混凝土程劳务承包协议书

为能及时保证质量完成各项工程任务，搞好责任制的落实，依据《中华人民共和国合同法》《劳动法》《建筑法》及相关的法律法规，安全、质量、工期、文明施工等全部合同包干制，双方本着平等互利，诚信守约的原则，结合承包工程的具体情况签订以下条款，望双方共同遵守执行：

一、承包合同双方：

甲方：亿隆欧洲小镇3期项目部

乙方： 混凝土专业承包队

二、工程名称：亿隆欧洲小镇3期。

三、承包方式：包工不包料，不得转包。

四、承包内容：

1、严格按照施工图纸、图集、施工规范进行施工。

2、混凝土的浇灌、养护、落地灰处理，落地灰必须在甲方指定地点堆放。

3、楼层要求盖熟料薄膜，不要求二次光面。

4、各承包的部位必需保质保量，按期完成。

五、工期：

开工日期：20xx年 月 日

竣工日期：20xx年 月 日

总天数： 天

六、 承包单价，付款方式:

1、B/C座楼以建筑面积计算，斜层按标准层一层面积计算，持有图纸范围内的混凝土浇筑，均按建筑面积综合价8元/㎡计算，此单价包括混凝土的浇筑、养护、捣固、落地灰的清扫。

2、甲方在执行形象进度付款过程中，由于特殊原因暂不到位时，乙方必

须保证正常施工，半月不能停工。

3、主体工程完成甲方监理验收完毕后一次性付清（C栋九层至屋面、B

栋四层到屋面）。

4、合同一旦签订即具有法律效力，双方必须严格履行合同内的各项条款，

若乙方在施工过程中因单价，现场条件等原因无故找理由自行停工的，甲方

不予结算已完成工程款，中途退场将不予结算工程款。

七、质量、安全、文明职责：

1、工程质量标准：按总包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装

工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

2、乙方确保施工期间杜绝野蛮施工、违章作业、不听指挥。

施工现场严禁打架斗殴，打架双方将进行500至5000元的罚款，所发生的医

疗费用自付，出现偷盗行为将进行重罚，并交执法机关处理。

3、一切安全防护，保护设施严禁私自拆除与使用。

八、双方职责：

1.甲方职责：甲方确定施工方案，向乙方提供施工图、技术指导、安全

教育、施工进行技术交底、现场工程进度和技术管理施工中检查、监督，甲

方履行合同约定，为乙方办理劳务结算、支付劳务费。

2.乙方职责：

2.1承包人，乙方必须保持态度端正、工作积极、服从甲方总包监理，业主的指导与管理，按时加班完成工期，指出问题不准顶撞，及时限期整改完毕。

2.2 乙方必须按规定规程合同使用，节约材料，不得浪费。

2.3 上下班应特别注意交通安全，在此发生的一切交通事故，发生的一切经济纠纷由乙方负责。

九、本合同争议首先双方在现场按规定条文调解，如达不成调解可向劳动部门申请解决，也可向公司申请调解。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起即时生效。

甲方：

20xx年 月 日 2011 年月 日 乙方：

第二篇：土建工程(钢筋工)劳务承包协议书修

合同编号：

土建工程（钢筋工）劳务承包协议书

工程名称：

发 包 方：

承 包 方：

合同签订日期：

年 月 日

劳务承包协议书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司文件有关规定、自愿、诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本协议。

第一条：工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条：工程承包范围

楼木工所完成的模板分项工程。

第三条：承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式及单价：采用综合单价包干，成型绑扎综合单价为元/ M2，配合费单价元/ M2，现场文明清理元/ M2, 材料节约元/ M2，安全元/ M2，以建筑面积每平方米计。竣工结算建筑面积以建筑施工图纸标明的面积为准。

2、承包价格所包含的内容：

所有与钢筋制作加工、安装有关全部施工内容。乙方承包内容包含但不局限于以下内容：

所有钢筋的翻样（提供符合决算要求的钢筋料单）、制作加工（Ф6.5、Ф8盘圆钢除外）、调直、安装、搬运、钢筋绑扎和闪光对焊及接驳钢筋的加工、连接；预埋件、预埋钢筋及插筋的制作安装、保护层垫块安装。清理现场等所有与钢筋制作有关全部施工内容；钢筋的一切场内运输（其中包括材料不能一次性到达施工现场等特殊情况下的运输）及甲方文明施工

