混凝土劳务承包合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方经协商，一致同意由乙方作为 工程砼浇筑项目的施工承包单位，为明确双方权利和义务，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合 市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。

第一条、 工程概况

工程名称：

工程地点：

承包范围和内容

承包 以下施工图纸（包括修改图纸和设计变更、会审记录等）中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护，除整盘结构梁板为泵送砼外，余运输及浇筑工序及设备由乙方负责。

第二条、 承包发式

1、 包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包机械（垂直运输机械除外）、包小型工具（雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等）、包伙食、包暂住费、包人身保险费、安全帽、荧光衣。

2、 甲方配备垂直运输机械、提供电源、水源、工人宿舍（宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣），其余搅拌机、砂浆机、平板、插式震动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设（甲乙提供立管水管口，乙方接管责）等均由乙方负责。特别注明：

2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱，固定配电箱以后的手工工具、照明灯具（含钨丝灯）、电缆电线、控制箱均由乙方负责。

2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必须满足甲方阶段进度计划的要求。

第四条、承包内容

1、 砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。

2、 施工图纸（包括设计变更）主体结构部分的全部砼构件（含窗套板）的浇筑（不管采用什么方式）和浇筑前对模板的淋水养护，应铺设的砼输送管道，临时脚手架搭设，砼浇筑，振捣找平（要求经过二次3M铝直尺找平，木墙板磨粗，竹扫扫纹），柱及墙根部的凿毛，其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷，清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放，外架面砼的清理，砼养护等全部过程。

3、 不同等级标号砼的浇筑部位浇砼，应按项目部下达的施工技术交底文件执行，砼损耗为1%，超过部分由乙方负责。

4、 泵送管的运输、组装、拆除（包括支架的制、安、拆）、管清洗、去渣及管卡、机件的清洗及浇捣完毕后送至地面保管室，做到本层楼面浇完砼后，施工不遗留该班组的操作机具及材料，对泵机周围掉落的砼及时清理，上楼使用及

完工后场地的清洗。

5、 工地范围内的本工种砼及施工机具、材料的水平及垂直运输。

6、 施工图中所有的砼工；质安检查清理、平整，工程验收清扫、冲洗等。包括涨模；漏浆处理等。

7、 负责完成部分安全资料（如班前班后安全活动记录等），每日发进度款前三天送交项目部。

第五条、工期

1、 本合同工期拟定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，具体按项目部制定的结构施工节点工期执行。

2、 各节点工期：基础、墙柱、梁板等工期由项目部现场确定；

第六条、计算方式、工程量、单价、总价及结算

1、 计量方式：按建筑面积结算，执行GB/T505353-2005《建筑工程建筑面积计算规范》进行结算。

2、 承包综合单价：砼浇捣（不含税） 元/㎡，工程造价暂定为 万元。

3、 工程结算：按实际完成工程量建筑面积乘以第2点合同单价。

4、 本承包单价为一次性承包单价，在合同期内不予调整。

5、 设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量，施工后的变更修改及承包合同以外的其他零星工程，由乙方当月填报增加工程量签证单，送甲方代表签证确认，增减工程量按定额人工费的80%结算支付，增减工程量当月不按时报送的，甲方不予结算。

第七条、甲、乙双方权利和义务

（1） 甲方权利和义务

1、 向乙方提供所需要的施工图纸及有关资料一份。

2、 向乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程交底。

3、 派驻项目经理、主管工程师和施工员对工程质量、进度及工程量进行监督、验收，解决应由甲方解决的有关事宜。

4、 向乙方进行安全生产、文明施工教育。

5、 向乙方提供工人宿舍、用水、用电（生活水电费由乙方负责）。

6、 负责为乙方进场人员办理暂住证（费用由乙方负责）。

7、 在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，如不符合要求者，甲方有权随时辞退或要求调换人员。

