部分款项后，方能将剩余款项拨给乙方使用。

4、 在施工过程中，若发生工伤事故，竣工时仍未处理完毕或者因工致残，伤残等级尚

未签定或虽已签定，但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者，甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中，按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后，方能将剩余款项拨付给乙方使用。

5、 若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当，导致有关部门对甲

方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。

6、 乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款，未经甲方签字同意，甲方均不承

担民事连带责任。

7、 附《施工合同》壹份于乙方

十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方乙方，双方签字生效，全部条款履行完毕后失效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年 月 日