1

的要求整理分类堆放、清理现场；施工中临时钢管脚手架及平台的搭设、维护、拆除、转运及转运堆放，安全文明施工等相关工作；钢筋原材试验、钢筋焊接的取样试件由乙方负责提供，焊接必须符合规范要求。在混凝土浇筑工程中，乙方须派专人维护、调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量；二次结构钢筋制作、绑扎；砌体拉结钢筋的制作；浇筑混凝土时派专人看护，混凝土浇筑结束后及时切除外露钢筋；钢筋反锈后锈斑处理；其他安全文明施工等相关工作。

本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。

3、协议单价已包括了协议规定的劳务、施工设备、材料、制造、运输、安装、调试、测试、维护保修、管理、利润及协议包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。

4、风险费：由于地质条件变化、地下建筑状况、自然条件恶化、外界环境变化、地面构筑物资料不准确和交通疏解以及其他非甲方原因影响乙方分包工程的实施而增加的费用。

5、在协议履行过程中发包人、设计、监理或甲方提出的任何建议、变更、方案、要求，乙方应合理进行采纳，但是均不予结算。

6、本工程不存在任何形式的点工，如出现统统被视为无效。

7、转包与再分包：乙方不得将其承包的分包工程转包给他人；未经甲方允许（书面形式）也不得将其承包的工程再分包给他人。如乙方将其承包的工程转包或未经书面形式允许下的再分包，将被视为违约，并承担违约责任（此项违约责任为：所做工程量不计取任何费用，所有工人工资由乙方独自承担）。

8、劳务班组责任人必须常驻工地，因事离开工地，必须经甲方书面形式上的同意，违反一次罚款200元（具体办法为每天上下班各一次在工地项目部负责人处签字报到）。

2

第四条：付款方式

1、生活费支付方式：乙方每月20号向甲方报送上月实际施工人员的出勤工日，按每人每天元标准制作工资表（签发发放），甲方按审批后工资表总额支付。

2、承包劳务费支付方式：

3、现场施工人员的确认：甲方派人每天和乙方负责人共同对其施工人数进行签字确认，作为发放生活费的依据。

4、甲方每次支付乙方款项，乙方必须提供现场所有施工人员工资表和身份证复印件，在甲方监督下签名领取，不得代领、代签。

第五条：工程工期

1、工期：

计划开工日期：年月日，提出增加工期必须事情发生后一周内以书面形式提出，并得到甲方相关人员批准才能生效。

2、主要节点工期：天，以上施工天数不包含自然因素（大暴雨天气等不可抗力的因素除外）的天数，乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包含新调整的进度计划）,及时安排充足的劳动力进场。

3、工期延误

（1）若因乙方原因不能按照工期要求完成合同任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权终止合同并选用其他班组进场施工，乙方不得有任何异议，不得提出任何补偿。其所做工作量按照以下方式结算：钢筋安装结束并验收合格的按照结算，加工后没有安装到位或没有达到验收质量要求的不予结算。除以上规定项目外，其余项目不予结算。工资在竣工验收后一年后支付。如乙方不能按照甲方要求及时退场，甲方视乙方所做工作量为零，不予结算任何费用，乙方自行负责所有工人工资。

（2）若因乙方原因不能按照工期时间要求完成合同任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权从乙方承包范围分出部分工作内容分给其他班

3

组进行施工，所产生的费用由乙方承担（车旅费等），乙方应无条件接收另行分包价格，不得有任何异议，不得提出任何补偿；甲方可提前支付另行分包班组的工资，并在乙方总工资款中扣除，但甲方支付乙方总工资比例按照合同约定比例不变。

（3）工期延误的判断：按照以下三点判断，违反任何一点被视为乙方延误工期。第一点，不能完成主要工期节点计划：第二点，不能完成甲方根据现场实际情况下发的工资调整计划；第三点，在抢工期时，不能完成甲方每天发的工作量清单。

5、工程竣工：乙方应按照本协议协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

6、工期提前：工期每提前一天甲方给予乙方500-1000元的奖励

7、误工：因甲方材料不能及时供应导致工地停止的，乙方应妥善组织其他下属施工人员到其他工地临时施工。停工7天以内(含7天)甲方不向乙方支付任何费用；超过七天（不包含天气恶劣、外力因素造成的停电等其他非人力因素造成的停工天数），乙方其他工地临时安排不了的施工人员，甲方向乙方支付每人每天30元的误工费。

