单选题
1、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此此应当认定（ C ）。
A、尚无合同关系 B、合同没有成立 C、合同已经成立
D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任。
2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（ A ）。P125
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内
B、业主有权根据施工的实际需要控制使用
C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工
D、工程竣工前该笔费用必须全部使用
3、按照FIDIC施工合同条件中规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（ A ）签发接收证书。P135
A、本该进行检验日 B、缺陷通知期内补充检验通过日
C、工程实际移交日 D、业主实际使用日
4、采购订单是下列（ C ）合同形式的一个例证。
A、双边 B、三边 C、单边 D、允诺
5、世界银行贷款项目一般规定，履约保函金额为合同总价的10%，履约担保金额则为合同总价的（ B ）以上。P52
A、20% B、30% C、40% D、50%
6、采用FIDIC施工合同的条件，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B ）控制。
A、业主 B、监理工程师 C、总包商 D、分包商
7、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人应进行剥露配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为（ B ）。
A、费用和工期损失全部由业主承担
B、费用和工期损失全部由承包商承担
C、费用由承包商承担，工期给予顺延
D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
8、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（ B ）。
A、合同关系主体为业主和指定分包商 P126
B、指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C、承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D、由工程师负责协调管理
9、合同收尾的输入包括（ B ）。
A、合同归档 B、合同文档 C、合同变更 D、合同
10、在项目合同的签订程序中，其中（ B ）是两个必不可少的步骤。
A、要约邀请和要约 B、要约和承诺 C、要约和还约 D、还约和承诺
11、（ A ）是项目采购管理的核心文件，是项目采购管理的根本依据之一。P17
A、采购计划制订 B、询价计划制订 C、询价 D、供方选择
12、用于采购计划编制的三个技术是（ A ）。
A、制造或采购分析、专家判断及合同类型选择
B、固定价格、成本补偿及单价合同
C、成本估计、#5@p处理以及现金流预测
D、范围说明、变更管理及市场分析
13、在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。
A、提供施工场地 B、办理土地征用
C、在保修期内负责照管工程现场 D、在施工期内对施工现场的照管负责
14、按项目采购形态分类，工程采购属于（ C ）。
A、招标采购 B、非招标采购 C、有形采购 D、无形采购
15、BOT项目的最终所有者是（ A ）。P11
A、政府 B、项目公司 C、运营公司 D、开发公司
16、承包人在索赔事件发生后的（ B ）天内向工程师递交索赔意向通知。P176
A、14 B、28 C、7 D、56
17、下面属于按劳务计日工表中的费率单独计价的是（ D ）。P47
A、设备的折旧费 B、保险 C、税金 D、机械驾驶员及其助理的劳务
18、评标机构由招标单位与技术、经济专家组成，人数为不少于（ B）的奇数。
A、3 B、5 C、7 D、9
19、中国工程咨询业的自律性管理主要工作是（ D ）。p99
A、工程咨询单位的认定 B、收费管理
C、注册管理 D、职业道德准则、质量管理办法等的制订
20、FIDIC合同条件中规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（ D ）止。
A、工程移交证书指明的峻工日 B、颁发工程移交证书日
C、颁发接触缺陷责任证书日 D、承包商提交的结清单生效日
21、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义（ A）为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 P124
A、投标截止日期前第28天 B、投标截止日
C、定标日 D、工程师发布开工令日
22、项目采购计划编制工作最重要的文件是（ A ）。
A、项目采购计划 B、项目采购作业计划
C、采购要求说明文件 D、采购工作文件
23、某项目实施需用甲产品，若自制，单位产品变动成本为12元，并需另外增加一台专用设备，价值4000元，若外购，购买量大于3000件，购价为13元/件；购买量小于3000件，购价为14元/件。以下对于甲产品取得方式的决策，错误的是（ C ）。 P19
A、当用量在0—2000件时，外购为宜
B、当用量在2000—3000件时，自制为宜
C、当用量在3000-5000件时，外购为宜
D、用用量大于5000件时，自制为宜。