8、 负责按期支付工程进度费。

9、 乙方人员的人身保险费由甲方统一代购，费用按乙方工程造价的6% 由甲方统一计算，在乙方进度款中扣除。

（2） 乙方权利和义务

1、 负责组织有浇砼施工经验、身体健康、技术熟练的作业人员进场，人数不少于20人，

且能满足甲方的进度要求。其中专业管理人员不少于3名，电工不少于2人，应根据进度要深圳市调增作业人员的数量，保证本工种与其他工程工种流水作业连贯畅通，确保工程按期完成。

2、 乙方进场人员应带齐各种有效证件（身份证、计生证、上岗证、炊事人员的健康证），一寸彩照2张，乙方收集齐证件的复印件后同时造花名册一份

连同证件复印件送交甲方存查。负责施工场地的放线测量、协助现场管理，负责将场地清理后移交给砌体队伍。

3、 按规定办理外来人口暂停证，务工证等（手续由甲方办理）费用由乙方负责。自觉接受当地政府有关管理，缴纳有关规费。严禁带小孩进入工地，违章罚款500元/人次。

4、 熟悉图纸，参加甲方组织的施工图纸、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底。严格按施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工。

5、 服从甲方现场管理人员的领导和指挥，接受甲方、业主和质监部门的检查监督。

6、 遵守甲方“项目部工地规章制度”的管理规定，否则，按该规定处罚，罚款均在当月进度款中扣除。

7、 每天对甲方配备机械设备进行保养，如声音操作造成机械损坏的费用由乙方负责赔偿。

8、 乙方承担支付工程款前的所有职工生活费用，不得以任何借口拒绝施工。

9、 出现安全事故由乙方负责现场处理，垫付所有费用。相关索赔由甲方负责与保险公司交涉，索赔费用按本工程保险单合约执行，保险公司赔款负责范围之外的费用由乙方负责。

10、 负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表，发放时必须由本人签字，如乙方不按足额发放或未发放工人工资引起纠纷，一切负责由乙方承担外，甲方还将给予乙方壹万元（10000.00元）的罚款：

第八条、 质量要求及罚则

1、 工程质量必须严格执行建筑工程技术操作规程和有关质量标准，并达到国家建筑工程验收合格以上的等级标准。

2、 浇筑砼面应振捣平实，每层楼面平整度必须控制在±1cm之内，应用铝尺拉平校核，及时修整，最后扫纹面。未达到上述要求，扣除该层工程量的10%。

3、 砼浇筑完后，应在上一层砼未浇筑之前进行每天不少于4次的养护。如养护期间乙方未派人养护、漏养或不及时养护，则由项目部另行派人养护，费用按4次养护/每工日计算，在乙方进度款中双倍扣除。