第六条：质量标准、安全文明施工目标

1、本工程质量标准：按建筑工程施工及验收规范相关规定执行，一次性交验合格。

2、 本工程安全文明施工的目标：无重大安全事故。

3、 图纸：甲方向乙方提供图纸一套。

4、乙方须按照施工图纸及说明书、设计修改通知、国家颁发的施工规范进行施工。施工及验收规范和质量检验评定标准，按：以颁发的现行国标、省标、市地方标准与规范的相应规定和要求，在协议履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁布或不完整，以业主、监理工程师及甲方的指令为准。

5、施工的项目未达到规范要求，乙方应无条件维修，维修所生产的材料费用在乙方每月生活费中扣除。

4

6、工程竣工验收后，部分项目可能还要进行局部维修，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后2天内安排人员维修，否则产生的后果乙方自负，甲方另行安排的维修人员的工资以及由此产生的费用乙方无条件承担。

7、如果梁板钢筋位置放置错误的，每处罚款100元；钢筋下料长度不准确，给结构造成安全隐患的或造成材料浪费的，视情节严重程度处以100-1000元不等的罚款。如果出现重大质量问题，比如楼板开裂、雨棚断裂、梁板受拉区钢筋未放置，给结构造成重大安全隐患的等，甲方将对乙方处以1000-3000元不等的罚款。如造成重大损失，比如停工整改、业主拒付工程进度款、业主拒绝和甲方继续履行已经签署的合同，给甲方所属公司名誉上造成的重大负面影响等，甲方将视情节严重程度对乙方处以10000元以上罚款。以上问题的判断依据有照片，与业主、监理的来往文件等，罚款将在总工资中扣除。

第七条：甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2、组织图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。负责对乙方的安全文明施工管理和安全教育培训及安全技术交底工作。

3、根据工作情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量恶劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退（退场人员的工资由乙方自行负责，退场人员不得以没有结清工资为由寻衅闹事、扰乱工地正常施工。一旦出现每次罚款2000元，判断依据有照片、人证等）

4、 及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5、 按本协议约定，向乙方支付生活费及劳动报酬。

6、 统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。

7、 协助乙方办理现场施工人员出入证，其费用由乙方自理。

第八条：乙方责任和义务

5

1、遵守国家政策和和法律法规：遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范。有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合格标准，对本协议劳务承包范围内的工程质量向甲方负责：根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。乙方应承诺为满足工期、质量要求，会随时按甲乙指令无条件追加现场使用的设备、机具、辅材、安全设施、及人员投入，以达到甲方的要求为止；为达到上述要求，乙方采用各种措施的费用已包含于协议价款中，不再增加任何费用。

3、乙方聘用的特种作业人员，如电焊工等必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，经考试合格并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业证必须按规定进行年审，乙方的特种作业人员必须报项目部安全部门备案。

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护的方面管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及操作人员有效证件、持证上岗的情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完成工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

6、按甲方统一规划堆放材料、机具：妥善保管、合理使用甲方提供或租给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

7、乙方必须按有关国家政策规定与每个务工人员签订《劳动协议》，并按协议所约定条款及时足额支付务工人员工资（甲方只是在施工期间支付生活费），不足部分乙方自行垫资），乙方须将工资发放记录造册交甲方备案或移交的发放记录有虚假情况，甲方视情节严重程度给以乙方100-2000元的罚款。

8、乙方所有进场人员名单及身份证复印件必须报项目部办公室备案，

6

经过安全教育培训，考试合格、并经三级安全教育和安全技术交底后方可进入现场作业。乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品），其费用由乙方承担。

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年认和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、如果发包人（业主）未能按时支付该分包工程范围内工程进度款，乙方应有能力垫付（垫付时间为20天），直到发包人支付该分包工程范围内进度款，乙方不得因此而影响正常施工，乙方亦不会因此而向甲方索赔费用、物资、工期等。

11、甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制，如由于乙方履约不力时（如乙方不具备工程施工能力等），不能达到业主或甲方要求时，甲方可另行分包该分包范围内的部分或全部，另行分包的费用由甲方经谈判后确定，无须征求乙方意见，发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔（包括工期、费用等）。