24、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（ B ）。
A、发包人承担费用和工期损失 B、承包人承担费用和工期损失
C、承包人承担费用，但工期给予顺延 D、发包人承担费用，但工期给予顺延
25、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看，适宜的低风险合同类型是 （ A ）。
A、固定价格合同 B、单价合同
C、成本加固定酬金合同 D、成本加成本比例合同
26、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。
A、主体、客体和内容 B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务 D、合同管理、经济协作、法律责任
27、下列招标程序先后顺序正确的是（ C ）。
A、招标备案――资格预审――发布招标公告――答疑会――现场考察
B、资格预审――招标备案――发布招标公告――现场考察――答疑会
C、招标备案――发布招标公告――资格预审――现场考察――答疑会
D、招标备案――资格预审――发布招标公告――现场考察――答疑会
28、FIDIC合同条件中规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时（ C ）。P133
A、可自行运出工地 B、应经业主批准后才能运出工地
C、经监理工程师批准后才能运出工地 D、不能运出工地
29、目前国际上较广泛采用的一种工程咨询费用的估算方法是（ A ）。P102
A、人月费单价法 B、按日计费 C、成本加固定酬金法 D、总价法
30、对卖方而言，成本补偿合同的缺点是买方需要（ B ）。
A、每月支付更多 B、审计卖方的成本
C、经常评估支付的费用 D、书面纪录详细的工作范围
31、供方选择的结果包括（ D ）。
A、合同归档 B、筛选系统 C、合同谈判 D、合同协议
33、BOT项目采购管理模式指的是（ D ）模式。
A、设计—建造 B、设计—采购—建造
C、设计—管理 D、建设—运行—移交
34、《招标投标法》规定的招标方式有（ B ）。
A.公开招标 B.公开招标、邀请招标
C.公开招标、邀请招标、议标 D.邀请招标、议标
35、投标单位编制投标文件最重要的依据是（ A ）。
A、招标文件 B、资格预审文件 C、招标公告 D、合同文件
36、不属于货物采购招标文件内容的是（ D ）。
A、投标邀请书 B、投标者须者 C、通用合同条件 D、设计图纸
37、项目业主为了降低项目风险和融资成本，往往需要（ D ）。
A、银行参股 B、律师事务所提供服务
B、会计师事务所提供咨询服务 D、工程咨询单位提供咨询服务
38、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以（ C ）。
A、立即发出解除合同通知
B、立即停工并发出通知要求支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
39、 合同中的激励条款的作用是（ D ）。
A、增加买方成本 B、通过增加成本提高项目质量
C、把风险转移给买方降低卖方的风险 D、改进合同、协调买卖双方目标的途径
40、一个买卖合同约定执行政府指导价格，20xx年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同规定20xx年3月1日交货，但是在20xx年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，若卖方延迟至20xx年4月1日才交付货物，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，则买方应按照每千克（ D ）元向卖方付款。
A、1200 B、1100 C、1000 D、900
41、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（ D ）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
A、经营状况严重恶化 B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务 C、丧失商业信誉
D、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保
42、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（D ）的暂停施工，承包商可以得到补偿。
A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响
C、为工程施工安全 D、现场气候条件以外的外界条件或障碍导致
43、FIDIC合同条件中规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（ B ）。 P147
A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定
C、自己提交仲裁 D、直接提请诉讼
44、对通过资格预审的国内投标人给予的优惠一般是（ B ）。P40
A、5% B、7.5% C、10% D、15%
45、在国际贸易货物交付方式中，卖方承担义务最小的贸易价格术语是（ A ）。
A、 EXW B、 FCA C、FOB D、CIF
46、在下列几种情形中，（D ）合同是可变更的合同。
A、损害公共利益的 B、以合法活动掩盖非法目的的
C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
