武汉交通职业学院图书馆

工程竣工验收

施工质量评价意见书

编制：

审核：

批准：

北京东方华太建设监理有限公司武汉分公司

武汉交通职业学院（房建）项目监理部

二OO八年x月x日

武汉交通职业学院图书馆

工程竣工验收施工质量评价意见书

一、前 言：

1、本评价意见书系对武汉交通职业学院图书馆单位工程施工质量所作；

2、本评价意见编写条件：以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础，在施工单位提出了验收申请报告后，根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核，等方式所掌握的情况，并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。

二、工程概况：

1、工程名称：武汉交通职业学院图书馆

建设单位：武汉交通职业学院

勘测单位: 武汉地质工程勘察院

设计单位：武汉市建筑设计院

施工单位：中国航空港建设总公司

政府监督部门：武汉市洪山区质监站

2、 工程用途与规模：

本工程是一座具有藏书、阅览与办公为一体的综合楼；框剪结构，由主楼(地下一层—地上十二层)、裙楼(四层)组合而成,并与教学楼经连廊进行连接。

占地面积：3775M2、建筑面积：22069M2、建筑檐高：66.500m,其中裙楼屋面高18.000M,主楼屋面高51.000M。楼层层高:±0.000-31.500为4.5米,31.500-51.000为3.9米。

3、主要设计要求：

3.1地基基础设计等级为乙级,建筑基础安全等级为二级，一桩一柱时为一级；建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级；结构设计使用年限为xx年；

3.2防火要求：耐火等级为一级；

3.3防雷设计要求: 按三类防雷等级设计；

3.4屋面防水要求：采用SBS防水卷材，二级防水；

3.5框架柱、墙混凝土强度：分为C40、C35、C30及C25；

3.6梁板混凝土强度：标高17.970及其以下为C30微膨胀混凝土；17.970以上为C25；

4、单位工程开工、竣工时间：20xx年x月x日~ 20xx年x月x日

7、质量控制目标：合格

三、施工质量评价依据

1、工程勘察、设计文件

2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范

3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、湖北省、武汉市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标

四、质量受控状态

1、 施工单位质量保证体系的评价：

总包单位根据本工程特点及重要性，专门成立了：武汉交通职业学院图书馆项目经理部，实行项目经理责任制，按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系：配备了专职材料员、施工员、质检员、等，均持证上岗。

各分包单位也均严格按项目经理责任责任制，建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。

各施工单位对所进场主要原材料及设备，均在监理工程师的见证下及时进行了，见证取样、送检与开箱检验工作，经检验合格后才使用；各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报，隐蔽工程验收手续与施工基本同步。

在整个施工过程中，各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。

总体而言：本工程各级项目经理部，质量保证体系与质量管理体系——健全，职责明确；管理有序，运转灵活，对本工程施工质量起到了很好的保证作用。

2、监理单位质量控制的情况：

1）针对本工程的重要性与特殊性，我公司专门成立了武汉交通职业学院(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确，并根据工程的实际进展情况，及时进行人员的调配工作，进驻本工程项目监理部，前后总计达10名监理人员。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应，从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。

2）在本工程开工前，由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资

料文件，并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内：进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作；对外：向各施工单位及时进行了“监理交底”工作，明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。

3）质量控制情况：

遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则，本着“严格监理、竭诚服务”、全心全意对业主负责的宗旨，我项目监理部人员严格按照国家及省市现行有关建设工程的法律、法规、规范、标准，坚持“质量第一”，以预控制为主，实行了动态监控，并在施工过程中力求加大事前控制的深度与广度。

首先将根据本工程实际情况所制定的质量控制措施，贯彻到各监理人员及施工方管理人员一级，落实到各工序的现场施工管理上。其次，在施工的过程中，坚持“预控为主、重视过程控制”，实行“关键工序重点控制”的原则，从原材料、施工方案、现场施工工艺、工序验收等方面，实施工程的质量控制。

A、 在质量的事前控制中，我项目监理部主要抓了如下工作：

（1）深化设计文件，了解设计意图。设计文件是监理和施工单位履行合同的重要依据，为此我项目监理部在收到设计图纸后，立即组织相关监理人员认真看图，深刻理解设计意图，共提出问题20余条，并协同相关单位将这些问题予以圆满解决，确保了后续施工工程的顺利开展。