12、乙方代表或者指定责任人应对甲方下发的各种文件及时签字确认或书面回复，如文件下发两天内不予签字或书面回复，甲方视同完全接受。

13、乙方工人由于自身原因造成的意外伤害事故，乙方应及时妥善处理，不能影响工地的正常施工，否则造成的所有后果由乙方独自承担。

14、乙方应管理好工人，乙方工人不得以任何理由以任何形式到甲方所属公司、所在项目部、施工现场闹事。以上情况如出现一次罚款1000元，一次以上无条件清退出施工现场。判断闹事的依据有：照片、证人等。

15、乙方应无条件听从甲方现场施工管理人员安排，不得以威胁、诱惑、恐吓等手段达到相关目的，否则视同闹事处理。

16、垂直运输机械应听从甲方人员安排，合理调配使用。混凝土浇筑与上砖等工作基本上安排在夜间，砂灰搅拌应提前在上班前1-2小时，大量的钢管、扣件、模板、木方等一般安排在下班前一个小时内吊完，所有

7

的吊运乙方应安排好人员、整理好需要吊运的材料，不能出现运输机械等人现象。如果出现垂直运输机械等人现象超过10分钟，一次罚款100元，乙方不应对此有任何意义，甲方不承担任何费用。

第九条：环境保护、安全生产和文明施工

1、乙方应按照国家及当地政府颁发的有关安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制、交通、环保的规定，保证施工安全和现场文明，同时满足政府有关部门的规定和要求，并承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。

2、乙方责任人对本组工人安全生产管理付总责，每天上班前必须对工人进行安全技术交底，严格按操作规程进行施工，对存在安全隐患和危险较大的部位要派人到现场指挥，由专人施工；如不能自行解决，及时汇报项目部进行协商解决

3、乙方必须遵守甲方制定的安全规章制度、安全技术交底以及文明施工规定，自觉接受各级安全文明施工检查。

4、乙方应承担由于自身原因造成安全事故的全部责任和费用.

5、甲方为乙方提供宿舍，如乙方施工人员在上下班途中出现交通事故，责任及经济损失由乙方承担。

6、乙方应组织新进厂工人的安全学习、三级安全教育和有关安全教育，组织学习有关安全生产的会议及文件精神。

7、施工班组进场时，对施工班组进行安全生产责任制度交底，进行有关安全生产的规章制度、规程等教育，甲方有权对乙方违反安全、文明施工的行为进行纠正处理，对不听劝的施工人员，甲方有权停止其继续施工，直到清退违反安全规定的野蛮施工人员出场。

8、乙方负责组织各施工班组召开安全会议，解决生成中发生的问题，监督教育工人按规定正确使用劳动保护用品。

9、对项目部发出的通知、整改通知书等出现拒签收的，根据有关规定罚款200-2000元不等，对项目部发出罚款通知书出现拒签收的，处以通知书罚款金额两倍的罚款。

8

10、带领本单位所有人员积极遵守项目部安全生产、文明施工管理规定，严格要求本单位作业人员进入施工现场必须戴好安全帽。

11、因乙方管理不到位，作业人员违章作业造成的安全生产事故所有损失由乙方自行负责，给甲方造成不良影响的，甲方将给予乙方经济处罚或追究其相应的责任。乙方施工人员给本班组以外的人员造成伤害的，根据责任大小承担相应的经济责任，本班组内部的安全事故，有本班组自行负责。