47、下列行为中不符合暂停施工规定的是（ C ）。
A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
48、以下不是传统工程项目采购管理模式缺点的是（ C ）。P7
A、项目周期较长 B、业主管理费用较高
C、承包费较高 D、前期投入较高
49、总的说来，在成本补偿合同中支付给承包商的赔偿要根据（A ）。
A、在承包商尽最大努力基础上产生的实际成本
B、按照合同规定交付货物和服务
C、使用资源为数量
D、超过最高成本时的实际成本减去利润
50、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，（ D ）。
A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
51、下列( C)术语指合同某方不能履行部分或全部合同义务。
A、终止 B、部分履行 C、合同违约 D、自动放弃合同
52、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为（ C ）。 P176
A、工程师已拒绝索赔要求 B、承包人需提交现场记录和补充证据资料
C、承包人的索赔要求已成立 D、需等待发包人批准
53、在制订采购计划时，不属于范围说明内容的是（ D ）。P15
A、项目的合理性说明 B、项目可交付成果
C、项目目标 D、项目产品
54、以下不属于项目目标说明必须披露的是（ D ）。P15
A、费用 B、进度 C、质量标准 D、执行风险
55、对于限制性采购的条件说法不正确的是（ C ）。p66
A、公开招标或选择性招标后没有供应商参加投标、无合格标
B、供应商只有一家，无其他替代选择；出现了无法预见的紧急情况
C、追加项目，必须由原供应商办理，且金额未超过原合同金额的40%
D、与原项目类似的后续采购，并在第一次招标文件已作出规定的采购
56、咨询服务合同项下的付款总额一旦确定，就不要求按照人力或成本的投入量计算付款的合同方式是（ A ）。p101
A、总价合同 B、百分比合同 C、计时制合同 D、价格协议
57、在工程招标咨询中，咨询工程师的大部分精力要用于（A ）。
A、评定工程书 B、刊登招标广告 C、收集各类标书 D、准备招标文件
58、以下关于货物采购计划的编制，说法错误的是（ A ）。p68
A、对于采购货物的种类、数量、具体的技术规格、性能要求、要尽量转化为国内的标准和规格
B、所采购货物预计投入使用时间，要考虑贷款成本，集中采购与分批采购的利弊等因素
C、要根据市场结构、供货能力以及竞争性，确定采购的批量安排及如何分标，分几个标，每个标中包含哪些内容
D、分标的基本原则是吸引更多的投标者参加投标，以发挥各供货商的专长，降低货物价格，保证供货的时间和质量
59、关于咨询服务采购与项目采购的区别，以下说法错误的是（ D ）。
A、项目采购时提出的采购内容是正式的合同条件，投标者无权更改，只能在必要时按规定予同澄清
B、咨询服务项目采购的业主可开列短名单，并且只向短名单上的咨询公司直接发邀请
C、工程采购一般以技术达到标准为前提，将合同授予评标价最低的投标者
D、咨询公司的选聘一般不进行公开开标，不宣布应聘者的报价，但对于晚于规定期限送到的建议书，同样视为无效
60、下列关于工程量计量的说法正确的是（ B ）。
A、工程师接到承包人的报告后14天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前48小时通知承包人共同参加
B、工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加
C、若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效
D、工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据
61、施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（ D ）。
A、承包人办理申报手续，发包人承担费用
B、承包人办理申报手续，承包人承担费用
C、发包人办理申报手续，承包人承担费用
D、发包人办理申报手续，发包人承担费用
62、招标采购各原材料、机电设备、产品等商品以及可能附带的配套服务的招标方式为（B ）。
A、工程施工招标 B、货物招标 C、服务招标 D、工程总承包招标
63、施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（ B ）。
A、投标须知 B、资格预审表
C、合同专用条款 D、对投标人书面有质疑的解答
64、FIDIC施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 P124
A、开工日起至颁布发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
多项选择题
1、在下列行为中，（ ABDE ）属于要约邀请。
A、价目表的寄送 B、招标公告 C、投标
D、招股说明书 E、不含价格的商业广告
2、索赔按目的划分包括（C E ）。P175
A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔
D.合同内索赔 E.费用索赔
3、项目采购的原则有（ABCDE ）。
A、经济性 B、效率性 C、均等竞争性
D、透明性 E、质量标准
4、以下属于制订采购计划依据的有（ABCDE ）。P14
A、范围说明 B、市场说明 C、采购活动所需的资源
D、市场状况 E、制约条件和基本假设
5、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（ CE ）。
