湛江晨鸣生活区衣柜制作安装协议书

发包人：湛江晨鸣浆纸有限公司

承包人：湛江市赤坎区豪骏家具销售部

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就生活区衣柜的制作及安装协商一致，订立本协议书。

    一、工程状况

生活区1#、2#宿舍楼合计需做木质衣柜房间数量551间，衣柜类型分为A、B型两种。具体做法见附件一、附件二、衣柜类型及数量见附件三。

施工地点：湛江晨鸣浆纸有限公司生活区宿舍楼

二、标的物价款

1、衣柜综合单价：

综合单价包括制作、安装、保修期内的维修等所有费用，其中材料费包括木质板材及铝合金拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣杆、铜质金属锁、不锈钢螺丝、木线等全部的附属配件，其中安装费包括现场测量衣柜洞口尺寸、衣柜板材加工、五金和锁等配件的安装、运输费、现场整体拼接费及二次搬运费、上楼费、物品保管保洁费等其它不可预见费用；综合单价为含税开票价，税票为普通营业税票或工程税票。

①A型衣柜综合单价组成

B型衣柜综合单价组成

2、衣柜的类型、数量及合计价款如下表

三、技术要求

１、柜身、柜门均采用18mm厚的三胺木纹颗粒板，背板用5mm厚的三胺木纹夹心板，施工方式采用现场实际测量洞口尺寸，按照实际测量尺寸工厂定制加工，现场拼接。

2．衣柜边角采用18mm收口线收口，13cm拉手为铝合金材质，挂衣杆、合页材质均为不锈钢，必须保证柜门的开启角度约等于180度，柜门开启后，不得阻碍过厅行人，A型衣柜不安装锁具，B型衣柜柜锁选用铜质金属锁，磁吸采用嵌式安装。

3．根据投标文件中清楚的产品说明及施工组织计划作为工程验收标准的一部分。

4．衣柜整体要求美观、坚固、耐用。

5．衣柜尺寸洞口以现场实际测量洞口尺寸为准，施工方现场测量衣柜洞口尺寸后，向发包方提供一份洞口

尺寸测量报告，做为过程检查资料，施工方对尺寸测量报告负全责。

四、施工工期

2#宿舍楼现已具备安装条件，制作及安装工期为20天（以合同签订日为工期起始日），1#宿舍楼根据发包人要求，及时进场施工，不得耽误入住。

五、付款方式

   无预付款，每批货到现场付到货衣柜价款的60%（到货数量需≥150套），安装完成后付价款的90%，验收合格后，签订验收报告，乙方向甲方提交决算申请书，由甲方按照合同及招标文件进行决算，付至结算款的95%，留5%的决算款作为保修金。

六、保修期限

自验收合格之日起，保修期限为一年。承包人应在接到维修通知之日后7天内派人免费维修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质保金中扣除。

七、安全文明施工条款

     施工单位应对本工程制定相应的安全条款，要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故，均由施工单位负责。遵循发包方公司的管理制度，严禁出现偷盗、毁损等行为，发现一次全厂通报并按公司管理制度处罚款200元，造成刑事责任的，由公安部门处理。施工单位需及时处理安装过程中产生的垃圾，发包方有权对现场垃圾处理不及时进行处罚。

八、其他条款

1. 在安装过程中，发包方不提供食宿，施工方现场使用水电免费，但要配合发包方正确做好记录，在接电之前需得到发包方的同意。

2、递交投标文件时，递交的板材及全部五金配件的样品，作为工程验收的标准。

3、合同履约金为2万元，衣柜全部安装完成后，发包方一次性退还给承包方；若合同履约过程中，承包人发生违约，发包方有权将合同履约金不退还给承包方。

4、争议解决：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，

（1）请建设行政主管部门调解。

（2）采取第 1 种方式解决，并约定向市仲裁委员会提请仲裁。

（3）双方未达成仲裁协议的，可向市人民法院起诉。

发包方：湛江晨鸣浆纸有限公司                               承包方;湛江市赤坎区豪骏家具销售部

经办人：                                                   经办人：

日期：                                                      日期：  

附件三、

生活区宿舍楼衣柜的类型及数量

第二篇：铝合金窗制作和安装合同协议书

甲方：

乙方：

为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10＃/11＃楼 铝合金窗加工、安装任务，明确双方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的有关规定，经双方协商，达成如下协议：

第一条 工程概况

1、项目名称：___国电家园二期10/11＃楼_

2、项目位置；国电家园二期南坊工地

3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。

4、工程单价：预计工程量4000平方米，单价见附表，工程总造价约120万元（按实际数量结算）。

第二条 付款方式：

1、甲乙双方合同签订后，待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50％工程款。

2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的70％。

3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后，甲方在一个月内付至工程总造价的95%，其余5%作为质保金，质保期（一年）后无质量问题一月内无息全额支付。

第三条 双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

（2）甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。若甲方的款项支付不及时，工期顺延。

（3）甲方及其委托代理人（代建、监理单位，下同）可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。

（4）甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。

（5）甲方通知后乙方方可进入工地安装，然后分项验收。

（6）门窗进入工地由甲方负责验收合格后，由甲方协助乙方保护、看管。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理，并签订施工配合协议和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。

（2）施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。

（3）乙方负责施工组织设计（或施工方案）和进度计划的制定，并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。

（4）乙方应提供竣工验收技术资料，参加竣工验收。

（5）由于产品本身的质量（按正常的工序按装生产）造成在约定期限内发生铝合金氧化、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。

（6）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方承担一切责任。

3、合同生效后，如无正当理由，违约方应向对方支付铝合金窗总价10%的违约金。

第四条 合同工期

乙方备货期 日，加工安装期自 年 月 日起至 年 月 日止，合同工期总天数 天，（因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延）

第五条 门窗质量要求

1、产品质量应符合《GB11793.1--89》B2标准；安装符合《JGJ103---96》规定。乙方应保证门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或高于现行国家标准，具体要求见附件。

2、若所供铝合金门窗在使用前或使用中发生质量问题，乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容（无承诺时间则按照收到通知起48小时内）维修和更换。

3、乙方在施工前必须现场复核窗洞口尺寸，铝合金窗加工大样图纸必须经过甲方确认，并书面提出乙方配合要求，按双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。

4、乙方在发货、安装之前，应对所供铝合金窗的内在和外观质量、规格进行准确、全面的检验，并出具检验证、合格证书。

5、铝合金窗全部安装完毕经甲方验收后，由质检站、监理单位和施工单位协同验收，并办理竣工手续。

6、乙方在质量保修期（一年）内，按照有关法律、法规和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。在合同规定的质量保修期内，甲方如发现铝合金窗的质量或规格与合同规定不符，或有缺陷（包括潜在的缺陷），乙方应进行修理或更换，甲方有权申请本地质检部门检验，并可根据检验结果向乙方提出索赔。

第六条 其他事项

1、合同的变更、解除及争议解决方式除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除（不可抗力除外）应由双方同意，并签订书面协议后生效。如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，提交临沂仲裁委员会仲裁。

2、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、本合同一式四份，双方各执两份，附件同样有效，未尽事宜可进行补充。

5、附件：（1）招投标说明 （2）报价明细表

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

20 年 月 日