监控工程三方协议
项目建设单位: 滕州市姜屯镇闫西村委会
总包施工单位:
分项施工单位: 滕州仟亿佳电子产品有限公司
为明确双方在施工过程中的权利义务,分清各方的经济责任,经双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,特订立本合同,约定如下:
第一条 工程项目
二、 项目根据丙方提供预算内容制定。
三、 工程地点滕州市姜屯镇闫西村。
四、 工程承包方式:丙方承包安装施工(包工包料)。
五、 工程总造价: 元;
第二条 施工准备
一、 甲方责任
1、 本合同签订后督促监督乙方、丙方各尽其责。
2、 按合同及时给丙方付款。
二、 乙方责任
1、乙方收取甲方司法鉴定费和#5@p费等共壹万贰仟元整(?12000.00)。
2 、提供验收的各项资料,保证工程顺利验收。
3、乙方不能以任何理由向甲方、丙方要任何其他费用。
4、乙方无权与甲方结工程款。
三、 丙方责任
1、 组织施工管理人员按时保质保量完成工程。
2、 负责安装售后有。
3、 负责与甲方结工程款。
一、 安装项目内容:滕州市姜屯镇闫西村监控工程
第三条 工程质量
一、 本工程经三方研究一致同意,严格遵守市验收要求,保
证质量达标。
二、 因产品质量及其他工程质量问题,造成的一切后果有丙
方负责。
三、 保修期为 年,按验收合格日期计,人为及不可抗拒
的自然灾害引起的损坏另议。
第四条 工程付款方式
一、 甲方和丙方工程总造价为人民币 元,工
程结算按双方签订合同一次定价,具体内容按丙方提供预算核对,增加工程单价按预算单价计算结算。
二、 竣工经验收合格后,工程款全部付清,计人民币 元。
第五条 违约责任
丙方的责任
1、
2、 工程质量不符合本合同的约定,负责无偿修理或返工,工程不能按合同约定的工期交付使用的,支付逾期违
约金。 。
二、乙方的责任
1、 乙方按合同约定承担自己应负的责任,因#5@p等手续
不完善造成工程延期验收或不验收,还应赔偿承包方的实际损失。
2、 工程款有丙方和甲方结账,乙方不得参与。
第六条 争议解决
乙方与丙方如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作 由此导致逾期交付使用的,支付逾期违约金。
经营事业发展的原则予以解决。如双方不能达成和解,可交法院解决。
第三条 附则
1、
2、 本合同一式三份,甲、乙方、丙方各执一份, 本合同自三方代表签字、加盖公章后生效。 具有同等法律效力。
3、 质量保质期为 年整。
甲方(盖章):
法定代表人:
电 话:
乙方(盖章):
法定代表人:
电 话:
签订日期: 丙方(盖章): 法定代表人: 电 话: 20xx年 月 日
第二篇:工程保修期管理协议(三方协议)
工程保修期管理协议(三方协议)
甲方:成都通和置业有限公司
地址:成都市人民中路三段2号万富大厦12层
电话:028-86750606 传真:028-86256191
乙方:深圳市花样年物业管理有限公司成都分公司
地址:成都市成华区双庆路99号
电话:028-68820931-883 传真:028-68820933
丙方:
地址:
电话: 传真:
经友好协商,甲、乙、丙三方达成如下协议条款:
一、甲方授权乙方负责甲方开发的物业在工程保修期内的保修管理工作。
二、甲方授权乙方负责保修期到期时的验收工作,乙方按建设部标准,无建设部标准按省、市或行业标准的最高标准为准进行保修工程的验收,其验收出具的书面意见将成为丙方保修款结算的有效凭证。
三、丙方各项工程的保修期限按国家规定工程质量的保修期限执行。保修期限内出现的工程质量问题和由于工程质量造成的损失均由丙方负责。保修期从乙方对工程承接验收合格之日起计算。
