招标采购合同范本
供货合同书
合同编号:
买方: (以下简称甲方)
卖方: (以下简称乙方)
甲方因 需要,通过邀请招标(或议标)的方式,确定乙方为甲方所需 的供货单位,甲乙双方通过友好协商,同意按下述条款签署本合同书(以下简称“合同”)。
1.合同文件
下述文件组成本合同不可分割的部分,与合同条款具有同等效力。
1)、投标人须知
2)、合同条款和有关补充资料
3)、中标通知书
4)、规格及技术参数
5)、招标文件
6)、经甲方同意的投标文件和投标补充文件
7)、甲乙双方认可的相关调价文件
(注:合同文本均以甲方的招标文件和中标人的投标文件中的相关内容为基础,双方谈判后形成最终文本)。
2.. 供货品种、数量及单价
2.1表中供货单价为确定的最终中标单价,若供货品种较多可以附表作为本合同附件。
2.2若供货价格每月随市场价格调整,则此表中单价为基价,即以中国价格信息网公布的乙方所在地相应规格的货物在投标截止日前2天网站公布的市场价格为基准确定的价格,并作为合同签订生效后当月供货结算单价,合同签订后第2个月及以后每月供货的结算单价按本合同第3条款进行调整。
2.3分期供货结算的合同为单价合同,数量以甲方每月验收的实际到货数量计算。
3、合同单价调整
3.1本合同在有效期内价格为固定价,不做调整。
3.2(本条适用于分期供货的单价调整合同)
钢材:合同签订的当月内不调价。自第2个月起,每批供应单价以合同供货单价(A)为基准,与交货前最近一次中国价格信息网公布的乙方所在地的相应价格(B)相比,对上涨(下跌)部分进行调整。若价格涨跌幅度∣(B-A)/A∣< %,则单价不作调整;若涨跌幅度∣(B-A)/A∣≥ %,则对超过此幅度的部分按每批次单价作相应上调和下调。
水泥:合同签订的当月内不调价。自第2个月起,每批供应单价以合同供货单价(A)为基准,与交货前最近一次中国价格信息网公布的乙方所在地的相应价格(B)相比,对上涨(下跌)部分进行调整。若价格涨跌幅度∣B-A∣< 元/吨,则单价不作调整;若涨跌幅度∣B-A∣≥ 元/吨,则对超过此幅度的部分按每批次单价作相应上调和下调。
燃油:根据国家发改委下发的燃油调价文件确定的价格,调整燃油供应价格。
4. 合同价款及结算方式
4.1合同价款
本合同范围内所供货物的总价款为 元。
4.2合同价款结算与支付方式
4.2.1合同生效后 日内甲方向乙方预付合同总价 %的货款,乙方组织发货。货物应按合同约定时间送达至本合同指定交货地点,并经甲方(或甲方指定的收货人)验收合格后 日内向乙方支付 %货款。余款 %货款作为货物的质量保证金,在质量保证期满乙方所供货物无质量问题前提下,甲方于质量保证期满后 日内一次性向乙方付清。(可按实际供货情况确定是否留取一定比例的质量保证金)。
4.2.2(本条适用于分期供货的单价调整合同)
本合同无预付款,乙方在每月 日前向甲方提交当月验收货物发票、甲
乙双方共同签字确认的送货单或过磅单、结算汇总表等单据后结算该月
的货款,经甲方审核无误后于下月 日前向乙方支付当月货款的 %,
剩余 %货款作为质量保证金,若乙方所供货物无质量问题,甲方将此
款与下月应结算支付的货款一同向乙方支付。对每月合同价差调整部分,
双方每半年进行核对、统计,此半年内总体上涨部分甲方在核对当月向
乙方一次性办理结算,总体下跌部分甲方在核对当月乙方应结货款中一
次性扣除。
4.2.3(本条适用于分期供货的固定单价合同)
本合同无预付款,乙方在每月 日前向甲方提交当月验收货物发票、甲
乙双方共同签字确认的送货单或过磅单、结算汇总表等单据后结算该月
的货款,经甲方审核无误后于下月 日前向乙方结算当月货款的 %,
当月货款的 %作为质量保证金,若乙方所供货物无质量问题甲方将此款
与下月应结算货款的 %一同向乙方支付。
4.3若在合同履行过程中因业主结算问题遇甲方资金紧张,甲方可按合同约定付款期限适当延期 ~ 天付款,乙方表示接受。
4.4本合同所有付款甲方均以银行电汇方式向乙方支付。
4.5乙方在办理结算前必须向甲方提交货物的税务发票,提交的票据必须是全额的、严格符合国家税票管理的要求。
5. 合同货物的交货时间
5.1本合同范围内货物的交货时间为合同生效后 日内(或甲方每次向乙方提供供货计划后的 日内)送达合同约定交货地点。
6. 合同货物交货地点
6.1本合同范围内货物的交货地点为 ,乙方负责货物在送达交货地点之前的装车、加固、运输,费用已含在合同价款中。
7. 货物验收
7.1货物由乙方指定委托人和甲方指定的收货人共同在交货现场检验,并办理验收交接手续。
7.2货物数量验收
钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂等:在甲方或甲方指定的地点进行过磅,并与乙方送货单上数量进行比较,偏差< %的按乙方送货单数量进行结算,偏差≥ %的按甲方过磅单数量进行结算,双方人员在需结算的单据上签字确认作为结算凭证。
燃油:若甲方在乙方指定加油站加注燃油,以加油机上显示数量为准,双方在加油卡上签字确认;若由乙方油罐车将燃油送达甲方指定油库,则在甲方或甲方指定的地点进行过磅,并与乙方送货单上数量进行比较,偏差< %的按乙方送货单数量进行结算,偏差≥ %的按甲方过磅单数量进行结算,双方人员在需结算的单据上签字确认作为结算凭证。
其它材料:视情况按计数、丈量、检尺等方式进行数量验收,双方人员在相关单据上签字确认作为结算凭证。
若经甲乙双方协商同意按材料理论量计算的,则按材料的理论值进行验收(如钢筋、钢模板的理论重量等)。
7.3货物质量验收
