工程劳务承包合同书
合 同 文 件
合同名称:
合同编号:
总包单位:
分包单位:
签订时间:
工程施工合同
甲方: (简称甲方)
乙方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及其它有关法律法规,遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况和甲方管理制度的有关规定,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,同意签订本合同,双方共同遵守履行。
本合同签定人( )必须接受公司的各项合理化管理,接受公司按本合同及其他管理制度所给予的处罚。
第一条 工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包型式:劳务大轻包(临建 劳务、小料、技术、周转材料、机械设备、工具等),单价一次性包死。
四、施工范围: 1、施工图纸范围内的一次结构(基础工程、主体工程)、二次结构(构造柱、腰带、过梁、植筋、装饰线条及其他二次浇筑构件)、砌体工程、内外墙抹灰工程(包括挂网、界面剂)、楼地面工程(地面垫层及砼地面压光、楼梯间地砖铺设,卫生间防水保护层施工完)、屋面工程(保温板铺设、找坡层、找平层、防水保护层、屋面排气管设置)、通风道吊洞、预留洞吊洞、管道井吊洞、散水以及与主体连结的坡道台阶(面层施工完)地下车库坡道、土方工程(人工清槽、地下室房心及外围基槽土方现场运输回填夯实)、脚手架工程(模板支撑架体、结构脚手架、外挂安全通道、所有安全防护架、转料平台及其他配合架体的搭设与拆除、脚手板、安全防护标语及现场警示标志的制作与挂拆、施工现场雨雪清除、建筑垃圾及生活垃圾清运)。工程完成后乙方必须将现场所有钢筋、木方、模板、钢管、扣件、顶丝等材料必须按规格整齐码放,钢筋、模板、混凝土、砌体工程质量问题的返工、修理及混凝土表面人工打磨。同时乙方必须保证生活区及施工区的卫生干净整洁。临时建筑物搭设(临建基础、宿舍、办公室、厕所、洗漱间、厨房等)
2、本工程用的铅丝、钉子、绑丝、胶带、砼振动器、保护层垫块、振捣棒、水泵气泵、防水线、防水手套、锹、镐、水鞋、雨衣、安全帽、安全网、大眼网、工字钢、钢丝绳及卡子、安全带、蛇皮管、砼养护薄膜、工程线、灰槽、切割机、切割片、对拉螺栓、螺帽、止水带、止水条、止水钢板、止水螺杆、山型卡子、电焊机、打夯机、水泵、水管、氧气、乙炔、割把、钢筋对焊机械材料、钢筋连接设备套筒等材料、木工用机械及所有材料、水平运输机械、垂直运输机械,以上均由乙方自备。
3、甲方只提供商砼、钢材、一级配电柜、水泥、砂、石、砌体所用砖。其余机械设备、工具和工艺所需材料、辅料、小料及各种照明灯具、电线、电缆等均由乙方自备。砼输送泵由甲方提供,乙方负责安装、使用、维护及拆除,各种设备机械的操作、指挥人员均有乙方承担。一级柜以下的配电柜由乙方自己提供。现场临电制作安装维护,由乙方负责并且保证通过质检安监的检查。
4、乙方为技术大包,甲方负责提供控制点、高程点的引测,以后每层负责放控制线,引测一个标高点,其它线及标高点均由乙方负责,甲方负责监督检查。乙方必须严格按照图纸、图集、规范及相关技术文件施工,每道工序完工后必须自检合格后再报甲方、监理验收,否则造成的后果由乙方承担。钢材、砼计划必须提前上报甲方,核量准确,下料准确无误,如造成损失由乙方自负,废料超过50厘米的由乙方赔偿。
五、工程建筑面积: 35000平米(暂定)最终结算以实际面积为准。
六、合同总价款:定价为人民币(大写): 元整(含税金)(小写): 元整(含税金)。工程竣工后据实结算。
七、合同单价:按建筑面积计算,一次结构每平方米 元
八、支付方式: 1、
单项变更在一万元以内的,人工费不做调整,超过一万元的费用相应调整。
九、组成合同的文件:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、附件一
第二条 施工准备
一、乙方应负责施工区的临时道路、木工及钢筋操作场硬化(砼、砖由甲方提供)、临时设施的管理、使用和维修工作;组织施工管理人员、机械进场;配合编制施工组织设计和施工方案、施工总进度计划,小型材料、设备,所发生的费用由乙方承担。
二、乙方应按照甲方要求提供各种特殊工种的相关证件,各种机械设备的合格证、准用证、年检证,并承担所发生的费用。
第三条 工程期限
一、根据合同的约定,本工程自 20## 年 月 日开工至 年 月 日主体封顶,二次结构、抹灰、垫层于 年 月 日施工完成。