A、施工中发现文物的保护费用
B、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
C、承包人施工中出现安全事故的相应费用
D、施工现场内第三方人员的生命财产保险费
E、超出设计图纸范围工程量中的材料费
6、建筑工程管理模式的优点是（ CDE ）。P8
A、业主可自由选择咨询和设计人员，对设计要求可以控制
B、可自由选择咨询工程师负责监理工程的施工
C、缩短工程从规划、设计到竣工的周期，节约建设投资，减少投资风险，较早取得收益
D、既可以提前投产，又可以减少通货膨胀等不利因素造成的影响
E、设计一部分，招标一部分并及时施工，因而设计变更较少。
7、项目范围说明具体包括（ABC ）。P15
A、项目的合理性说明 B、项目可交付成果（执行说明书）
C、项目目标（功能说明书） D、项目产品说明
E、市场状况说明
8、开标时，所列（ ABDE ）情况之一视为废标。
A、投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认 B、投标书未密封
C、报价不合理 D、无单位和法定代表人或其他代理人印鉴
E、招标文件要求保函而无保函
9、货物采购招标资料表的内容主要包括（ ABCD E ）。P69
A、总则 B、投标报价与货币 C、投标书的准备与递交
D、评标 E、授予合同
10、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成（ ACE）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。P139
A、签订合同协议书 B、购买工程相关保险 C、提交了履约银行保函
D、机械人员进场 E、提交了动员预付款保函
11、制订项目采购计划需要各类信息，良好的市场信息机制应该包括（ABE ）。P14
A、建立重要的货物来源记录 B、建立同一类目货物的价格目录
C、建立公平竞争机制 D、市场就具有较强的敏感性
E、对市场情况进行分析研究，作出预测
12、按照美国项目管理学会提出的现代项目管理知识体系指南规定，目前项目采购管理的具体工作过程包括（ ABCDE ）。
A、采购计划制订 B、询价计划制订和询价
C、供方选择 D、合同管理 E、合同收尾
13、下列关于资格审查的说法，正确的是（ BCDE ）。
A、资格审查是投标人的权利
B、资格审查是招标人对投标人的评估审查，以判定其具有投标、订立和履行合同的资格及能力
C、资格审查包括申请人的资质条件、财务状况、业绩、信誉、项目管理机构及其投入人员的资格、能
力
D、资格审查方法包括资格预审和资格后审
E、资格审查是大多数招标项目的必要程序
14、FIDIC施工合同条件规定，下列的（ ACDE ）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。P122
A、投标保函 B、中标意向书 C、规范 D、图纸 E、资料表
15、FIDIC合同条件规定，业主应承担的风险有（ABCD ）。P127
A、业主提供的设计不当造成的损失 B、战争造成的损失
C、超音速飞行物产生的压力波造成的损失 D、有毒气体污染造成的损失
E、建筑材料不合格造成的损失
16、对满足填报资格预审文件要求的投标人进行打分时，其指标是（ ABCDE ）。
A、机械与管理 B、财务状况 C、技术能力 D、公司规模 E、施工经验
17、合同管理的输出主要包括（ABC ）。
A、函件 B、合同变更 C、支付申请 D、支付系统 E、变更申请
18、 工程量表（BOQ）的内容一般包括（ ACDE ）。
A、前言 B、工资表 C、计日工表 D、工程量表 E、汇总表
19、按照FIDIC合同条件的规定，在（ ABCD ）期限内承包商都有权提出索赔。P142
A、合同签字日到发布开工令日 B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日
20、工程项目合同的特点包括（ABCDE ）。
A、合同的标的具有特殊性 B、合同履行的期限较长 C、合同包含的内容多 D、合同涉及广泛 E、合同风险大
21、传统工程项目采购管理模式的缺点是（ ABCE ）。P7
A、项目周期较长 B、业主管理费用较高 C、前期投入较高
D、设计变更较少 E、变更时容易引起较多的索赔
22、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ABCE ）。
A、承包人以前已表明放弃索赔 B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
23、工程咨询服务招标确定短名单时，考虑的主要因素和条件包括 （ ABCDE ）。 P107
A、公司以往完成类似工程咨询任务的经验
B、公司的技术水平和综合实力
C、公司拥有的咨询工程师的学历和资历
D、公司在项目所在的类似地区的工作经验
E、公司与类似工程主管部门交往的经验
24、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（ ABCDE ）。 P177
A、工程师书面指令 B、施工会议记要 C、招标文件中的投标须知
D、招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答 E、检查和试验记录
25、在施工合同中，（ AB CD ）等工作应由发包人完成。
A、土地征用和拆迁 B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表
26、采购方可以在合同中提出以下（ACD ）条款，对产品进行过程质量监控，以保证产品质量达到招标的要求。
A、安排监理监造 B、安排业主人员监造 C、验收后付清款项