钢筋、水泥、砂石料、外加剂等材料的内在质量检验,由甲方或由甲方委托国家法定质量检验机构按国家相关质量标准进行抽检,并出示检验报告。材料检验合格,检验费用由甲方承担;材料检验不合格,检验费用由乙方承担。对于抽检交付的货物,在使用过程中,由于质量问题造成事故,经过国家法定检验机构检验,确属货物质量问题时,乙方应负法律责任。
甲方对货物的验收不免除乙方对所供货物质量问题应承担的一切责任。
7.4随货资料验收
随货资料包括货物发票、送货清单、过磅单、产品使用说明书、材质证明、产品合格证等一套(如有),随货资料必须完整、真实,如无相关(应有)随货资料甲方将不予验收。。
8. 供货计划(适用于分期供货合同)
8.1 本合同通过月度供货计划具体实施,甲方在每月 日前将下月的供货计划以书面形式通知乙方,乙方按照甲方的月度需用计划 日内组织供货。
8.2甲方通过月调整计划适当调整月度供货计划的合理误差,月调整计划由甲方于当月 日前提出并书面或电话通知乙方,乙方据此 日内组织货源到交货地点。
8.3甲方通过应急调峰计划灵活适应工程的高峰需求,甲方的应急调峰计划于需用前 日提出并书面或电话通知乙方,乙方据此组织 日内组织货源到交货地点。
9.质量保证
9.1 乙方必须按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品国家标准、行业标准或业主、监理、设计及甲方要求的规定提供合格的、全新的货物,其质量保证和技术性能必须符合本合同的技术规范。
9.2 乙方应保证所供应的货物,在所有权移交给甲方时是符合甲方的质量要求的。在货物 的质量保证期内,因乙方供货质量问题造成的一切损失均由乙方承担。
9.3 如果发现由于乙方责任造成任何货物缺损,或不符合交货特性和技术规范要求,甲方有权向乙方提出索赔。
10.违约责任
10.1、如果由于乙方的原因未能按照合同规定的交货期交货,乙方延迟交货7天以内(含七天)的,每天(不满1天按1天计算)按迟交货物价款的 向甲方交付违约金,最高不超过合同总价的 。乙方支付迟延交货违约金并不解除乙方继续履行交货的义务。
乙方迟交货物达7天以上时,甲方有权本解除合同,并可对乙方已供货物按部分或全部退货处理。乙方无条件接受并承担由此而给甲方造成的一切费用和损失。
10.2、如果乙方所供货物在数量、品种规格和技术规范等方面不符合国家标准和本合同规定,乙方应根据甲方书面通知要求按照以下方式处理:
(1)、乙方负责用符合国家标准规定和甲方要求规格、质量和性能的新货物更换有缺陷的货物,并承担由此而发生更换费用及给甲方造成的一切损失(包括运杂费、检验费、仓储费、装卸费以及为更换有缺陷合同货物所造成的施工拆除费误工损失费等其他费用)。
(2)、乙方无条件接受甲方验收不合格货物的退货(包括货物数量不符、货物型号不符、经检验货物存在质量缺陷、随货资料不全等),并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
乙方在收到甲方上述书面更换或退货通知后7天内未作出书面答复的,则应理解为乙方已接受甲方的通知要求。如收到甲方上述书面更换或退货通知后7天后10天内未按照甲方要求的上述任一方式来人(来函)处理相关事宜,则甲方有权确定单方解除合同,将乙方已供货物放置于甲方认为合理的位置,并理解为乙方已接收退货。由其而造成的货物毁损、灭失责任均由乙方承担,乙方同时应向甲方承担迟延交货的违约责任,并赔偿由此而给甲方造成的一切经济损失。
11. 乙方未经甲方事先的书面同意,不得将合同履行义务全部或部分进行转让或分包。
12. 不可抗力
12.1签约双方中的任何一方由于战争及严重的洪水、台风、地震、塌方等不可抗力事件而影响合同的执行时,应及时通知对方请求延迟相应受影响部分的履行期限,延迟的时间应相当于事件影响的时间。不可抗力事件系指双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法克服和无法避免的。
12.2对于本合同中未受不可抗力直接影响的其他义务,义务方应按合同继续履行。如不可抗力事件延续到10天以上时,双方可通过友好协商解决合同是否继续履行问题。
13. 仲裁
13.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可将争议提交本合同交货地法院或仲裁委员会裁决。
13.2在诉讼或仲裁期间,除提交裁决的争议事项外,甲方要求乙方仍继续履行合同的其他交货义务,乙方应无条件继续履行。
14.合同终止
14.1合同各项条款按约定履行完毕。
14.2因乙方违约,甲方按本合同第八条的约定通知乙方终止合同。
14.3因情势变更(如甲方所购施工专用货物因工程项目取消)导致本合同甲方所购货物失去实际意义时,甲方应及时通知乙方协商办理相应的合同结算及终止事宜。对此双方均不属违约。
15. 合同生效及其他
15.1本合同一式 份,甲乙双方各执 份,由双方法人代表或授权代表签字盖章后即刻生效。
15.2本合同有效期从 年 月 日起至双方均已完成合同项下各自的义务止。
15.3本合同若有变更双方均应以书面形式通知对方,并形成书面补充协议作为本合同附件,与本合同具备同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
日期: 日期:
法人代表: 法人代表:
授权代表: 授权代表:
电话: 电话:
传真: 传真:
合同履约地:
第二篇:大型合同范本
天 津 市
建设工程施工合同
(GF-1999-0201)