4、 如因乙方振捣人员的过振而引起的胀模现象，凸出2cm以内的，由乙方负责凿平。凡超出2cm以上的，除负责凿平外，还需接受甲方根据情节轻重给予罚款处理。

5、 因乙方原因造成拆模后出现蜂窝、麻面及轻微露筋、孔洞的现象，乙方应无条件及时处理修整。造成的不良影响，其损失由乙方承担。

6、 因乙方原因造成拆模后出现露筋、孔洞等严重质量问题导致返工，其返工的费用乙方负责，材料损失按2倍材料费赔偿，并扣除该层20%工程量。

7、 拆模后，木工负责清理小至厚薄嘴之类的小木块，剩余属乙方原因造成的渣碎由乙方负责清扫干净（木工引起的漏浆由木工自行处理）。

8、 密实度、表面平整度依据规范要求标准执行，测点合格率96%。

9、 严禁现场混凝土加水，否则每次罚款壹仟元，引起质量事故的应全额赔偿甲方损失。

第九条、 安全文明施工

1、 进入施工现场，操作人员必须戴安全帽，佩带工作卡，严禁穿拖鞋

进入现场。使用工作卡者由甲方先行发放提供，乙方退场时如数交还，若损坏或欠缺，则以购入价赔偿。

2、 凡操作工具、机具、管道、支架，吊运时要注意运行安全与堆放安

全。正确使用专业机械，严格按操作规程施工，严禁输送管等机具堆放于外脚手架上。

3、 按规程不得使用16周岁以下、55周岁以上和患有不适合本工种作业

的残疾人员。因乙方负责造成有关部门对工地的安全处罚，由乙方承担。

4、 凿毛及清理出来的余渣，应随时处理干净，避免脚手架板上残留余

渣，余渣必须集中装袋，严禁直接从楼层上抛下，以防坠落伤人。

5、 生活区及施工区的文明施工、清洁卫生工作由乙方负责。

6、 施工期间所有人员不得以任何理由阻碍施工，不得集体争吵、胡闹，

所有因此而造成的损失由乙方负责。

第十条、 工程验收

1、 工程质量应符合本合同的约定，如经验收不合格，乙方必须无条件返工直至达到合格。因返工造成工期延误的，应承担违约责任，由此产生的材料损失乙方负责赔偿。

第十一条、 工程款支付方式

1、 工程质量进度款：乙方每月25日前，将当月施工进度的合格工程量报送甲方施工员核实，经甲方工程项目部审核后，于次月10日由甲方按本月完成工程量的75%进行支付。

2、 完工付款：工程完工经验收合格乙方工人退场后15天内付至总工程量的90%。

3、 工程结算款：工程验收合格，结算经双方确认后一个月内付清余款（扣除有关保险费、罚金）。

4、 工程进度款及结算等均按甲方有关规定及程序办理：乙方领取进度款必须造当月工人工资表，在甲方有关人员的监督下向工人发放工资（工资表原件上交财务部）。

第十二条、违约责任

1、 未经甲方同意，乙方不得擅自将工程转包或分包，一经发现，乙方应向甲方一次性支付相应工程款20%的违约金，甲方有权单方面解除合同，已完成的工程量不予结算。

2、 由乙方原因造成质量事故，其材料及误工损失由乙方负责，由乙方负责返工或修复，并且每次事故乙方应向甲方支付20000元的违约金，实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。出现再次以上工程事故的，甲方有权单方面解除合同，已完成的工程量不予结算，乙方并应承担其应的法律责任。

3、 施工期间，如乙方未能完成进度计划（含节点工期），乙方每逾期一天应向甲方一次性支付1000元的违约金，若乙方在甲方第一次提出警告并要求乙方提出整改方案后，第二次检查仍未完成计划，甲方有权解除本合同或将乙方所承包的施工范围无条件分割给其他队伍施工。

4、 所有进场人员必须自觉遵守工地的现场管理，服从指挥，执行项目部各项规章制度，遵纪守法。如违反制度及不服从指挥，乙方应向甲方一次性支付5000元的违约金，实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方，甲方有权解除合同，乙方无条件退场。

5、 乙方受到甲方有关质量、工期、安全、文明施工等处罚达两次后，甲方有权单方解除合同，乙方必须无条件退场。除本合同已有明确约定违约金数额或计算方法外，其它违约行为，违约方应一次性向另一方支付相应工程款3%的违约金，实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。

6、 保证养护时间不少于7天，每天不少于4次，保持混凝土面的湿润，否则每次罚款500元，且甲方有权自行安排第三方队伍进场养护，所发生的费用由乙方双倍承担。

7、 拆模后如发现蜂窝、麻面的，乙方应负责处理。乙方操作造成的，每处罚款100元。

第十三条、附则

1、 本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，同具法律效力。

2、 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方履行完各自的义务后自动失效。

3、 本合同未尽事宜，双方本着公平、公正的原则，协商解决，必要时可签订补充协议。

4、 因执行本合同双方发生争议，由双方协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

年 月 日

第二篇：劳务承包合同混凝土

劳务承包合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

由甲方承建的会泰食品有限公司车间，因工程需要，现将基础和主体工程的（木工、混凝土）工程分包给乙方施工，为明确责、权、利并保值按合同工程完成，经双方协商，根据《中华人民共和国经济法》、《劳动法》、《合同法》，特签订以下合同，供双方守信执行。