12、 安全生产、文明施工奖罚规定

（1） 对一般违犯操作规程行为的工人，给予以20-100元/次处罚，一

个月内3次以上违规者予以辞退；

（2） 对于特殊工种工人违犯操作规程，将给予以50-200元/次处罚，

3次以上违规者予以辞退；

（3） 施工班组应自觉做好“落手清工作”，及时清除建筑垃圾，若不

听从甲方管理人员指挥，处以100-200元/次处罚，若影响下一

道工序进行的，视情节轻重予以200-1000元/次处罚；

（4） 施工人员必须戴好安全帽上班，高空作业必须系安全带，否则给

予当事人50元/次罚款；

（5） 严禁私自接线、乱拉电线、烧电炉等，若查到，给予当事人罚款

200元；

（6） 严禁施工现象随地大小便，随地大小便者罚款20-50元，并自行

清理干净；

（7） 高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，每人每次

罚款200元，若发生安全事故，当事人负全部责任；

（8） 不准擅自拆除安全防护措施装置（脚手架、防护栏杆、钢支撑、

安全网等），需拆必须经过施工技术负责人同意，如有擅拆者，

给予当事人罚款100元；

（9） 爱护现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标识牌、电气管

线、给排水管等），若干损坏，照价赔偿，故意损坏的，除赔偿

损失外，并处50-500元罚款；

9

（10）保护建筑产品（成品）人人有责，不得故意损坏，若有发现，

除赔偿损失外，并罚款100-1000元，严重者清退出场，并追究

其相应责任；

（11）要遵纪守法，如有发现偷窃工地公物者，予以加倍处罚（以偷

窃实物价格的5-10倍罚款）数额较大或情节严重者移交公安机

关处理；以上安全文明处罚一经发生，将直接从班组当月生活费

中扣除，乙方不得有任何异议。

第十条：材料、机具设备供应与管理

1、甲方只供应钢管、扣件、螺杆、螺帽、模板、木方，本工程所需的垂直运输机械、主电缆、总配电箱及二级配电箱。本工程所需的其他所有机械、小材料及工具（包含但不局限于电焊机、弯曲机、切断机、二级配电箱以下的电缆、三级配电箱及三级配电箱以下的电缆、切割机、卷尺、铁丝、扎丝、剪刀，各种劳保用品（如安全带、雨衣、水鞋、砂手套、布手套、胶手套、电焊手套、电焊面罩、电焊鞋、平光眼镜）等由乙方负责采购，此费用包含在协议价格内。

2、本工程所有机械（除塔吊外）乙方负责维修保养，所有费用包含在承包单价内，乙方不得以任何理由提出增加费用。

3、外加工钢筋的计划量由劳务作业班组直接报给总包方指定的加工方，进场后双方共同收数确认，施工结束现场如有剩余的半成品钢筋，其价值100%在劳务价款总额中扣除。

4、现场加工的钢筋，乙方应合理配料、注重节约。如材料使用超出部分（以甲方与业主结算量为准），由乙方承担，甲方将按市场同期采购价加保管费（10%）后的价格在劳务价款总额中扣除。节约部分乙方按20%提成。

5、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。材料进场时双方共同验收确认。

10

6、甲方将在施工过程中检查乙方施工中的节约情况。随手切断还能使用的钢筋，每次罚款1000元；钢筋下料偏长导致废料增加，每次罚款1000元，大量遗弃还能使用的钢筋，视情况处以500-3000元不等的罚款。

7、所有与材料浪费有关的罚款以照片等为依据，在总工资中扣除。 第十一条：施工验收

1、乙方应按本协议约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完

毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对

乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道

工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责

无偿整修，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失（材料

费、工期赔偿等）。

2、竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无

偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而

减轻乙方责任。

3、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收；甲方或施

工场地内第三方的工作必须和乙方配合；在整个施工期间，乙方应

为业主或甲方所雇用的任何机构和人员提供一切合理的方便。

第十二条：保险

保险事故发生时，甲、已双方有责任采用必要的措施减少损失。

第十三条：违约和争议

1、违约：

（1） 当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

1） 乙方将其承包的分包工程转包或未经书面允许再分包，应承担的

违约责任：由此引起的一切后果均由乙方负责，甲方保留向乙方

索赔的权利，并按有关规定及相关约定追究乙方的责任；

2） 乙方原因不能按照本协议协议书约定的竣工或未按照甲方同意顺

延的工期竣工的，应承担违约责任：如因乙方原因使甲方受到业

主处罚的，甲方将按业主处罚金额的两倍对乙方进行处罚，同时

11

甲方视延误情况严重性和影响程度保留进一步追究乙方责任的权

利；

3） 乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，应承担的违约责任，

由此引起的一切后果均由乙方负责，甲方保留向乙方索赔的权利，并按相关规定追究乙方的责任。

（2）、乙方违反本协议可能产生大的后果：

如乙方有违反分包协议的行为，乙方应保障甲方免于承担因

此违约造成的工期延误、经济损失及根据总分包协议奖罚将负责

的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应付乙方的任何价款中

扣除此笔经济损失赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。

2、争议：

甲乙双方在履行协议时发生争议，首先应协商解决。双方约定，

协商不成或当事人一方不愿意协商的，双方应将争议提交协议签

订所在地劳务仲裁部门申请仲裁或依法向工程所在地的人民法院

提出起诉。

第十四条：协议变更和解除

1、除法定和本协议另有约定外，未经双方协商，不能变更、解除本协议；协商未达成书面协议前，仍执行本协议。

2、如因不可抗力致使本协议无法履行或因业主方造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，可以解除协议。

