鱼塘承包合同

甲方（发包方）：_____ ________________________________ 现地址：____ _________________________________ 乙方（承包方）：_____ ________________________________ 现住址：_______ ______________________________ 身份证号码：_____ ________________________________ 为了提高鱼塘经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行发包，本着平等自愿、互惠互利的原则，现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：

第一条 甲方将位于_____ _鱼塘共计__ _亩交给乙方承包养殖，鱼塘路边自建房屋及场地交给乙方经营 。

第二条 承包期限为 年，即从 年 月__ _日至 年____月____日止。

第三条 承包金额和交纳方法：实行先交承包款后使用原则，鱼塘每年承包金额为____万____仟____佰___拾___元___角___分，每年的承包金应于当年_ _月____日前一次性交纳完毕。

第四条 在承包期间，乙方所承包鱼塘用电须服从电管站管理，要安全用电，开户、电力设备安装、材料费用以及鱼塘用电电费由乙方全权负责。如发生一切事故，由乙方负责，与甲方无关。

第五条 甲方的权利义务

１．甲方应将养护鱼用的房屋____间（如果有）和下列工具提供给乙方使用：________。

２．上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资，甲方应合理分配给乙方。

３．甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

４．养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于________米。

５．乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。 ６．甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

7.在承包期内，如果与鱼塘周围村民发生纠纷，均由甲方出面处理。

第六条 鱼塘用途

1、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘（或河道、水库、湖面）的费用，均由乙方自理。

2、乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

3、乙方有自主养鱼经营权，甲方不得干涉。

第七条 在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工强制拆除。

第八条 乙方承包的只是鱼塘的水面，鱼塘基面使用权仍属甲方，乙方只能作暂时使用。在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，土地补偿费归甲方，青苗费、鱼塘建设成本费、鱼苗费和其他补偿费归乙方所有。乙方在接通知30日内必须交出鱼塘，乙方应缴的承包款则按发出通知当日减收一个月计算。如乙方接通知30天后未交出鱼塘的，甲方有权终止合同，退回乙方交纳的承包费。

乙方施工的建筑物要在承包期满后10天由乙方自行拆迁，逾期不处理

的则归甲方所有。如需修筑塘基的由乙方自行维修整治，但承包期满后不得拆除，甲方不作任何经济补偿。

第九条 乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

第十条 乙方必须按合同所定期限缴纳承包款，逾期15天未完成的，作自动退包处理，甲方有权没收押金并终止合同，收回鱼塘重新发包。 第十一条 违约责任：

1．甲方未经乙方同意不得提前解除合同。

2．若拖欠承包款（包括部分拖欠）达__ __天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。

第十二条 纠纷的处理办法：___诉讼程序__。

第十三条 补充协商部分： 。 第十四条 本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。甲乙双方均不得随意修改或解除合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决，合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

本合同自承包开始之日起生效，如甲方代表人发生变更，不得变更本合同。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（签章）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：________________ 签订地点：_______________

第二篇：建筑施工承包合同范本

建设工程施工承包合同

发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程实施工

事项协商一致，订立本合同，本合同包括三部分：第一部分 协议书，第二部分 通

用条款，第三部分 专用条款。

第一部分 协议书

一、工程概况：

工程名称： ，工程建设地点： ，工程结构、规模： ，工程立项批准文号： ，资金来源： 。

二、工程承包范围

承包范围为：

三、合同工期

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 天。

四、质量标准 工程质量要求达到国家验收 标准：

五、合同价款

金额（大写）： 元，?： 元。

其中安全文明施工措施费为 元，经双方协商同意将安全文明

施工措施费委托县建筑业协会进行代收代管.该项费用有关管理规定按县建设局

文件执行。

六、组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其

附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文

件；7、图纸；8、工程量清单；9、工程报价单或预算书；10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照《建设工程质量管理条例》规定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

（一）建设设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

（六）建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

九、发包人向承包人承诺按照合同专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 。

本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话：

邮政编码： 邮政编码： 建设行政管理部门及其管理机构审查意见：

经办人（章） （公章） 年 月 日

第二部分 通用条款（略）[详见国家工商行政管理局和建设部制定的GF-1999-024-11《建设工程施工合同》通用条款]。

第三部分 专用条款

一、 语定义及合同文件

1、 合同文件及解释顺序：（1） 协议条款；（2） 专用条款；（3） 通用条款；

2、 语言文字和适用法律、标准及规范：

本合同使用汉语语言文字。

适用法律和法规（1）《建筑法》 （2）《招标法》 （3）《建筑工程质量管理条例》 使用标准、规范的名称：执行招标文件中所列的相应的国家规范及标准；发包人提供标准、规范的时间；国内没有相应标准、规范时的约定：按投标书总要求和承包方的投标书所述，达到具体要求

3、 图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套

数： 。合同签订后五日内提供相关图纸和资

料： 。 发包人对图纸的保密要求： 。

使用国外图纸的要求及费用承担： 。

二、 双方一般权利和义务

1、工程师

1.1监理单位委派的工程师：姓名 ，职务工程师 ，发包人委托的职权：全面协调、监理本工程施工质量、进度、投资及与相关专业分包的配合需要取得发包人批准才能行使的职权：停工权、签证权、变更权 。

1.2发包人派驻的工程师

姓名 ，职务 ，职权：技术管理、协调土建及各专业工程之间的设计、施工。

1.3不实行监理的，工程师的职权：（无）

2、项目经理：姓名 。

3、发包人工作：发包人应按约定的时间和要求完成以下工作 。

4、承包人工作：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作 。

三、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况： 。

四、 质量与验收：

隐蔽工程和中间验收严格执行现行质量管理有关（监理）规定 ，具体约定为： 工程试车费用的承担： 。

五、 安全施工： 。

六、 合同价款与支付

1、合同价款及调整

本合同价款采用 方式确定。

双方约定合同价款的其他调整因素： 。

2、工程预付款

发包人想承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例

为 。扣回工程款的时间、比例：（无）

3、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

按发包人要求设备全部到达现场，经发包方验收合格后，发包方于3日内向承包方支付到货

设备总价的20%；安装、调试完毕后，经发包方验收合格后，发包方于3日内向承包方开具

合同总额的45%价款的壹年期承兑汇票；自验收合格之日起，系统工程及设备进入保修阶段，

质保金为合同总额的5%（保修期为12个月），发包方于保修期满后的一个月内向承包方支

付全部工程余款。

七、 材料设备供应

1、发包人供应材料设备为： 。

发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如

下： 。

2、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约

定： 。

双方约定承包人承担责任如下： 。

八、 工程变更

发包方如有功能要求上的变化，须在7日内通知承包方，并组织进行设计变更，另执行通用

条款29.2条、第29.3条

九、 竣工验收与结算

32、竣工验收

1、承包人提供竣工图的约定： 。

2、执行通用条款第32条提供竣工资料肆份及贰套光盘给发包方

3、中间交工工程的范围和竣工时间：

。

十、 违约、索赔和争议

发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿

和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下方式解决争议：向有

管辖权的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保

持施工连续，保护好已完工程；

（1） 单方违约导致合同确已无法旅行，双方协议停止施工；

（2） 调解要求停止施工，且为双方接受

（3） 仲裁机构要求停止施工

（4） 法院要求停止施工。