彩钢结构制作安装合同
甲方: 联系电话: 乙方: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现甲乙双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点
3、 建筑面积:
4、 承包范围:
5、 承包方式:
二、建设工期
1、 本工程安装工期为 天,自 年 月 日起至 年 月 日止;
2、因不可抗力因素以及非乙方原因造成停工8小时以上(一周内累计计算)的,工期相应顺延。
三、工程价款
1、 本工程制作加工施工费总造价为人民币 元(大1
写: )。
2、 甲方按下列方式支付工程款:
甲方负责购买原材料,由乙方代购,原材料进场后甲方凭票付清乙方所垫付原材料款和加工制作费及运费。工人进场后甲方支付工人生活费 元。工程完工后甲方付清工程款余款。
。
四、甲方工作
1、在开工前五天,完成施工现场的场地平整,清除影响施工的障碍物及保证运输道路的畅通;
2、将乙方施工所需的水源、电源接入现场,为乙方现场施工人员提供食宿场所;
3、办理应由甲方办理的各施工所需的申请、批准手续及协调工作;
4、提供钢结构等工程材料的堆放场所。
五、乙方工作
1、 严格按照合同进行施工,做好各项自检记录;
2、 做好施工现场安全保卫和清洁工作;
3、 服从甲方的管理;
4、 乙方在施工期间甲方发现问题,必须在48小时以内书面通知时给予答复。
5、 乙方在施工过程中发生的人员安全事故,由乙方承担责任。
6、 非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
六、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进2
行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
七、坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失, 应由责任方负担:
3
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
八、质量及验收标准
1、 乙方按GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》和设计图纸进行制作安装,并提供有关质量证明文件;
2、 完工后乙方向甲方提出书面验收报告,甲方必须在一周内组织有关方面进行验收,如15天内未及时组织有关方面进行验收,工程将示为合格验收通过;工程款未付清之前,标的物归乙方所有;
3、 验收标准:设计图纸(甲方改动除外)和GB50205-2001;
4、 以上所述工程保修期为6个月。
九、 违约责任
乙方责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
4
甲方责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金\
六、工程属违章建筑造成承包方损失按
十、争议处理
发生纠纷时应通过双方协商解决,协商不成可采取向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼;款项未付清前标的物归乙方所有。
十一、合同生效与终止
1、 本合同自双方签字盖章预付款到账之日起生效;
2、 本合同在双方完成约定内容,款项结算且全部支付完毕后即告终止。
5
十二、本合同一式贰份,甲方乙方各壹份,具有同等合同效力
甲方:(章) 乙方:(章) 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话: 日期: 日期: 6
第二篇:钢结构工程合同文本
建设工程施工合同
发 包 方: _________________________________ 承 包 方: _________________________________ 工 程 名 称:_________________________________ 合同订立时间:_________________________________ 合同订立地点:_________________________________ 合 同 编 号:_________________________________
轻钢结构工程施工合同
甲方(发包方):_________________________________ 乙方(承包方):_________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、 工程概况:
工程名称:__________________________________________ 工程地点: __________________________________________ 工程内容:___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(后附报价表,出现的内容为准)
工程建筑面积:___________平方米。
二、 工程承包范围:____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
三、 合同工期:
2
开工日期:__________________________________________ 竣工日期:__________________________________________ 合同工期总日历天数 _________天。
四、 合同价款:
工程每平方米造价 _____________ 元。
工程总造价金额(大写)_______________________________ _________(人民币)¥______________元(设计变更按双方签证据实增减)。
五、 付款方式:
1、合同签订后二日内,甲方预付合同总价的________%给乙方,乙方采购原材料进行生产;
2、钢构件进入工地现场二日内,甲方再付合同总价的______%给乙方,作为第一次进度款;
3、围护板运抵施工现场二日内,甲方续付合同总价的_______%给乙方,作为第二次进度款;
4、门窗运抵施工现场,再付合同总价的_______%;
5、工程完工验收合格一周内付至工程总造价的____%,留___%为质保金,质保期满,如无质量问题,一周内一次付清。
六、 双方责任:
A 甲方责任
1、甲方提供水准点及坐标控制点,以书面形式通知乙方,进行现场交验,组织有关单位会审。
3
2、甲方负责“三通一平”,即开工前接通施工现场水源、电源、路通,场地平整,符合施工条件,排除施工障碍。乙方材料进场须有存放地,为乙方施工人员提供食宿便利。
3、甲方办理一切开竣工交验手续,保证乙方正常的施工环境,不受外界干扰。
4、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督。检查隐蔽工程,办理中间分项工程验收手续,负责签字,解决现场有关事宜。
5、组织有关单位对图纸等技术资料进行审核,并承担其费用。
6、负责审完后的图纸设计变更所发生的新工程量和费用。
7、设计变更必须以书面形式通知乙方。自乙方收到设计变更之日起,由于设计变更造成的费用由甲方承担。
B 乙方责任:
1、乙方严格按照甲方及有关单位审定的设计图纸进行制作、安装,遵守国家有关钢结构工程规范。
2、乙方保证按照合同约定保质保量,如期完工。
3、乙方施工人员进驻甲方厂区,必须遵守甲方有关厂规厂约。
4、工程完工及时提供竣工资料,参加验收,办理竣工结算。
七、工程验收及质量评定:
1、本工程质量等级达到_______________。
2、本工程完工,由甲乙双方及_________________共同验收。
3、工程具备竣工验收条件,由乙方向甲方提出验工报告,甲方在接到验工报告15日内应组织有关单位验收完毕,15日内不组织验收, 4
视为验收报告以被认可合格。
4、工程完工未组织验收,甲方不经乙方同意擅自使用,视为该工程符合国家及双方约定的质量标准。
八、 工期顺延条件:
执行建设工程施工合同(GF-1999-0201)工期延误通用条款。
九、 质保范围及期限:
1、属乙方施工质量问题,质保期内由乙方无偿保修,属甲方使用不当或意外损坏,由乙方提供有偿维修。
2、根据国家有关规定,约定保修期为 ________年。
十、 违约、索赔和争议:
1、由于单方面原因造成违约,由违约方承担一切损失。
2、本合同在履行过程中,若发生争议,由甲乙双方协商解决,若协商不成,甲、乙任何一方可在_____________________人民法院与寿光市人民法院选择其一,通过诉讼解决。先立案方法院有管辖权。
3、施工中的停建、缓建,乙方造成的损失由甲方负责。
4、不按时支付工程款,乙方有权提出停工,三日内资金不到位甲方负责停工损失。
十一、 合同生效与终止:
本合同自签定之日起生效,至质保金结清废止。
十二、 本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,具同等法律效力。 十三、 附件及约定:
5
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地址: 地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
帐号:
签订时间: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 帐号:
年 月
6 日