D、质量付款保函 E、履约保函
27、争执解决的途径有( ABCD ）。
A、协商 B、仲裁 C、调解 D、诉讼 E、索赔
28、建设工程项目采购合同按计价方式主要分为（ BCDE ）。
A、借贷合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同
D、计量估价合同 E、单价合同
29、工程量清单中，税金项目清单一般包括以下（ ACD ）内容。 P46
A、 营业税 B、增值税 C、城市维护建设税
D、教育费附加 E、消费税
判断题
1、按照新FIDIC施工合同条件，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动。（F ）
2、询价计划是项目采购管理的核心文件，是项目采购管理的根本依据之一。（ F ）
3、BOT方式的优点是不增加东道主国家的外债负担且可解决基础设施不足和建设资金不足的问题。（ T ）
4、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。 （ F ）
5、FIDIC土木工程施工合同条件适用于固定总价合同。 ( F )
6、货物采购包含了货物的获取过程及其整个获取方式的过程。（ T ）
7、合同详细分析的对象是合同协议书、合同条件、规范、图纸、工作量表。（ T ）
8、产品说明书一般比工作说明书的内容更广。产品说明书说明的是项目的最终产品；工作说明书说明的是需要由卖方提供的项目最终产品的某一部分。（ T ）
9、按照FIDIC中规定，当工程师已经颁发了整个工程的接收证书时，工程师应开具证书将全部保留金支付给承包商。（F ）P141
10、行为、服务性工作也可以成为合同的标的。( T )
11、施工方案及施工组织文件也是合同文件的一部分。( F )
12、对于存在重大偏差的投标文件，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，存在微小偏差的，则不需作出调整。（ F ）P39
13、采用经预审的最低中标方法时，一定是投标报价最低的投标人中标。（ F ）
14、世行规定的通过短名单的咨询顾问人数通常为6人。（ T ）
15、在“设计—管理”工程项目采购管理模式中，有多种不同的形式，以适应不同种类项目的需要。一是竞争性“设计—建造”程序，二是谈判型“设计—建造”程序。（ F ）P11
16、FIDIC条件下，业主不必经承包商事先同意，就可以将部分合同转让出去，或者作为抵押出去。（ F ）
17、为了防止弄虚作假，邀请招标发出投标邀请书的法人或其他组织应不少于5家。（ F ）
18、单价合同中工程量的风险由承包商承担。 ( F )
19、对一涉及国家安全、国家机密、抢险救灾等特殊情况，可以不进行公开招标。（ T ）
20、修改后的投标文件需经投标人正式书面确认才对其投标具有约束力。若投标人不接受修正，则其投标文件将被拒绝，并退还投标保证金。（ F ）
名词解释
1、FIDIC：P117
2、要约：(要约是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。发出要约的一方称要约人，接收要约的一方称受要约人。 )
3、缺陷通知期：即国内施工合同文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始至工程师颁发履约证书为止的日历天数。
4、BOT模式：P11
5、采购计划：P14
6、履约保证金。
7、履约保函。
简答题
1、简述工程项目合同的基本构成要素。 p157
2、简述在FIDIC合同下，指定分包商与一般分包商的区别。（选择分包单位的权利不同、分包合同的工作内容不同、工程款的支付开支项目不同、业主对分包商利益的保护不同、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同）
3、简述项目采购管理的主要过程。
4、建设项目施工招标程序是什么？
5、简述引起施工索赔的原因是什么？（工程特殊性、内外部环境的复杂性和多变性、工程参与主体多元性、工程合同的复杂性及易出错性）
6、简述项目合同变更或解除的程序。p169
7、FIDIC在19xx年出台了哪几个合同条件？简述其特点和适用范围。P118-120
8、制订项目采购计划需要具备哪些工具和技术？p19
11、制订项目采购计划时需考虑哪些问题？P15
12、简述工程量表的主要内容。p44
13、反索赔的概念及主要内容有哪些？P178
14、简述项目合同的特点和作用。p157
15、简述项目合同变更或解除的条件。P168
材料分析题
1、某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：
（1）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天，承包方提出工期延长20天与费用补偿2万元的要求。
（2）施工期间因下下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延长10天和费用补偿2万元的要求。
（3）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期处长5天与费用补偿1万元的要求。
问题：
针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？并说明理由。
分析要点
不可抗力条款的相关规定。
我国建设工程施工合同文本有关不可力事件导致的费用承担及工期延长的规定：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）合同双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