二、因建设单位和总包单位的原因造成工期延误的或因不可抗力的原因造成延误工期不超过六天的,工期相应顺延,费用不增加;因乙方原因造成的工期延误,工期不予顺延,造成的一切损失由乙方承担,并向甲方支付违约金10000元/天,逾期达到十五日,甲方有权单方解除合同,乙方承担由此造成的一切损失和责任。
第四条 工程质量
一、本合同工程质量应达到 合格工程 。
二、乙方必须严格按照施工图纸、有关文件和国家颁发的建筑工程规范和规定施工,必须按安全文明工地要求组织施工,必须接受甲方及其派驻人员的监督与管理。
三、乙方在组织施工过程中必须遵守下列规定:
1、由甲方购进的主要原材料劳务队使用不得浪费,如造成材料浪费,甲方核实后从工程款中扣除。
2、隐蔽工程必须经设计单位、监理单位、质检部门、甲方检查验收合格后方可进行下一道工序。
3、乙方应按建设工程质量验评标准,对工程进行分部、分项和单位工程质量进行评定,并及时将评定结果报送甲方。
4、在施工过程中发生安全、质量事故,乙方应及时报告甲方,由甲方确定解决方案,相应责任由乙方承担。
5、乙方在施工过程中工程资料必须和施工进度相符,乙方必须配合甲方完成乙方承包工程范围内的全套工程资料。
第五条 工程进度款的支付
1)
2)预留工程总价5%的质量保修金,保修期一年,保修期满后,扣除保修期间因乙方原因发生的维修费用,剩余保修金无息一次性付清。
第六条 施工与设计变更
一、乙方应将甲方交付的施工图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据。开工前由建设单位组织有关单位和部门对施工图进行会审,并作出会审纪要,作为施工的补充依据。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面方式通知甲方,由甲方会同监理单位、设计单位等有关单位研究确定修改方案或变更设计文件。
第七条 工程验收
一、工程竣工验收,以国家颁布的竣工验收规范及施工技术文件为依据进行。
二、工程施工中所有隐蔽工程必须具有隐蔽工程验收签证。
三、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方负责保修,保修期限按国家有关规定执行,所发生的费用由乙方承担。
第八条 工程施工考核
本工程施工过程由甲方全面监管与考核。对于工程质量、安全生产、文明施工、工期进度和经济效益由乙方全面负责,并通过考核予以奖惩。
第十条 对劳务队的规定
一、临设,乙方负责免费管理和维护。乙方生活和建筑垃圾必须及时清运出施工现场,费用乙方自理。
二、乙方必须与每位工人签订用工合同并保证工人工资按合同约定足额发放,工人花名册由乙方负责人签字后上报甲方备案,否则造成的一切责任均由乙方承担。
三、甲方有权对乙方发放工人工资的情况进行监管,如有工人工资发放不到位,甲方有权停止支付工程进度款。
四、乙方在施工过程中不服从甲方合理的管理、不执行甲方的有关规定、不按规定、规范施工,甲方有权处以罚款或将其清退出施工场地。由此造成的一切损失,均由乙方承担。
五、甲方负责办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续,并承担相关费用。
六、在乙方施工期间,垂直运输机械设备、搅拌机械的操作工和指挥工,全部由乙方自理。
七、乙方不得转包工程的任何部分,因乙方不严格履行合同,在施工过程中不按规范施工,如出现严重的工程质量问题,并不遵守甲方的管理时,甲方有权单方面解除合同,同时不承担任何费用。
八、因乙方原因不按规范施工致使工程质量不合格的,除返工处理达到合格标准外,同时处罚乙方人民币1000--10000元/次罚金。
九、乙方不履行本合同,甲方有权单方解除合同,乙方承担一切损失,并向甲方支付工程总造价20%的违约金。
十、本工程按JGJ59-99安全文明施工规范标准执行,如果发生安全事故或达不到验收要求时,一切责任及费用由乙方承担。
十一、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的可依法向当地人民法院起诉。
十二、本工程施工资料中所需的公司资质、机械资料、人员证书,由乙方提供。
第十一条 合同的生效和终止
一、经双方法人代表或委托代理人签字(盖章)后生效,在完成承包工作内容,保修期满结清工程款后终止。
二、本合同一式三份(甲方两份、乙方一份),乙方在工程完工结算时必须持本合同结算。
第十二条 其他
其它补充协议与本合同具有同等效力。