（2）认真审核承包单位编制、申报的施工组织设计，结合设计施工图审核其技术是否可行，人员配备、质保体系、技术方案、机具、材料、设备与进度计划安排、各种试验报告等，能否满足进度质量计划要求。对审核中所发现的问题，均要求承包单位解释或退回予以修改后重新报审。对主体结构的钢筋、模板、混凝土浇筑、屋面、卫生间防水、装修等重要分部、分项工程，要求各级承包商另外编制了施工方案报项目监理部审批。这些工作的落实、解决，为本工程质量事前控制奠定了良好的基础。

（3）严把材料见证取样、报验复查关。所有进场材料均要具备合格证，并遵照现行质量验收规范对相关材料进行现场见证取样、送检。对钢筋、水泥、钢筋连接、混凝土与砂浆原材料等，均配合工程进度及时抽样送检工作。杜绝了不合格材料的流入；对装饰材料实行了样品报验制度。

B、在质量的事中控制中，监理人员严格按照设计图纸与规范要求进行监控。加强巡视与平行检测频率。加强工序质量控制这一基础环节，实行现场跟踪进行事中抽样检查与控制。对重点部位与关键工序以及施工的薄弱环节进行全过程、全天候的旁站监理，保证重点监控项目的施工质量。

（1）在混凝土结构子分部工程施工中，时值酷暑，监理人员不分昼夜，坚持24小时现场旁站监理，严格落实了《旁站监理方案》。

（2）为了确保结构安全，一方面严格进行隐检验收，同时要求承包单位进一步加强现场管理，加强施工质量控制工作的落实，加强成品保护，对危及安全的成品，坚决要求拆除重做。

（3）对事关使用功能否满足要求的分部分项工程，监理人员反复要求承包单位提高认识，高度重视质量通病的防御与治理。为此，监理办组织了多次专题会议，如钢筋、防水、布线等工程，要求承包商从材料、人员、工艺、工序检查、48小时试水验收、成品保护诸环节予以严格控制与把握，发现事故苗头，及时要求承包商采取措施整改，经过这些工作，确保了本工程使用功能的落实。

（4）在水、电、通风、消防、电梯等建筑设备的安装过程中，监理人员根据设计图纸和相关规范要求，认真检查多种管、线、设备的安装质量，进行隐检记录；同时，督促承包单位执行工序交接制度，按系统、楼层采取通水、通电、试压等测试手段，经检查，各项功能技术参数均达到了设计和规范要求。

C、在工程质量的事后控制中，我项目监理部按照规范要求，督促承包方完善各项工程的细部收尾，并做好成品保护，同时协助相关单位收集整理、审核工程竣工资料，从而使硬件和软件在工程质量上达到验收条件。

五、单位工程施工质量评价意见：

在施工单位完成设计要求和合同约定的全部内容，并提交《竣工验收报告》后，我项目监理部及时组织了相关单位对该单位工程进行了竣工预验收工作。预验收情况如下：

1、分部工程质量验收核查情况：

①各分部工程的分项工程与检验批核查情况：

基础分部工程：共5个分项工程，合计36个检验批，均合格。

主体结构分部工程：共6个分项工程，合计426个检验批，均合格。

建筑装饰装修分部工程：共14个分项工程，合计144个检验批，均合格。 建筑屋面分部工程：共5个分项工程，合计24个检验批，均合格。

建筑给水、排水及采暖分部工程：共6个分项工程，合计76个检验批，均合格。 建筑电气分部工程：共11个分项工程，合计131个检验批，均合格。

该单位工程所含分部工程质量验收情况：共有8个分部工程，均已经业主方组织验收合格。

②质量控制资料核查情况：共核查14项，全部符合规范要求

③工程安全和主要功能检测，核查情况：同条试块、钢筋保护层厚度均检测合格。 ④观感质量验收情况：综合评价为——好。

2、单位工程竣工预验收情况汇总：

①单位工程所含分部（子分部）工程工程的质量均验收合格；

②质量控制资料完整；

③单位工程所含分部工程项目的安全和功能的检测资料完整；

④主要功能项目的抽查结果，符合相关专业质量验收规范的规定；

⑤观感质量符合要求：评价为好。

3、对本单位工程施工质量评价意见：

综上所述，本工程施工完成了建筑工程设计文件和施工合同约定的各项内容，有完整的施工技术、质量管理档案；安装工程验收检测结果均符合设计与质量验收规范要求；所含分部工程的验收手续齐全，且按规定进行了工程质量验收监督手续；竣工预验收结论为合格，具备竣工验收条件，故同意施工单位竣工验收申请。

