冷库安装合同范本
合同编号:
甲方: 乙方:
签订地点: 签订日期:
第一条:甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:冷 库共 间,制冷设备共 套,总价款为 。 元。
第二条:交付安装期限
第三条:保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。
第四条:乙方对制冷设备实行保险一年,由于甲方违规操作造成 的损失由甲方承担。
第五条:安装完毕,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说 明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。
第六条:安装材料采取
第七条:结算方式及期限:甲方在 年 月 方式提供。 日前付预付款 元, 元合同生效。制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方 安装调试完毕运行正常,付给乙方 乙方 5%违约金。 元。逾期不付每天付给
第八条:乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备 采用铁路运输(包括公路联运) ,收到提货通知时,应及时验货付设 备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不 予卸货交拉走设备。
第九条: 甲方提供 380v 符合国家规定的三相电源 (必须有零线) , 由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。
第十条:由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。
第十一条:双方解除合同应书面通知对方。
第十二条:具体的设备项目、型号、数量、价款详见报价表。
第十三条:违约责任,由于工程款未按时到位,土建、保温工程 延期等,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按 每天 5%付给乙方违约金,由于乙方原因,不能按期完工,耽误甲方 延期进货的损失,由乙方承担赔偿责任。
第十四条:甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。
第十五条:其他约定事项。
第十六条:本合同一式 份,甲乙双方各执 份。
甲方(章) : 住 所: 乙方: (章) : 住 所: 联系电话:
系电话: 传 真: 传 真: 联
第二篇:合同范本-安装
中央空调工程设备安装合同
(编号 HYZ2001- )
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位:杭州华电华源环境工程有限公司(以下简称乙方)
根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国经济合同仲裁条例》的规定,(并参照国家建筑安装工程承包合同的有关规定),结合本工程具体情况,经双方协商签订如下条款,共同信守。
一、工程名称: (全称)
二、施工地点: (详细市、区地名)
三、工程范围和内容:
储冰中央空调系统冷冻机房设备安装总承包,包括:
(1) 储冰中央空调机房内所有设备部分(见附表1设备清单)的安装、调试、直
至验收合格交付甲方。管道、保温等的安装施工按实际工程量以××省的建筑安装定额另行结算。
(2) 管道施工以 为分界线(应明确分界线),自控设备安装以 为
施工界线(应明确分界线)(明确是否含冷却水系统)
(3) 有关土建施工应由甲方或总包单位负责。
(3)乙方提供施工设计图纸 套。合同生效后30天内,乙方提供冷冻机房设
备平面布置图,冷冻机房土建、电气埋管要求,并配合完成与其它有关部门的协调工作。
1
四、工程周期
(1)合同生效后 天甲方提供整套施工图纸。(考虑设计及审核周期、交付及其它可能需要花费的时间)
(2)合同生效后四个月主设备进场(或×年×月×日前)。
(3)工程竣工日期为 。
五、工程质量及验收标准
以甲、乙双方确认的施工图纸、说明书及国家颁发的《GB50243-97》工业管道施工规范(通风与空调工程)施工及验收规范和质量验收标准为依据。
六、合同价款
按照甲乙双方协商,储冰空调机房设备及安装价格为人民币 万元(大写 )。如甲方要求更改设计,则按甲方签证联系单予以调整。
七、工程价款的支付结算方式:
(1)施工、机房安装的付款:预算书由乙方提供,经甲方审核批准后,付给乙方