了解业主、承包商的权利、义务
2、某工程施工招标规定于某日上午9：30在某地点集合后，招标组织现场踏勘，采用了以下组织程序：
（1）潜在投标人在规定的地点集合。在上午9：30，招标人逐一点名潜在投标人是否派人到达集合地点，结果发现有两个潜在投标人还没有到达集合地点。与 两个潜在投标人电话联系后确认他们在10分钟后可以到达集合地点，于是征求已经到场的潜在投标人将出发时间延长15分钟。
（2）组织潜在投标人前往项目现场
（3）组织现场踏勘，按照准备好的介绍内容，带着潜在投标人边走边介绍。有一个潜在投标人在踏勘中发现有两个污水井，询问该污水井及相应管道是否要保护。招标人明确告诉该投标人需要保护，因其为
市政污水干管。
其他潜在投标人就各自的疑问分别进行询问，招标人逐一进行了澄清或说明。随后结束了现场踏勘。
（4）招标人针对潜在投标人提出的问题进行了书面澄清，在投标截止时间15日前发给了所有招标文件的收受人。
（5）现场踏勘结束后3日，有两个潜在投标人提出上次现场踏勘有些内容没有看仔细，希望允许其再次进入项目现场踏勘，同时也希望招标人就其关心的一些问题进行介绍 。招标人对此表示同意，在规定的时间，这两个潜在投标人在招标人的组织下再次进行了现场踏勘。
问题：
（1）招标人的组织程序是否存在问题？说明理由。
（2）招标人组织过程中是否存在哪些不足？说明理由。
分析
1、《招标投标法》第二十二条规定：招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等需要保密的信息的规定。《工程建设项目施工招标投标办法》第三十二条中，招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘的规定。
2、本案中，招标人的组织过程存在不足。如第3步中，招标人的准备不充分，没有安排好一个统一的路线，没有将本次招标涉及的现场条件进行一个完整的介绍。同时，为了保证现场踏勘活动的潜在投标人了解招标人介绍的信息，招标人的介绍应针对参加了现场踏勘的所有潜在投标人进行介绍，以保证招标投标活动的公平性原则。
3、某工程合同规定1994.10.30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天：
（1）1994.5.10~5.19 日应设计变更等候图纸停工10天；
（2）1994.5.15~5.25 日因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工11天；
（3）1994.5.20~7.20 日因承包商设备故障而停工61天；
（4）1994.7.15~7.25 日发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天。
若停工造成承包商的损失为1.5万元/天。
问题：
（1） 承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？
（2） 监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什么？
（3） 如果业主仍要求承包商在原定的工期内竣工，监理工程师应如何处理？
分析
1、熟悉我国建设工程施工合同文本当中对发包人、承包人相应的责任与义务。
2、了解不可抗力的条款的相关内容
3、了解有关工程进度条款的相关内容
4、要注意到四个事件之间的发生时间会有重叠的。承包商和工程师所处的立场不一样，对此事的认定也会不一样。
5、第三个问题属于业主要求提前竣工，监理工程师应要求双方签订提前竣工协议，明确业主为承包商赶工创造条件，指令承包商修改进度计划，经监理工程师批准确认后实施，监理工程师应进行监督检查，确保工程按期竣工。
4、某依法必须进行招标的项目，由于需要澄清与修改的内容特别多，招标人组织设计单位和招标代理机构对招标文件完成澄清与修改时，距项目开标仅剩下了5天时间。为保证投标人在开标后不投诉，招标人在发放招标文件澄清与修改时，要求每个投标人写下书面承诺不会因为招标文件的澄清与修改晚10日发出影响其投标。在规定的时间内，有一家投标人没有按招标人的要求递交该承诺书，所以没有领到招标文件的澄清与修改内容。开标后，这家投标书的报价特别高，导致了其没能中标，于是在开标后的第二天向行政监督部门进行了投诉，理由是由于其没有收到招标文件的澄清与修改，其投标报价按照原招标文件的内容进行报价，导致了其报价内容与其他投标人不一致，报价过高，进而没能中标，而不是其自身实力不满足招标文件，要求有关行政监督部门判定本次招标无效，依法重新进行招标投标。在本案的处理中，招标与投诉人争论激烈，观点截然相反。
招标人观点：招标项目实话周期特别紧张，要求投标人承诺在剩下的5日时间内可以保质保量地完成投标工作的做法，事前得到了行政监督机构主要领导的签字确认，程序上不存在问题。投标人不响应招标人的要求，本应判成非响应投标。考虑到该投标人在投标过程中花去了大量精力，所以没有给其判成废标，已经很照顾了。
投诉人观点：从招标文件的澄清与修改发出到投标截止，最短时间不少于15日是《招标投标法》强制性规定。招标人要求投标人书面承诺不会因为招标文件的澄清与修改晚10日发出影响其投标的做法本身就违反规律规定，这种行为侵犯了投标人的权利，虽然这种侵犯得到行政监管机构主要领导的同意，但招标人的行为直接触犯了法律，要求监管机构判定本次招标无效。
问题：
（1）招标文件的澄清与修改发出环节是否存在问题？说明理由 。
（2）投标人的投诉理由是否成立？为什么？
（3）其他已经承诺不投诉的投标人事后是否可以投诉？为什么？
分析
《招标投标法》第二十三条规定，依法必须进行招标的项目，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少15日前，以书面形式通知所有扫标文件收受人。这里的15日时间是法律赋予投标人依法享有的最短投标时间，任何人，无论是投标人、招标人还是监管机构，均无权通过审批、确认等非法形式缩短投标人的最短投标时间。
