展馆
布展设计、施工合同书
项目名称:展馆
项目地点:
日期:
1
展馆布展设计、施工合同书
发包人（甲方）：
承包人（乙方）： 北京西典展览展示有限公司
经过 年 月 日公开投标工作，由相关部门及专家确定 北京西典展览展示有限公司 为本次展览馆布展设计及施工中标单位，并以此次投标方案及投标价格组成为基础，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、 工程概况
1. 工程名称： 馆
2. 工程地点：
3. 承包范围：
4. 建筑面积： 平米
5. 承包方式：包工包料
二、 合同工期
1. 开工日期： 年 月 日
2. 竣工日期： 年 月 日
3. 合同工期总日历天数 ＿＿＿＿天
注：开工日期以开工报告为准，如甲方不能保证在 年 月 日前具备进场条件所引起的工期延误乙方不承担责任
三、 质量标准
工程质量标准：＿合格，争***市优良工程＿＿
四、 合同价款
总金额（大写人民币）: 00.00(大写:)（元）
注：详细费用组成详见投标文件所列的费用清单
五、付款方式
1．合同签订后3日内由招标人拨付合同价款的30%作为工程预付款，计人民币 (大写:人民币元整)
2.进场后10内拨付合同价款的50%，计人民币: (人民币元整)
2
3.全部工程竣工并通过验收合格后3日内，经相关部门审计决算后按规定扣除合同价款的5%作为质量保证金，余款结清并退还履约保证金（无息）。
4.质量保证金在工程竣工验收后满壹年内无质量问题后30日内结清。质量保证金不计利息。
六、组成合同的文件
1．组成本合同的文件包括：
(1)、本合同书
(2)、中标通知书
(3)、投标书及其附件
(4)、施工组织
(5)、图纸
(6)、工程量清单报价组
2．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、补充协议书均视为本合同的组成部分。
七、甲方工作
1.开工前 3 天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的水、电等设施，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3.甲方须在 年 月 日前就乙方所提供的设计方案进行确认，并于合
同签订一周内提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理后，甲方须于 年 月 日对所有图片、文字方案进行确认，如因甲方方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。
4.在施工中如有增改项目等情况，乙方向甲方递交签证、联系单等有关手续后，自甲方收到之日起三日内应给予答复，否则被视为该手续已被认可。
八、乙方工作
1.参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.指派 为乙方驻现场项目经理，负责现场施工及协调工作；指派 为乙方商务代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3
3.严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
九、 关于工期的约定
1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2.因甲方未按合同约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
十、竣工验收
1．工程完工后自甲方收到乙方竣工报验单七日内，应组织人员进行验收，否则视为验收合格通过。
2．在验收前，乙方保留各种钥匙及设备控制密码，甲方不得使用馆中任何设备，若甲方使用，则视为验收合格通过。
十一、违约责任
1．若因甲方原因造成本合同履行终止，乙方有权收取已收到的全部款项作为赔偿，不够部分乙方有权要求甲方给予赔偿；若因乙方问题造成本合同终止的（不可抗力因素除外），甲方有权要求乙方退回收取的全部款项。
2．有关本合同履行期间的任何争议，双方应在不影响工作的前提下友好协商解决。
3．当事人通过协商解决不成的，可上诉到各方所在地的人民法院。
十二、其它约定
其他未尽事宜，双方可签署补充协议，并作为本合同的一部分，同样具有法律效应 十三、合同生效与终止
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方自签定之日起生效，至工程款全部付清后终止。
4
甲方：（公章） 乙方：有限公司（公章） 委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）： 电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码：
邮政编码： 5
第二篇：中标通知、合同范文
中 标 通 知 书
深圳市新朗建设工程有限公司：
莆田市秀屿区农村饮水安全工程施工招标已完成评标工作，经评委会推荐，招标人研究确定贵公司为本工程中标人，中标价：陆佰肆拾叁万伍仟肆佰伍拾柒元捌角壹分（￥6435457.81元）。
请贵公司在接到本通知后按照招标文件规定向招标人提交履约担保，并与招标人签订合同。
特此通知
招标代理：（盖章）
二〇一二年十月十五日
莆田市秀屿区农村饮水安全工程项目
施 工 合 同 书
发 包 人：莆田市秀屿区水务工程建设投资有限公司 承 包 人：深圳市新朗建设工程有限公司
签订日期：20xx年10月18日
协 议 书
发包人：莆田市秀屿区水务工程建设投资有限公司 承包人：深圳市新朗建设工程有限公司
莆田市秀屿区水务工程建设投资有限公司（发包人名称）拟修建 莆田市秀屿区农村饮水安全工程，接受了深圳市新朗建设工程有限公司（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议并与20xx年10月18日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）陆佰肆拾叁万伍仟肆佰伍拾柒元捌角壹分（￥6435457.81元）。
1 本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2 本合同包括下列文件：
（1） 合同协议书（包括协议书备忘录）。
（2） 中标通知书。
（3） 投标报价书。
（4） 专用合同条款。
（5） 通用合同条款。
（6） 技术条款。
（7） 图纸。
（8） 已标价的工程量清单。
（9） 组成合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方为本合同签署的所
有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3 承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部责任。
4 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部责任。
5 本协议书经双方法定代表人或其授权代表签名并分别盖本单位公章后生效。
6 本合同一式6份。其中正本2份，双方各执1份，副本4份，发包人执2份，承包人执2份。
发 包 人：（公章） 承 包 方：（公章）
法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）： 经 办 人：（签名） 经 办 人：（签名）
地 址： 地 址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
开户名称： 开户名称：
账 号： 账 号：
二〇一二年十月十八日