现按建筑工程竣工验收备案制的有关规定，请业主安排时间，组织各有关单位进行正式验收。

北京东方华太建设监理有限公司武汉分公司

武汉交通职业学院（房建）项目监理部

项目总监：

编制日期：二○○八年x月x日

第二篇：竣工验收监理总结报告

建设监理工作总结

(竣工验收)

工程名称：开化县人民法院审判、办公楼

建设单位：开化县人民法院

承包单位：开化县社公司、开化马金公司

设计单位：

总监理工程师： 戴 亮

监理单位（盖章）：浙江南方工程建设监理有限公司

报告日期年日

开化县人民法院办公审判大楼工程

竣工验收总结报告

一、工程概况：

1、工程项目业主单位：开化县人民法院； 2、工程项目设计单位：开化建筑设计院； 3、工程质监单位：开化县工程质量监督站； 4、工程监理单位：浙江南方工程建设监理有限公司；

5、工程项目施工单位：开化县社建筑工程公司(审判楼)，开化马金建筑工程公司(办公楼)，开化城关镇建筑公司(桩基工程)；

6、工程投资额：800万元；计划工期：425天；开工日期：20xx.5.12；工程质量等级：优良； 7、工程特征：本工程根据设计任务书和规范红线以及开计经（20xx）文件进行设计，耐火等级为三级，办公部分：一层层高为3.50米，二层层高为4.00米，三、四层为3.40米，五层为3.80米，六层为3.80米；审判楼部分：一层为车库，层高为3.50米，二层为中审判庭，高为4.50米，三层为调解室，层高为 4.20米，大审判庭层高为7.00米，室内外高差450MM,总建筑面积为8305平方米。

本工程基础采用?800~?1500人工挖孔扩底灌注桩，深度在8M~12M之间，共84根；钢筋混凝土地梁，基础砌体采用标准粘土砖，M10.0水泥砂浆，主体采用框架结构，混凝土标号为C25，C20，钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢，主体砌体采用M10多孔砖，M5.0混合砂浆，屋面采用平屋面，SBS柔性防水层一道。外墙面装饰采用外墙涂料，一层外墙面采用火烧板贴面，内墙采用内墙涂料，走廊及一层办公楼大厅为轻钢龙骨吊顶，塑铝扣板；地面均为抛光地砖，审判楼大厅、通道、台阶及办公楼一层大厅、台阶为花岗岩铺设，厕所、洗手间为贴面砖、地砖；大、中、审判厅及办公楼大、中、小会议室均进行装修；门窗为铝合金窗，木门，一层门厅门采用玻璃门；楼梯扶手、栏杆采用不锈钢栏杆；安装方面除水、电外，还安装有弱电系统、监控系统。

二、工程记事：

1、20xx.5.12，桩位定位，桩基工程开始施工。

2、20xx.6.21，发现土质与勘察结果不符，请求重新勘察。 3、20xx.6.23，勘察人员到场，对地质情况重新进行勘察。 4、20xx.7.5，勘察院出具勘察报告，设计对桩进行调整设计。 5、20xx.7.11，人孔桩开挖全部完成。

6、20xx.7.16，灌注桩砼浇筑完成。 7、20xx.9.14，浙江大学出具动测报告。

8、20xx.8.28，地梁、承台土方开始开挖，上部工程开工。 6、9月x日，质监站对审判楼基础进行验收。 7、10月x日，质监站对办公楼基础进行验收。

8、11月x日，省检查团对审判楼进行质量、安全检查。

9、11月x日，开化县建设局建筑业管理科、开化县工程质量监督站联合下发省检查团对审判楼的检查意见，工程停工进行整改。

10、12月x日，衢州市建设局、质监站有关领导及开化县建设局、质监站领导就11月x日省检查团对开化县人民法院审判楼工程检查提出的问题进行复查。

11、12月x日，开化县建设局建筑业管理科对开化县人民法院审判楼开出复工报告，同意复工。

12、12月x日，开化县建设 局建筑业管理科发出复工报告，同意复工。 13、20xx年x月x日，质监站对审判楼进行主体结构中间验收。 14、4月x日，质监站对办公楼一~三层主体结构中间验收。 15、7月x日，质监站对办公楼四~六层主体结构中间验收。