5、某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：
（1） 已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。
（2） 施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
（3） 施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。
（4） 因风灾造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。
（5） 由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。
[问题]就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么
6、某电器设备厂筹资新建一生产流水线，该工程设计已完成，施工图纸齐备，施工现场已完成“三通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。
招标代理机构编制了标底（800万元）和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365天。按国家工期定额规定，该工程的工期应为460天。
通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底近300万元。这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制订新的标底，招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项目，使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构确定了新的标底。A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理，向招标人要求撤回投标文件。
由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成，为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位。
问题：
根据该工程的具体条件，招标代理机构应向业主推荐采用何种合同（按付款方式分）？为什么 上述招标工作存在哪些问题？
A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的做法是否正确？为什么？
分析
1、总价合同、单价合同、成本加酬金合同的适用范围
2、投标是一种要约行为，不能随便撤回。
7、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签订了施工合同。
（1）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为19xx年12月15日，竣工日期为19xx年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？
（2）施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？为什么？
（3）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付？为什么？
（4）在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？为什么？ 分析
1）按照合同文字的解释顺序，以协议书条款为准。
2）施工单位再要3套图纸，超出合同规定。
3）保证施工现场的安全，环保责任是承包商的合同义务。
8、某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件。
事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理：考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。
事件2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。
事件3：专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任。
事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于20xx年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于20xx年3月办理了工程竣工备案。因使用需要，建设单位于20xx年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开车库门洞，并于20xx年10月底正式将该工程投入使用。20xx年2月该工程给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因开车库门洞施工时破坏了承重结构所致。
问题：
（1）指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
（2）指出事件2中项目监理机构做法的不妥之处，说明理由。
（3）在事件3中甲施工单位的说法是否正确?为什么?
（4）指出事件4中建设单位做法的不妥之处，说明理由