第十五条：协议终止

双方履行完协议全部义务，乙方向甲方交付合格劳务作业成果，劳务报酬价款支付完毕，并经业主方、总包方、设计方及质量监站验收合格，履行完保修任务后协议即告终止。

第十六条：协议生效

本协议双方约定签字后生效；本协议未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。

12

第十八条：协议份数

本协议一式两份，甲、乙双方各执1份。 （以下无正文）

（甲方） （乙方）

单位全称：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

签订时间：年月日 签订时间：年月日协议签订地点：

单位全称： 13

各种承诺书

安全生产责任协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经承、发包双方共同协商，同意签订如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工现场，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动，及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调工作。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表扬。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止、教育、责成其限期整改。必要时发包人按每人次500－1000元的额度内给予罚款

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，由此导致发包人的一切损失均由承包人承担。发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，承包人应按合同总价3%向发包人支付违约金，从到期应付工程款中扣除。如施工承包合同中有类似或相同的违约责任承担约定，则两者取其高。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。

14

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工方案和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，并报发包人备案；落实各级安全责任制，落实各项安全生产制度（包括奖罚制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；确保生产安全。

九、承包人要按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时组织整改。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人汇报，不得迟报瞒报。否则，每次按照合同总价款的 2 %向发包人支付违约金。

十二、本协议中未涉及的有关条款，承、发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为双方施工承包合同的附件，双方签字盖章生效

十四、联系人：发包人：

承包人：

发 包 人（公章）：承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

15

年 月 日 年 月 日

文明施工责任协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《深圳市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经承、发包双方协商同意，明确文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、承包人在其施工中应结合工程实际情况，落实施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观、有序。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

三、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。妥善处理周边居民关系，配合发包人，创造良好的外部施工环境。

四、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性的给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改。凡承包人整改不力，逾期不改

16

的，发包人有权给予一次性的经济处理（1000～5000元人民币），并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从到期应付工程款中直接扣除。

五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担，从到期应付工程款中直接予以扣除。

六、本协议作为双方签订的施工承包合同的附件双方签字盖章生效。

七、联系人：发包人：

承包人：

发 包 人（公章）：承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

治安、防火责任协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为切实搞好工程建设的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《深圳市社会治安防范责任条列》之规定，经承、发包双方协商，明确双方在

17

治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1、发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规定》书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2、发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作中的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3、发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及有关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处罚（500～1000元人民币/次）。

4、承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

（1）未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化器钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

（2）未严格控本公司《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。

（3）施工区域内发生聚众斗欧、赌博、收看淫秽录象等影响工地治安次序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

（4）违反《施工现场动用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电烫斗等及带有明火的各类电取暖器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5、承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理；但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000～50000元人民币的一次性责任违约经济处理。

6、发包人对承包人的责任违约经济处理，从到期应付工程款中直接予以扣除。

二、承包人的权利和义务

1、承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防书面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

2、承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受公安

18

机关和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创新治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

3、一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成（包括对发包人）的损失，由承包人承担。

4、承包人对因违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导检举揭发，要求处理。

三、其他

1、本协议中未涉及到的有关条款，承、发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2、本协议作为双方签订的合同的附件，双方签字盖章生效。

3、联系人：发包人：

承包人：

发 包 人（公章）：承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

建设工程农民工工资支付承诺书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

19

工程于 年 月 日竣工。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经双方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：

一、发包人承诺在竣工之日起1个月内按合同约定向承包人支付工程款。

二、承包人承诺在收到工程款后5日内付清全部农民工工资且如数发到农民工本人。

三、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：

1、发包人按合同约定支付工程款的：

（1）剩余工程款大于等于拖欠数额时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；

（2）剩余工程款小于拖欠数额时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人支付剩余工程款数额，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款；

（3）当发包人按合同支付工程款累计达到80%，承包人必须承诺已将劳务作业人员的全部工资发放到个人手中。由于劳务人员工资所引发的问题均由乙方负责承担。且不得以农民工工资问题向发包人滋事；

2、所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人，并由其签收。

五、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。

发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日

20