后附附件一
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
乙方合同签订人或委托代理人身份证复印件:
附件一:
劳务承包合同奖惩办法
工程实行劳务承包制,劳务公司在所承建项目的整个施工过程中,必须对项目经理及公司经理负责。要认真组织施工,兢兢业业,忠于职守,认真贯彻落实有关建设单位及总包单位文件及规章制度。要对承建项目的工程质量、安全生产、文明施工、工期进度和经济效益全面负责。并通过考核分值待工程完成后,给予奖惩兑现,公司每月一查。
一、评分办法
1、工程质量 30分
工程质量合格率必须达到100%
2、文明施工 25分
按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99检查,合格以上得满分。
3、安全生产 15分
杜绝重大伤亡事故,月轻伤事故频率不得超过1‰。
4、工程进度 20分
严格履行建安工程施工合同的工期要求,编排切实可行的施工进度,按期完工。
5、成本核算 10分
严格填报工程形象进度及产值按时报送。
二、奖罚办法
1、工程质量
A:合格工程不惩罚
B:工程竣工后经验收,达不到合格工程的,处乙方工程总造价30%的罚款,同时按《工程质量处罚办法》处罚,对确实胜任不了的劳务班组,公司将予以更换。
2、文明施工
A:本工程必须达到市级文明施工,严格按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。
B:完成考核指标,被评为自治区文明施工的工程,建设单位项目部被评为最优,甲方奖励每平米2元。
C: 若完不成考核指标的工程,扣罚工程总造价的每平米5元,同时按《安全文明检查处罚办法》处罚。
D:平时发现施工现场混乱,经甲方指出后,不立即整改的或整改达不到要求的,根据情况随时可处乙方500~3000元的罚款。
3、安全生产
非甲方原因发生重大伤亡事故的,处理事故所发生的一切费用及赔偿费由乙方承担60%,同时并处乙方罚金10000---50000元,从乙方工程款中扣除。
4、工程进度
严格履行施工合同工期,在保证工程质量的前提下,按工期要求提前7天交工的,每提前一天,奖励施工队1000元;工期每推后一天交工的,扣罚施工队5000元/天。因人力不可抗拒因素由工程管理部签证,工期可顺延。
5、工程成本
乙方必须按施工图纸、规范要求做出钢筋翻样表,甲方审核后才可加工,不得有浪费现象发生除正常消耗外。甲乙双方以钢筋翻样表为控制标准,如乙方使用钢筋用量控制在钢筋翻样表数量以内,其节余部分的费用40%奖励给乙方,如乙方使用钢筋用量超出钢筋翻样表数量以外,其超额部分的费用全部由乙方承担。乙方在混凝土施工过程中,必须严格按照施工图、规范及其他标准进行施工,如发现乙方在施工过程中有浪费混凝土现象,由甲方现场项目部直接给予乙方相应的经济处罚。钢管、扣件、顶丝、木方、模板等甲方提供的材料,乙方在使用过程中不得有浪费现象发生,以内蒙古现行定额规定的损耗率为准,超额部分费用全部由乙方承担。
三、各劳务队在进入施工现场后,必须与工人签订用工合同(包括零杂工)。如发现一个工人无合同,罚劳务队负责人1000元。在甲方工程款按时到位的情况下,劳务队负责人必须保证按时按量将工人工资发放到手,如有因工人工资发放不到位造成工人上访,每有一次罚乙方5000元,同时如有工人上访对施工队考核奖励一票否决,并承担一切责任。
四、其他
1、甲方负责建设单位、监理单位、设计院、造价公司、总承包单位提出的所有施工方案、施工组织设计、各种技术交底、各种进度计划、监理回复单、建设单位工作联系单、设计变更、图纸会审记要等各种技术资料、申报资料的填写与编制,乙方必须积极配合甲方完成以上各项工作。
2、劳务队必须配备项目部的技术负责人等各专业相关管理人员,甲方只派遣公司代表及项目经理负责对劳务队的管理与监督工作。
3、劳务队负责各种原材料试件及混凝土试块的制作工作由甲方负责专人进行送试。
五、关于合同
1、经双方法人代表或委托代理人签字(盖章)后生效,在完成承包工作内容,保修期满结清工程款后终止。
2、本合同以工程竣工并验收合格之日起计算质保期。
3、本合同一式五份(项目部、工程部、经营部、财务部、乙方各执一份),乙方在工程完工结算时必须持本合同结算。
4、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的可依法向当地人民法院起诉。
项目经理(甲方)签字: 乙方签字(盖章):
工程部签字:
建筑公司经理签字:
