协 议 书

甲方：） 乙方： （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设法》，为建设好 （工程名称） 项目。甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则，经充分友好协商，并就相关事宜达成如下施工协议，以资双方共同遵守。

第一条 本合同协议书的组成

1、

2、 合同协议书； 总合同（指业主与甲方所签订的合同协议书，以下简称“总合同”）规定的合同文件；

第二条 工程概况

1、

2、

3、 工程项目名称：工程范围、内容：开、竣工日期： 月年月前完成所承包工程的各项任务。（以总合同开工日期为准，同时规定完工时间。）

第三条 工程质量、安全与环境保护

1、 乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款，建立健全试验、质检等质量保证体系，严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工，并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查，配合甲方统一协调、管理，乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。

2、

行负责。 乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工，加强管理，确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自

3、乙方要做到文明生产，安全施工，严格遵守国家有关环保的各项政策和规定，工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物，必须做到工完场清，其费用已含在本合同价格中，不再另行支付。

第四 材料供应

1、 乙方负责工程所需的材料，自行采购，其质量必须符合国家有关规定，符合施工技术规范的要求。使用前必需经监理验收认可后方可使用。乙方自行采购的材料必须提供有效原始凭证，包括#5@p、材料检验证明等，以备甲方抽查。

2、 所有材料（包括业主招标组织的材料）进入施工现场后，乙方负责组织物资的卸货、验收等，因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行承担。

第五条 承包方式

1、

2、

3、 承包方式：与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。 其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送容同步。 监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。

第六条 双方的权利和义务

A、 甲方的权利及义务：

1、

2、

3、

4、 协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签对乙方的安全生产进行监督、检查，对隐患提出整改，对有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督认工程数量。 严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，甚至终止合同。 及检查，并督促进行整改。

B、

1、 乙方的权利及义务： 作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。

2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并承担其本项目工程的全部义务和责任。

3 、严格按施工设计组织施工，确保工程质量符合施工技术规范和验收标准，并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故，应立即报告甲方并妥善处理，由此而发生的一切损失由乙方自行承担。

4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子，甲方不提供管理人员。

5、对本项目工程工期负责，合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日计划，并在人力、资金、机械等方面予以充分保证，确保合同工期内竣工。

6、承担施工任务期间，乙方必须采取安全防护措施，保证安全生产，文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人，对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员，对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失，均由乙方自行处理，上报所属劳动部门，并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。

7、承担施工任务期间，乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本合同，如乙方未按期支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款的，甲方无须征得乙方同意（并视为乙方自动授权甲方），用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款。

8、合同执行期间，乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲

方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等，不得扣压、拖延。

9、乙方必须有固定的技术负责人和现场管理人员。

10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总，整理并报送。

第七条 计量与支付

工程款的结算由乙方代表甲方同监理、业主进行，甲方在收到业主支付的工程款后及时拨付给乙方。甲方管理费本项工程 万元，税金由乙方负责缴纳，如乙方要求在当地税务机关缴纳，则甲方不开具税务#5@p，乙方需提供当地税务机关的纳税凭证；否则由甲方代扣代缴并开具税务#5@p。

第八条 注意事项

1、 设计变更：

（1） 任何设计变更均不能使本合同终止或无效。

（2） 因设计变更而减少或增加的工程量，乙方需无条件接受。

2、 提前或顺延：

（1） 业主要求提前竣工，乙方接到书面通知后应遵照执行。

（2） 因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时，乙方应及时将有关资料报送业主，办理好向业主索赔、补偿等工作，但工期延长必须得到监理、业主书面批准。

第九条 违约责任

1、 乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程，将无条件负责修复或返工。

2、乙方如有不遵守本合同第六条B条款行为之一的，视为乙方违约，由此给甲方造成的经济损失，由乙方承担。

第十条 其他

本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责

任期满而终止。

本协议一式肆份，甲方两份，乙方两份。

本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工使用，其余任何文件中使用此章均视为无效。

未尽事宜，双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。

甲 方：

授权代理人：

日期： 年

日 乙 方： 授权代理人：日期： 年 日 月 月

第二篇：工程转包协议书

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)公司

工程承包协议书

甲方：(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)公司

乙方： 身份证： （以下简称乙方） 为进一步加强建筑工程内部管理，提高企业信誉和经济效益，明确本工程施工的责、权、利，经甲乙双方协商，就工程承包施工的事宜达成如下协议：