天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局
协 议 书
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准: 达到国家验收质量合格标准
五、合同价款
金额(大写): 元(人民币)
¥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书 2、中标通知书
3、投标书及其附件 4、本合同专用条款
5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸 8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 签字、盖章 后生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
专 用 条 款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序: (1)本合同协议书 (2)本合同专用条款 (3)本合同通用条款 (4)标准规范及有关文件 (5)图纸
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用 不采用 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程管理条例》
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 施工图纸所涉及的相关标准规范
发包人提供标准、规范的时间: 无约定
国内没有相应标准、规范时的约定: 无约定
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前10天提供施工图纸4套
发包人对图纸的保密要求: 无约定
使用国外图纸的要求及费用承担: 无约定
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权: 四控两管一协调
需要取得发包人批准才能行使的职权:
工程签证
5.3发包人派驻的工程师
姓名: 职务:
职权:
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名: 职务:
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
(7)图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
执行通用条款 第8.1条8款
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无约定
8.2发包人委托承包人办理的工作:
无约定
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
无约定
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月25日前提供下月进度计划报表
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
执行通用条款 第9.1条3款
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
执行通用条款 第9.1条4款
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
执行通用条款 第9.1条5款
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
无约定
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 执行通用条款 第9.1条7款
(8)施工场地清洁卫生的要求: 按照三清六好做好文明施工
(9)双方约定承包人应做的其他工作: 无约定
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
发包人提供施工图纸7天内
工程师确认的时间: 在施工组织设计和进度计划上报3天内
10.2群体工程中有关进度计划的要求: 无约定
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况: 执行通用条款 第13.1条
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位: 执行通用条款 第17条
19、工程试车
19.5试车费用的承担: 无约定
五、安全施工
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用 (1) 方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
政策性调价文件截止到市建交委发布的建筑〔2011〕249号文
风险费用的计算方法: 已包含在合同价款内
风险范围以外合同价款调整方法: 地下障碍物处理、重大设计变更结算时按照实际发生进行调整
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法: 不采用
23.3可调价格合同中合同价款的调整因素: 不采用