一、工程名称：滨州北海新区会泰食品有限公司车间

二、承包内容：从基础 + 0.00以上主体结构工程施工图所有范围内，支拆模、清理现场、材料堆放、木工全部施工过程及内容。

三、工程造价：

1、施工内容按施工图纸为准，因设计变更增加或减少的工程量以联系单位为准，乙方以施工图纸、项目部、业主认可的结算面积及设计变更与乙方结算。阁楼面积按标准楼层面积计算工程量。

2、劳务承包单价：按山东土建2003定额预算规则、计算模版粘灰面、实际面积为准，单价 元/平方米（木工、混凝土），包括上述承包内容及国家规定节假日补贴、劳保、远征、冬雨季施工，安全责任措施，滨州市级文明施工人工费等所有费用在内。

四、付款方式：

1、参照建设单位给甲方的拨付进度款方式给乙方拨付工程款，中间甲方给乙方拨付工人生活费。

2、平均达到三层梁板砼工程量完成甲方预付给乙方80%工程款。

3、主体封顶、砌体完成，甲方支付乙方已完成工程量的90%的工程款，扣回预付款。

4、余下的10%的工程款待主体中间验收合格后，（主体工程的质量不影响楼层地面工程施工质量符合要求的情况下）一个月内一次性支付。

五、工程质量：

严格按建设单位提供的图纸和设计变更联系单施工，完成甲方与施工合同文本约定，满足建设、设计、监理单位标准化要求及质检站和现行国家验收规范要求。必须严格执行规范中的强制性条文要求，按照施工图纸验收规范要求确保合格，若验收未一次性通过，所造成的错误、质量事故及发生的人工费及材料损失均有乙方承担，在余下的10%质保金内扣回。

六、施工工期：

按建设、监理单位和甲方进度计划要求土建施工工期从开工之日起但个月内完成主体封顶施工任务，若因乙方劳动力不足，甲方有权组织其他班组或人员进场配合乙方施工，工资由乙方加倍负责，费用在拨付工程款内扣回。

七、双方责任：

甲方：

1、提供有关的施工图纸及有关联系单的资料。

2、成立管理组织，对施工过程中全过程管理，对安全质量工期进行控制。

3、配合乙方施工协调有关关系。

4、组织隐蔽工程及基础、主体、竣工等验收工作。

5、提供乙方施工场地，提供水电和职工宿舍食堂用房。

6、按施工合同条款支付进度工程款。

7、按规定办理施工现场的施工人员意外伤害保险。

乙方：

1、根据建设、监理、设计及甲方的要求，按合同工期和每月进度施工，明确安全、质量、工程达到要求。

2、服从总承包的管理，遵守各项管理制度。

3、乙方必须保证足够的小型模具、零星工具、劳保用品、辅助用品，若因供应不及时造成的工期延误，甲方有权从其他渠道组织进场，乙方无条件签单认可，所产生的费用在当月工程款中扣除。若材料及人员都跟不上进度计划，甲方有权另组织进场，乙方不得干涉，并按合同签订的单价乘以已完成建筑面积的80%与乙方结算，乙方不得以任何理由向甲方提出异议。

4、做好施工组织管理，对施工期间的劳动力、机具设备的使用及原材料进场进行统筹兼顾，合理安排，防止浪费，一旦发现以上事项，损失由乙方负责，并加倍处罚。

5、加强对承包范围的安全管理，并委托其他工种的安全经行配合、监促管理，保证机械和人身安全，杜绝机械事故和人身伤害事故发生，保证工地周围建筑物、道路和管线完好无损。

6、加强对职工安全文明教育，杜绝赌博、嫖娼、酗酒闹事（小

孩不准进入施工现场），打架斗殴等违法乱纪事件，如发生以上事件，甲方按照有关制度给予罚款及行政处理，如被相关部门查处罚款，责任由乙方自负外，甲方同时加倍处罚乙方。

7、保持民工宿舍整洁卫生，宿舍内严禁烧饭、烧水，由乙方统一安排食宿，如有违反，根据项目部管理条例重罚。

8、乙方不能进行转包，如发现转包现象，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方自负。

9、乙方人员必须严格遵守施工现场有关安全生产规定、本工种技术操作规程，并采取必要的安全措施，加强自我保护意识，如有违反按项目部规定处理：

①、进入施工现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，衣着要符合安全作业要求。

②、悬空作业必须系好安全带，扣好保险钩。高处作业不准往下抛扔材料和工具等。

③、作业人员不得攀爬脚手架、井架、塔机，严禁乘坐升降机和在起重物上站坐运行。

④、不得在作业时嬉戏打闹，严禁酒后一切施工作业，禁止在防护栏和平台、空洞边缘坐靠，不准躺在脚手架、屋面上及建筑物临边休息。

⑤、脚手架上不准聚集闲谈，脚手架和楼面堆放材料不得超过规定荷载。

⑥、不得在易燃易爆场所使用明火和吸烟。未经同意，不得在施

工现场雷灶做饭，严禁使用电炉。

⑦、各类建筑材料及用具要堆放整齐，不准挤占施工道路，运料要注意文明施工，不得满地溢漏，各种作业结束后，必须做到工完场清。

10、由特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证得人员上岗，若需要培训，费用由乙方自行承担。

11、乙方在施工期间不得进行违章操作或违章指挥，在施工中若发生安全事故（包括人身事故、伤亡事故、机械事故等），全部由责任方负责，乙方负责处理甲方根据实际情况协助解决。

12、乙方进场人员必须具备劳动、公安、计生等有关部门所要求的各种证件，费用由乙方自理。

八、其他：

1、乙方在施工过程中如达不到安全、质量、工期要求，甲方有权终止合同。

2、甲方之于签约人发生债权纠纷，乙方工人工资必须按时发放到位，并报上发放工资表签章一份。如因劳资纠纷，有损甲方及公司声誉，甲方有权对乙方处以1万元至2万元的罚款。

3、乙方必须配备优秀现场管理人员，并听从业主及施工总承包单位管理人员统一指挥。

4、甲方仅提供塔吊、钢管、扣件、铲车、升降机；模板、方料、竹跳板、安全网、施工通道材料、固定大灯、一级和二级配电电缆、拉杆原料、步步紧、床铺、宿舍、厨房房间、配电箱、开关箱。

5、甲方提供给乙方的钢管损耗率为2%，扣件损耗率为6%，步步紧损耗率为3%，完工后乙方必须如数归还给甲方。若乙方损耗率超出上述要求，超出部分甲方有权按厂家（租赁方）赔偿价向乙方扣回。

6、钢管、扣件、步步紧等材料按施工进度要求，乙方须提前15日报用量给甲方，材料进场、出场数量由甲乙双方派人清点签证（如一方不清点签证以甲方进场清点为准）。

7、乙方负责提供：劳保用品、含机械操作、市级标准化文明工地场地整理用工工资。

8、若乙方因组织工作不落实，工人之间发生纠纷、施工机械设备不到位等原因发生施工停工或延误工期所造成的损失又乙方负责承担。

9、项目部若需零星用工、计时工综合价为 元/工日，但需得到项目部签证后方可支付。

八、合同执行和争议解决方法：

1、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报公司备案一份。

2、甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清后失效。

3、未尽事宜甲、乙双方协商解决，如甲、乙双方发生争议协商不成，由海盛公司帮助协商解决或向项目工程所在地劳动仲裁委员会提请仲裁。

发包方（甲方）盖章： 承包方（乙方）盖章： 代表签字： 代表签字：

签定日期： 年 月 日