四、丙方应成立相应的质保服务队伍,其成员(特别是管理人员)须征得甲方认可,同时丙方应保证该队伍的固定性及稳定性,确保在维修问题发生时乙方可在第一时间联系到丙方质保人员。
五、乙方、丙方需做好质保全过程的记录(包括通话记录、维修记录等),以确保维修工程的透明度同时也便于甲方对维修问题的检查跟踪。对于乙方的电话通知,丙方不得以任何理由搪塞拖延,应在第一时间响应(电梯等特殊设备情况30分钟内必须到达现场);对于乙方送达的书面通知文件(包括但是不限于传真及EMS信函),丙方应书面签收而不得拒收,否则甲方将视其为拒绝履约行为,由此产生的任何后果均由丙方承担。
六、丙方在进行质保施工的过程中,对其它单位的作业面造成损坏的,经物业公司提交书面情况确认后, 丙
七、方负完全责任。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。
八、工程移交时丙方须提供工程相关的图纸、施工资料、其他工程技术资料、水电消防设备的检验合格证书、竣工验收证明书、主要材料的质量保证书、新材料和构配件的鉴定合格证书、设备的使用说明书和保修卡、材料供应商的一套复印资料,同时还应提供一份详细的质保人员及联络方式名单,并提供5%的备品备件。
1
九、丙方须按本协议约定的保修程序履行保修义务。若未能按规定完成工程保修任务,丙方须承担全部相
关责任。由于保修期出现的工程质量问题所造成的一切损失均由丙方负责。若丙方在接到乙方两次通知(第一次为电话通知,第二次为书面通知,特殊情况一次为准)后未能及时进场维修或不能维修或未能在乙方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的情况均视为违反保修规定,乙方有权聘请相应的专业施工单位进行维修(同时乙方应通知甲方相关负责部门,并将相关费用预算报送甲方商务部门),所产生的全部费用由丙方承担(此笔费用的审定以必须以甲方商务部的审定为最终确认),同时收取该项工程维修费用的50%作为乙方的管理费,但不等于解除丙方任何应负的责任。此费用由乙方直接到甲方客户部办理相关报销手续,由甲方财务部直接从丙方工程尾款中扣除,如不足,由丙方补足剩余部分。
十、 发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故,丙方在接到乙方的保修通知后,应30分钟
内到达现场抢修;发生涉及结构安全的质量缺陷,甲方应向当地建设行政主管部门报告,同时采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,施工单位实施保修,原工程质量监督机构负责监督。
十一、保修期内对于非乙方原因引起的质量问题,乙方将按照人工、材料优惠的方式进行维修。
十二、保修期结束后且乙方对工程质量无异议并签发验收合格证明,甲方在15个工作日内给予办理保修款
结算,将剩余保修款一次性支付给丙方。
十三、保修程序:见附件(1)
十四、于本协议之外三方在谈判中的声明、理解、承诺以及协议之内容,如有与本协议不相符的,以本协议
为准。
十五、本协议一式三份,自三方代表人签字、盖章之日起生效。甲、乙、丙三方各持壹份,具同等法律效力。 十六、本协议产生争议,三方协商无法解决时,可向成都市仲裁委员会提起仲裁或者向管辖地法院起诉,该
结果对三方均有约束力。
甲 方:成都通和置业有限公司(盖章)
代表人:
乙 方:深圳市花样年物业管理有限公司成都分公司(盖章)
代表人:
丙 方:(建设工程承包单位盖章)
代表人:
签订时间: 年 月 日
2
附件(1):
附件(2):
4
注:1、保修期限自乙方对工程承接验收合格之日起计算。
2、到达现场时限:丙方在接到乙方保修通知后到达现场的时间。 3、答复时限:丙方在对保修工程现场勘察后对保修作出答复的时间。
4、施工时限:在规定时间内完成保修工程的时间(施工时限以施工方案为准)。
5