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例: 无约定
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
每月25日提交已完工程量报告
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
无约定
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
无约定
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
无约定
(4)到货地点与一览表不符:
无约定
(5)供应数量与一览表不符:
无约定
(6)到货时间与一览表不符:
无约定
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
无约定
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定: 执行通用条款第28.1条
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定: 竣工验收18天内提供竣工图贰套
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
无约定
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第24条,如违约由发包人支付合同总造价的万分之三为违约金
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第26.4款,如违约由发包人支付合同总造价的万分之三为违约金
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第33.3款,如违约由发包人支付合同总造价的万分之三为违约金
双方约定的发包人其他违约责任:
无约定
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第14.2款,如违约由承包人支付合同总造价的万分之三为违约金
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第15.1款,如违约由承包人支付合同总造价的万分之三为违约金
双方约定的承包人其他违约责任: 无约定
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时,请 天津市合同管理部门 调解。调解不成时,采取第 (1) 种方式解决:
(1)向天津仲裁委员会提请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
无约定
分包施工单位为: 无约定
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定: 执行通用条款第39条
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容: 无约定
发包人委托承包人办理的保险事项: 无约定
(2)承包人投保内容: 施工人员意外伤害保险
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:企业担保 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:企业担保 担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项: 无约定
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:肆份
47、补充条款
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
附件2:
发包人供应材料设备一览表
附件3:
房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称): 天津市红桥区供热办公室
承包人(全称): 天津市水利工程有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条款》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对丁字沽供热站烟囱建造及烟道保温工程 (工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
承保范围内的全部工程为保修内容
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五 年;
3、装修工程为二 年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 二 年;
5、供热及供冷系统为二 个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 无约定 年;
7、其他项目保修期限约定如下:
执行中华人民共和国国务院279号令
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 无约定
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日