示范文本
重庆分公司 工程
商品(预拌)砼 采 购 合 同
合同编号:
项目部
年 月 日
甲方(需方):中建五局三公司重庆分公司
乙方(供方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》的有关规定,结合重庆市建设工程推广使用预拌砼的具体情况,双方本着平等互利原则,经友好协商,就甲方建设的工程所需预拌砼供应事宜,达成合同条款如下:
一、甲方向乙方订购 工程主体施工所需的全部预拌砼,其强度等级、数量、单价明细如下:(币种:人民币)
1、以上预拌砼数量及合计金额为订购概算数量,不作为结算数;
2、以上单价已含运输、普通砼电泵入模单价,不含增值税,如有特殊要求或添加外加掺合剂,单价另行商议。
3、砼中如需要UEA单价按 元/吨,ZY单价按 元/吨,根据实际用量另行计价;
4、砼中如需掺 纤维,除材料费外,另加收费用 元/m3;
5、如果甲方指定使用车泵,砼单价上调 元/m3,指定使用柴油泵,砼单价上调 元/m3,指定使用车载泵,砼单价上调 元/m3;
二、预拌砼供应地点(即工程地点): 。
三、预拌砼供应时间:从 年 月 日起至 年 月 日止。
四、预拌砼计量及结算付款:
(一)预拌砼的计量:
1、
2、预拌砼供货量按乙方运到施工现场实际签到的供应量计算,以体积计,以m3为单位;计量小票量允许误差+2%,甲方可随时过磅抽查,如超出误差范围,则当天进场的预拌砼全部按抽查的最小方量计算。
3、甲方过磅抽查发现计量差异,应当在发现差异之日起48小时书面通知乙方。
(二)预拌砼的结算方式及期限,按以下第 种方式执行:
1、双方每月 日办理当月结算,甲方自办理完结算起 日内按当月合格供货总额的 %向乙方支付货款,余款在 月内付清。
2、乙方垫资 ,…….
3、其它方式: 。
4、办理结算时乙方开具有效发票;如乙方逾期二个月不与甲方办理结算,视为乙方自动放弃,以后不再办理。
五、预拌砼的质量保证:
1、乙方必须持有重庆市建委审查颁发的资质等级证书,并严格按照资质等级证书核定的营业范围供应预拌砼。
2、每车预拌砼均由乙方提供《预拌混凝土交货单》,无《预拌混凝土交货单》的砼甲方有权拒收。
3、预拌砼运到施工现场后,未经乙方技术负责人同意,甲方不得掺入外加剂、掺加物、注水,因违规操作而引发的砼质量事故,由甲方承担责任。
4、预拌砼运到施工现场后,甲方应及时组织浇捣,甲方未能及时组织浇捣引发质量事故造成损失的,由甲方承担责任。
5、甲方应按照“砼质量控制标准(GB50164-92)、(GB0204-2002)、(GBT107-87)进行操作,因操作不当,造成的质量问题,由甲方承担责任。
6、对于进场预拌砼坍落度不符合砼计划要求的,需要在现场添加减水剂时,乙方应向甲方提出申请,并在甲方的监督下由经过乙方实验室培训的司机完成添加工作。
7、如因甲方原因造成预拌砼坍落度降低的,在满足规范要求的前提下,经乙方技术负责人同意后可加减水剂,但减水剂费用由甲方承担。
六、甲方责任:
1、甲方应提前向乙方提供工程施工图纸及设计变更通知书等有关资料,并向乙方交底预拌砼浇筑施工方案。
2、甲方应根据工程进度需要,填写“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”并送交乙方。计划要求乙方大批量供应预拌砼的,必须提前48小时通知乙方;要求小批量供应预拌砼的,应提前24小时通知乙方。因各种原因需要更改供应计划,甲方应提前8小时通知乙方,因通知不及时造成损失,由甲方负责。
3、甲方应按实际施工需要向乙方提供“预拌砼供应计划表”,表中应详列预拌砼供应时间、生产标号及数量,甲方对该计划表的准确性负责,如因甲方申请数量、生产标号不当造成损失,其责任由甲方承担。
4、甲方负责提供现场输送砼所必需的电力、照明、水源和临时清洁车辆场地,负责施工现场保卫、安全和环卫工作,协调周边城管及交通事宜,施工现场应做到道路平整、畅通,为乙方车辆进出现场创造良好条件。
5、甲方应派人对砼运输车进出施工现场进行调度,协助泵机的进出场、铺设、迁移砼输送管道。混凝土车到现场后,甲方应派人验收,并指挥车辆就位浇筑。如因甲方现场组织不当,出现其他情况,致使预拌砼无法使用,其责任由甲方承担。
6、甲方应在收到乙方混凝土供应结算表7天之内确认混凝土供应量及金额,超过7天未签字确认的,则视为甲方认可乙方提供的混凝土供应结算表上注明的结算量及金额。
七、乙方责任:
1、乙方收到“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”后,应按计划表要求及时(遇交通管制情况除外)供应预拌砼,确保施工进度和工程连续浇捣需要。
2、乙方应按照“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”要求,负责预拌砼的强度等级设计试验,乙方所产生预拌砼所有原料的检验报告、合格单及配合比等级资料,应随第一车砼送到现场交付甲方。