一、工程概况

建设单位：

工程名称：

工程地址：

工程价款：

二、承包方式

1、甲方根据所签订的工程项目施工合同、补充协议等有关条款的基础上将本工程交于乙方施工，乙方必须遵守发包方的施工合同及补充协议的全部条款，以包工包料的方式，并保质保量按期交出合格工程。乙方根据施工需要组建施工队，并服从建设单位与甲方的管理，乙方根据本工程的特点和需要，按照施工合同、施工图纸及施工规范组织施工，直至工程竣工验收合格。施工全过程由乙方自筹资金、独立核算、自负盈亏，承担因本项目承包经营和施工所发生的一切税、费、各种开支费用等，承担承包经营风险，并享有承包经营利润。

2、所有建筑施工合同必须由公司安排主要领导与建设方现场签订，不得由他人代签。合同签订后，公司带回一份存档。

3、乙方按照工程决算总价的2%，向甲方上缴管理费，业主方支付工程款到公司账户后，公司按照到账户的工程款按约定的比例扣除管理费，余款将及时汇到乙方账户。工程竣工结算时，公司安排有关财务人员参与协助结算。与业主账目结清后，乙方应将所有管理费全部缴清，如有少量工程尾款和质量保证金由乙方负责追收。

4、双方的职责

（一）、甲方的职责

1、甲方负责提供工程所需要的相关证件复印件。

2、甲方根据签订的施工合同和法律、法规，对乙方施工全过程中的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、税金缴纳、工人工资及工期等宏观监督。

3、监督本工程所有资金必须汇入公司银行账户，甲方做到专款专用，不得推诿不办或截留挪用工程资金。若甲方发现乙方资金有走漏现象，或工程进度缓慢、质量达不到要求，造成社会影响，甲方可按实际情况，分批将工程款拨到乙方账户。

（二）、乙方职责

1、遵守甲方财务管理方面的规章制度，主动接受甲方的监督检查。乙方是本工程项目承包施工者，除业主方特殊安排外，不得将本工程转包或分包给其他单位或个人经营、施工，防止出现后遗症。

2、乙方不得私自向甲方临借工程款，防止经济混乱。

3、乙方作为本工程项目承包责任人，负责履行签订的施工合同、补充协议中各项条款及所作的工期、质量等各种承诺和质量保证，如有违反，乙方自愿承担全部经济和法律责任。

4、乙方对工程质量、工期承担全部责任，如发现偷工减料或使用不合格材料，受到业主方处理时，乙方要承担全部经济和法律责任。

三、施工管理

1、乙方应在工程开工前按规定为民工等施工人员办理劳动安全方面的保险。

2、乙方负责整理本工程完整的设计图纸、施工日志、材料采购、财务劳务用工，工程签证及竣工验收等档案资料，直至工程完成验收合格为止，并交一份到公司存档。

四、农民工工资

1、乙方必须足额按时发放农民工工资，不得以任何形式和理由拖欠。

2、由于农民工工资拖欠问题引发纠纷，导致工人到甲方公司上访的，乙方应按上访人数每人次承担违约金500元，到县级部门上访的，承担违约金每人次1000元，到市级或以上部门上访的，承担违约金每人次2000元。乙方还应承担有关部门对甲方给予罚款等造成的一切损失。

五、违约责任

1、本工程在施工中出现出现下列情况，给公司造成社会影响的，公司将视其影响程度给予相应的处罚，并承担该项目的处罚、承担由此而造成的工期延误、质量等经济责任和法律责任。

（1）、发生重大质量、安全事故。

（2）、乙方不接受甲方、建设单位的质量、安全监督，并明显留有质量、安全隐患不整改的。

2、甲、乙双方有关违约金、损失赔偿、处罚等，全部在事件发生之日起15日内，或工程结算时一并支付或兑现。

六、本协议未尽事宜，双方另行协商。双方如有纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

七、本协议自甲、乙双方签字之日生效，本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

附：项目承包负责人承诺书（具备协议同等效力）

甲方（盖章） 乙方签字：

年 月 日 年 月 日

(xxxxxxxxxxxxxxxx)公司

项目承包负责人承诺书

本人工程的项目承包负责人，负责该工程的全面经营和施工管理，向公司作如下承诺：

一、本人负责全面履行安徽省桐城市第二建筑安装工程有限公司与 于月工程施工合同的所有条款，绝不以任何形式转包和分包此工程，发生一切责任由我本人承担，与xx公司无关。

二、本人对工程质量、安全、人身安全（含意外事故）全权负责，承担一切法律责任和经济责任。

三、按照本工程的规模档次，在管理上要求配备足够人员。项目经理、施工员、质检员、安全员。

四、恪守信用，保证不拖欠工人工资及材料供应商货款，以及一切债权债务归我本人所有，与xx公司无关。

五、严格按照图纸规范施工，绝不偷工减料。

六、保证及时做好竣工资料收集整理和决算工资，以及维修保养服务工作。

七、

八、

特立本承诺书，本人严格履行上述条款，如违约接受公司严厉处罚。

承诺人签字：

年月日