董事长签字: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
劳 务 结 算 流 程 图
1) 核算员开结算明细
↓
2) 项目经理开结算单签字
↓
3) 工程部部长签字
↓
4) 经营部部长签字
↓
5) 建筑公司经理签字
↓
6) 董事长签字
↓
7) 财务部部长签字
↓
8) 财务部挂账
第二篇:挖掘机驾驶员劳务合同doc
挖掘机驾驶员劳务合同
甲 方: 乙 方:
雇主(以下简称甲方)与受雇挖掘机驾驶员(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国劳动法》甲乙双方以平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条 本合同期限自20xx年 月 日开始,至 20xx年 月 日终止,其中试用期 30 天。
第二条 乙方同意在甲方从事挖掘机驾驶工作。
第三条 甲方有权对乙方的劳动质量和数量提出要求。
第四条 甲方每月工资 元(含社会保险、养老保险、医疗保险、失业保险和患病的医疗费、星期六、星期日加班费),其中试用期 天工资为 元,在工资范围内可以提前以借支方式支付乙方工资。
第五条 乙方应按国家和乌鲁木齐市社会保险的有关规定缴纳社会保险费。
第六条 甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章,为乙方提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要,发给乙方劳动保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。
第七条 甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。保险期限由甲方按照双方签订的劳动合同期限确定,保险金额为 元。
第八条 乙方应严格遵守《挖掘机驾驶员福利奖惩制度》,《挖机驾驶员工作流程》《劳动纪律》《规章制度》
第九条 本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
第十条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、 在试用期间,被证明不符合录用条件的; 2、 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的; 3、 严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; 4、 被依法追究刑事责任的。5,未征得甲方同意乙方擅自逃岗或脱岗,不服从现场管理人员调度安排私自离开工作岗位的。
第十一条 乙方有下列情形之一,甲乙方可以解除合同,但应提前三十日以局面形式通知乙方:
1、 乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作的; 2、 乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的;
3、 甲乙双方不能依据本合同第九条,就变更合同达成协议的;
第十二条 合同双方当事人协商一致,可以解除劳动合同。
第十三条 乙解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
第十四条 下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同:
1、 在试用期内的; 2、 甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
第十五条 劳动合同期满,或者甲方破产倒闭时,劳动合同即行终止。
第十六条 当事人约定的其他内容 《挖掘机驾驶员福利奖惩制度》,《挖机驾驶员工作流程》《劳动纪律》《规章制度》与本合同具有同等效力 。
第十七条 因履行本合同发生的劳动争议,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁定委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
第十八条 本合同未尽事宜或与今后国家、乌鲁木齐市有关规定相悖的,按有关规定执行。 第十九条 本合同书一式二份,甲、乙双方各一份。
甲方签名(盖章) 乙方签章 签订日期: 年 月 日