16、9月x日，完成装饰、门窗、地面、屋面、水、电工作，对工程竣工验收。同意交付。 17、9月x日，装修施工单位进场，对审判、办公楼进行装修施工。 18、9月份室外工程开始施工，施工队伍进场。

19、12月x日，对办公楼、审判楼工程进行工程初验收。 20、20xx年x月x日对工程进行竣工验收。 三、工程质量情况： 1、

原材料及试验情况：

(1)、材料情况：

法院审判楼工程：水泥为开化马力牌32.5MPa普通硅酸盐水泥,共进场8个批号。 钢材为江苏沙钢，共抽检20组。 砖为开化茶厂的红砖，共 25万块。

法院办公楼工程：水泥为天童牌32.5MPa普通硅酸盐水泥,共进场9个批号。 钢材为江苏沙钢和杭钢，共抽检29组。 砖为开化茶厂的多孔粘土砖，共71.4万块。

以上材料经抽样检验均符合要求。 (2)、工程试验情况：

法院审判楼工程：钢筋焊接：单面焊6组，双面焊7组，电渣压力焊2组。全部符合要求。 法院办公楼工程：钢筋焊接：单面焊6组，双面焊11组，电渣压力焊4组，全部符合要求。 审判楼砼试块共做33组，基础7组，主体26组； 办公楼砼试块共做60组，基础6组，主体54组； 审判楼砂浆试块共做4组，基础1组，主体3组。 办公楼砂浆试块共做16组，基础1组，主体15组。

以上混凝土试块及砂浆试块强度值经混凝土、砂浆试验强度合格判定条件判定，符合合格判定条件。

（3）质量控制情况：

1、项目监理部认真编制监理规划、监理实施细则，以指导日常监理工作； 2、在开工前就对施工方进行监理工作交底及对各分项、分部工程技术交底； 3、对进场的原材料严格控制：

①、钢材具有出厂合格证前提下，随机抽样进行力学性能试验，焊接同样进行力学性能试验，合格后才可用于工程中；

②、水泥在具有合格证的条件下，对每一批次水泥都进行随机抽样检验其物理性能情况，合格后才可用于工程中；

③、对红砖进场进行随机抽检，符合要求才可用于工程中；

4、按混凝土配合比做好计量过磅工作：混凝土浇筑前进行过磅计量，施工过程中也多次进行抽检，对浇筑过程进行全过程旁站监理；

5、重视对隐蔽工程的监理工作，项目监理部人员认真熟悉施工图及施工验收规范的前提下，对隐蔽工程做到动态检查，发现问题及时要求施工方进行整改；

6、重视工程的技术复核工作，对轴线、标高、断面尺寸等及时进行复核，确保按施工图、施工验收规范要求进行施工。

四、协调工作：

项目监理部根据工程施工的质量、进度较好的情况下，对出现的一些问题用口头形式向施工方提出，施工方也能及时给予整改，确保工程质量。对业方提出的意见及施工方提出的问题及时予以协调解决。到12月底共召开工程协调会议共9次，发《监理通知》34份。

五、工程进度情况：

本工程在进度上滞后较多，一是施工方材料准备不足，劳动力不够；二是施工过程也出现一些质量问题，经停工整改后才继续施工，延误了部分工期；三是在施工后阶段，施工方资金不到位，影响材料的进场及施工拖延，这对工程的延误影响较大。造成工期上滞后较多。

六、工程质量评定情况：

单位工程观感得分情况如下：本工程应得分 94分，实得分80.2分，得分率为 85.2 %。

审判大楼工程：

单位工程观感得分情况如下：本工程应得分 91分，实得分77.9分，得分率为 85.6 %。

在这里，我代表项目监理部感谢开化县人民法院、开化县工程质量监督站、开化县建设局、建筑业管理科及开化县设计院这一年多来对我们工作的大力支持和帮助，也感谢施工单位县社建筑工程公司、马金建筑工程公司及各施工单位给予我们工作的通力配合。谢谢!

浙江南方工程建设监理有限公司 开化县人民法院监理部 二OO二年x月二十七日