3、乙方在预拌砼生产过程中应按国家、市现行有关砼技术规范和质监部门的质量监控要求,制作试块,并将砼强度报告及相关资料提供给甲方。
4、乙方在运输过程中,应遵守重庆市政府有关部门的规定,特别是有关道路交通的规定,同时遵守甲方现场车辆限制规定。如因乙方违反规定和要求,而造成损失的由乙方承担。
5、如因乙方在预拌砼生产和运输过程中的过失,造成的工程质量事故直接损失,由乙方承担责任。
6、乙方应派专人到现场与甲方共同协调预拌砼供应有关事宜,乙方进入施工现场人员应听从甲方指挥,服从甲方现场管理。否则造成的安全事故由乙方承担全部责任。
八、不可抗力及政策因素:
1、预拌砼供应期内如遇不可抗力及政府政策因素影响导致预拌砼供应成本增加或减少的,预拌砼供应价格应作相应调整,具体调整幅度应根据增加或减少的幅度由双方确定。
2、任何一方对由于不可抗力及政府政策因素影响所产生的损失和延期供货不承担责任。
3、受不可抗力及政府政策因素影响的一方,应在事件发生后15日内通知对方。
九、环境、职业健康安全要求:
1、乙方对运货物的车辆严格要求,消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用,货运车辆出工地大门,必须经过清洗,确保车路整洁、轮胎无泥。
2、甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。
3、甲方工地围墙外的一切事务和责任均乙方负责,其费用由乙方承担。
十、违约与索赔:
1、任何一方无法定和约定事由单方而终止合同的,应向对方赔偿相当于本合同合计金额 %的违约金。
2、如甲方未能按本合同约定支付款项,每延误一天,按本合同合计金额的 ‰支付违约金,乙方有权暂停供应砼;延期付款超过30天,乙方有权解除合同,并按本条1款追究甲方违约责任。
3、如乙方未能按本合同约定保证预拌混凝土的供应,每延误一天,按本合同合计金额的 ‰支付违约金;延期超过30天,甲方有权解除合同,并按本条1款追究乙方违约责任,造成甲方停工损失的,由乙方负责赔偿。
4、因质量问题产生的索赔,索赔方应提供索赔的有关证据,并在15天内向对方发出书面索赔通知,如超过上述期限或未提供有关证据,则视为索赔方放弃索赔权利。对方在接到索赔通知后7天内必须给予答复,如7天内不予答复,则视为已经同意对方索赔要求。
十一、争议的解决方式:
所有因本合同产生或本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决,双方均可向 工程所在地的 法院提起诉讼,诉讼费用(包括但不限于律师费用)由败诉方承担,本条款在合同终止后仍然生效。
十二、双方其它约定事项:
十三、文本和生效:
1、本合同双方签字盖章后生效,该合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。
2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效。
甲 方(章): 乙 方(章):
单位地址: 单位地址:
法定代表: 法定代表:
委托代理人: 委托代理人:
联系电话: 联系电话:
开户行: 开户行:
帐 号: 帐 号:
合同签订地点:
合同签订时间: 年 月 日
合同有效期:
第二篇:产品采购合同范本
采 购 合 同
(合同号: )
甲 方:
单位名称:
法定代表:
电 话:
乙 方:
单位名称:
法定代表:
电 话:.
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:
1. 产品名称、型号、数量、价格:
即:人民币:壹万贰仟贰佰壹拾柒元整
2.付款时间与方式:
2.1甲方于收到XXX产品XX日内全额支票支付乙方合同全部货款。
2.2乙方于货款入账XX日内提供甲方全额增值税发票。
3.交货方式、交货日期及交货地点:
3.1交货日期: 合同生效后XX日内乙方交付甲方XX产品。乙方收到甲方货款后,交付甲方XX产品。
3.2交货地点: 甲方指定地点。
4.质量标准:
4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予相应处理,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
5. 违约责任
5.1除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
5.2如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。
6.争议的解决:
凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效,传真件具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
签字: 签字
(盖章) (盖章)
日期: 日期: