Xxx场地平整（含土方外运）工程施工合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
监理人（全称）：
发包人决定委托承包人承担xxx场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。
1、工程概况
工程名称： xxx旁场地平整（含土方外运）工程
工程地点：
2、工程承包范围及要求
2.1 本合同项目范围:xx与xx之间土方场地平整约xxx㎡及土方外运至甲方指定地点约xxxm3。
2.2 合同内容包含的图纸及设计变更。
3、合同工期
3.1 x 年 x 月 x 日开工， x 年 x 月 x 日竣工交付。
3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工；（2）政府行为，如征收、征用；
4、质量标准
按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001执行，工程验收合格率100％。
5、承包方式及合同价款
5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写） xxx元整（￥:xx） （不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。
5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。
6、付款方式
6.1 本工程无预付款
6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）；
6.3 质量保证： 5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。
7、设备和物资供应
本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担，发包人不承担任何责任，也不支付差价。
8、施工质量及技术要求
8.1承包人负责本工程的负责人为 xxx ，在工程施工过程中，承包人不得擅自更换负责人，若因特殊情况更换负责人，必须经监理及发包人认可。若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要，监理及发包人有权要求承包人撤换。承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。
8.2承包人应建立和健全质量保证体系，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度，确保工程质量。承包人应对工程的所有部位和施工工艺进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，提交发包人审查。
8.3承包人应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完工后，必须经过验收合格后方能进行下一工序的施工(特殊情况拍照存档)。隐蔽工程由承包人书面通知监理及发包人现场代表验收，并办理隐蔽工程验收手续。
8.4承包人在施工中发现工程质量问题及隐患必须及时向监理及发包人报告并设法消除，并作好书面记录。
8.5承包人必须服从监理及发包人现场代表的指挥，施工中应与其它相关专业、单位和工序工种之间的协调配合，不能以各种借口作为推迟工期的理由。
9、竣工验收
9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理和发包人现场代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理和发包人现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理和发包人现场代表限定的时间内修改后重新验收。
9.2经监理和发包人现场代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理和发包人现场代表不在验收记录上签字，视为监理和发包人现场代表已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
9.3工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向监理和发包人现场代表提供完整竣工资料及竣工验收报告一式三份,监理和发包人现场代表接到申请后1日内，确定验收时间并组织验收。承包人按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
9.4工程竣工验收报告经监理和发包人现场代表认可后1天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。如因承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起14天后，承包人仍未能按要求提交完整资料的，发包人有权按发包人所掌握的资料进行结算。
10、安全文明施工及协调
10.1承包人应对其工作人员进行安全生产和安全防范教育，建立完善的安全施工管理体系，保
证安全文明施工（包括工作人员与非工作人员）。在施工中若出现任何安全事故，均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任和费用。
10.2为保证工程按期完工，承包人应自行协调好与地方及相关单位的各种关系，发包人提供协
助，由此发生的所有费用已包含在合同总价中。
10.3承包人必须根据工程内容制定出具有可操作性的施工计划安排与安全文明施工的组织管理保障措施，并保证接受发包人及监理人的监督与考核。
10.4承包人必须优质、安全、文明施工，每天保证工完、料尽、场地清，如不能按要求做到，每出现一次罚款200元，由发包人对承包人进行监督考核。
10.5承包人的临建设施、机械设备、材料必须按发包人现场代表提供的施工总布置图布置，否则，由此引起转迁费用全部由承包人承担。
10.6除以上说明外，承包人还必须严格遵守发包人制订的规章制度，违者按相应制度中考核条款严格执行。
11、违约责任与保修
11.1由承包人责任造成工程质量不符合合同规定的，承包人应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，承包人应按每天1000元支付违约金。
11.2如承包人未能按合同规定的工期完工，每误工期一天（不足一天的按一天计算）按结算总造价的千分之二赔偿给发包人，工期延误赔偿金限额按结算总价的20％计算，违约金将从工程结算款中扣除。
11.3本工程质量保修期为壹年，自竣工验收合格签字之日起算。在办理竣工结算时承包人应向发包人提交质量保修证书，工程质量保修书中应写明保修范围、保修期限和保修责任等。保修期内，如有质量缺陷，承包人应承担工程缺陷修复工作，否则每处按1000元支付违约金。
11.4承包人不得拖欠民工工资，并承担拖欠民工工资的一切后果。
11.5承包人与外界一概帐务往来无发包人无关；
11.6其他违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
12、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1) 工程报价单或预算书
(2) 经双方确认进入合同的其他文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
以上文件与本合同有矛盾时，按本合同执行。
13、合同争议的解决
13.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，任何一方都可向项目工程所在地地法院提出诉讼。
13.2在进行诉讼审理期间，除提交诉讼审理的部分外，合同的其它部分仍应继续执行。
14、合同生效及其它
14.1本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》及中国有关法律。
14.2如需修改或补充合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
14.3发包人承担按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部责任。
14.4承包人在工程施工过程中必须加强原始资料的收集整理工作，按国家有关规定进行原始签证，并根据档案法、国家有关规范及发包人有关文件要求进行归档整编和移交。
14.5承包人在施工期间不能影响当地交通，不能影响其他施工单位的施工，否则由此增加的一切费用由承包人自行承担。
14.6如因发包人原因需调整工期，承包人必须按照发包人要求的工期完成合同规定的施工工作，但费用不再调整。
14.7本工程不得分包。未经发包人同意，承包人擅自发包的，承包人应当向发包人承担违约金 元。同时，发包人有权单方解除合同，由此造成的全部损失由承包人独自承担，承包人无条件自动退场，发包人另行安排队伍施工，承包人不得以任何方式阻碍施工，已完成部分的工程款待本工程竣工验收后一并结算
14.8若因承包人原因中途无故停工，发包人有权终止合同，按已完成工程量的50％进行结算，并不予退还履约保证金。
14.9因承包人欠薪导致其雇员直接向发包人讨薪或游行、示威、闹事等有损发包人形象、利益和社会秩序的行为的，发包人有权从应付工程款和承包人所缴纳的履约保证金中直接扣除承包人所欠雇员工资并直接向雇员发放，同时承包人承担欠薪金额20%的违约金，同时，发包人有权拒绝支付承包人工程款，并有权单方面解除合同，由此造成的所有损失均由承包人承担。
14.10本合同经双方法定代表人或其授权代表人签名并分别加盖本单位公章后生效；所有工程款项全部结清后失效。
14.11本合同一式六份。发包人执3份，承包人执2份，监理1份。
14.12本合同附件与合同等效。
第二篇：土方清运及场地平整合同
土方清运及场地平整合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
因甲方厂房建设施工需要，决定将该工程的土方清运工程进行承包。经甲方考察，现将工程承包给乙方。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方协商，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程地点：
2、工程范围：本工程范围内的所有土方装离本地块至有关部门允许倾倒堆放的场所、本地块内的场地平整。
３、工期 天，开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。若实际开工日期系由不可抗力因素造成滞后，则以双方认可的实际开工之日为准。为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。
二、工程价格
1、计量方式：以核载载重吨20吨/车为一个计量单位，每车 元。
2、此价款已包括土方挖机装载、汽车运输、倾倒堆放等费用，以及满足有关部门需要进行车辆(包括机械)冲洗、道路清洗的费用，运土和倾倒堆放过程中有关部门规定的各种费用，办理各部门手续的费用，以及根据甲方要求进行场地平整的费用。
3、如果乙方不能按时完成所承包工程量，每延期一天乙方赔偿甲方违约金 元。下雨超过24小时以上不能施工，或因天灾等人力不可抗拒的原因被迫停工造成工期延误，乙方不承担违约责任。
三、双方责任
1、甲方责任：
（1）检查施工进度计划完成情况。
（2）组织工程验收。
（3）按合同条款支付工程款项。
2、乙方责任：
（1）提供按国家规定进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料，组织能胜任该工程施工的作业人员，按甲方认定的施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承包的工程。
（2）由乙方负责因本工程的需要，在城建、国土、交通、环保等有关部门办理审批或备案的手续。在土方装载处和倾倒堆放处凡涉及第三方利益而发生的工程停顿或其他矛盾均由乙方协调解决。
（3）乙方应及时清理路面的落土，及时修复因装运造成的路面损坏。因落土清理不及时和路面修复不及时而被有关部门处罚，或由此而造成行人、车辆的事故和损失由乙方负责。
（4）乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育，遵守安全生产的规章制度，乙方应有管理人员及相应的管理措施，加强安全施工管理，由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙方自行处理和承担。乙方同时应对自己的机械设备、材料物资等加强管理，如损失或被损坏，由乙方自行负责。
（5）乙方承包此工程式为大包干，在施工中（包括装载、转运、倾倒堆放）所发生的一切伤、病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。
（6）在施工过程中，如乙方的施工质量或施工设备的投放无法满足合同要求，工程不能按期完成而影响进度计划，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。
四、结算付款
１、本工程验收合格后，乙方凭甲方发放确认的经签字盖章的有效票据，在 天内付清。
２、乙方应提供合法有效的#5@p。
五、违约及处理
1、乙方不能按合同工期竣工，或发生其它使本合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。
2、除双方另行协议将合同终止，因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述责任后应继续履行合同。
3、因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用。以上违约金按工程总金额的 %计算。
4、乙方不能按合同工期（包括顺延工期）完工，逾期每天罚款人民币 元，此款在结算款中扣除，并赔偿甲方各种损失。
六、争议解决方式
本合同未尽事宜或在本合同履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方本着平等原则，以协商的形式解决，协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构或人民法院申请仲裁或判决。
七、其它事项
1、本合同不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部分，乙方不得另行转包或分包。
2、本合同由双方签字后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后即告终止。本合同一式二份，双方各执一份。
发包方：
签字盖章：
承包方：
签字盖章：
签订日期： 年 月 日