预算价的40%为备料款,施工到总工程量的70%(按施工进度表)时,甲方再支付预算价的40%,工程竣工验收后合格,甲方再支付预算价的
天甲方付足工程决算造价的金。
(2)质保期为竣工验收合格之日起一年,到期后7天内甲方结清质保金。
注:如果是总承包合同,甲方不愿将安装与设备购买分签合同,则增加设备付款进度,且其付款进度应优于安装并在甲方责任中增加,在甲方质保金未付清前,设备产权归乙方。
八、技术资料
竣工验收同时乙方应及时向甲方移交全部施工资料、质量证明文件、竣工图三套和竣工验收证书。
2
九、双方责任:
1 甲方责任:
(1)甲方应在 (年 月 日) 完成冰蓄冷系统要求的土建工程及第(4)条规定
工作。因甲方未在规定的时间内完成土建及其它配套工程,由此延误的工期相应顺延。(必要时说明土建详细要求)
(2)甲方进行相关土建后,应由乙方会审认可。对于因土建不合格造成的延误,
工期相应顺延。
(3)甲方应按第七条规定及时支付工程款,如因工程款不能及时到位而产生的工
程差价由甲方负责,工期相应顺延。
(4)甲方应在乙方进场前,免费提供施工现场用电、用水及施工用场地、工具
间、零部件储藏间。(必要时注明大小)
(5)甲方应委派专人及时对工程进度、工程质量进行监督、认证,参与验收材
料、设备,参加隐蔽工程的检查和签证手续,负责双方协作事项的落实。
(6)甲方协助乙方办理进场施工手续。
(7)为乙方施工人员提供食宿便利条件。
(8)如由甲方提供的施工设计图纸,需经乙方会签认可。因设计问题造成延误,工期顺延。
2 乙方责任:
(1)按期完成施工任务。
(2)开工前,向甲方提供施工组织方案、安全施工措施。
(3)按照甲方指定的场地、指定的材料设备运输通道进行施工,严格按照施工
图、说明书及空调系统安装规范进行施工,确保工程质量与施工进度。
(4)乙方应在验收调试期间,负责对甲方有关空调管理及操作人员进行空调系统
的使用操作及故障处理的培训。
(5)安全文明施工:乙方在施工调试中对设备及施工现场安全文明施工负责,必
须严格遵守有关现场管理规定,作好安全保卫工作,安全质量事故由乙方自行承担全部责任。
3
十、设备采购
1 甲方采购设备:
(1)甲方应按照设计或签证联系单和规范要求采购工程需要的材料设备并提供产
品质量合格证明、技术资料和使用说明。
(2)如甲方采购的设备材料与设计要求不符,由甲方运出施工现场,重新采购符
合要求的产品。甲方承担由此发生的费用,工期顺延。
(3)若甲方未按约定时间提供设备造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械
设备调遣、材料和构件积压的实际损失由甲方承担,工期顺延。
(4)设备运至甲方工地,由甲方、乙方共同进行开箱查验。查验合格的日期为甲
方提供设备的日期。
(5)甲方提供的设备清单详见附表1、附表2。
2 乙方采购设备:
(1)乙方按照设计或签证联系单和规范要求采购工程需要的材料设备并提供产品
质量合格证明、技术资料和使用说明。
(2)如乙方采购的设备材料与设计要求不符,由乙方按照甲方代表要求的时间运
出施工现场,重新采购符合要求的产品。乙方承担由此发生的费用,且工期不得顺延。
(3)在乙方通知设备发运时,若甲方要求延期发货,需征得乙方同意,在乙方同
意时,乙方对其设备保管及安全负责,工期顺延。若甲方延期发货的要求期限超过1个月,从第2个月起,付款进度视同设备已经到达甲方工地。
(4)设备运至甲方工地,由甲方、乙方共同进行开箱查验。若甲方不能及时到
场,延误工期相应顺延。
(5)设备清单详见附表1、附表2。
十一、设计变更:
施工中,甲方对原设计要求进行变更,经甲方授权代表批准后,在变更前20天(重大设计变更前30天)将书面变更通知送达乙方项目经理。乙方按通知进行 4
变更,因变更导致的经济支出由甲方承担,延误工期相应顺延。对甲方未按规定的提前时间提出的变更要求,而乙方已按原设计施工、组织,由此造成返工,其费用由甲方承担,工期顺延。
十二、确定变更价款:
根据工程承包范围及本合同条款十一条发生的变更,并按第七条中确定的工程款支付方式支付工程变更价款。乙方收到变更通知后5天内〔重大变更10天内〕提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告起5天内〔重大变更10天内〕予以签认。甲方未在规定的时间内签认,自变更价款报告送达之日起第10天,该报告自行生效。
十三、竣工验收:
(1) 因乙方原因,工程不能按合同规定日期交付验收的,乙方应提前告知甲方,征得甲方书面形式同意。
(2)工程具备竣工验收条件,乙方提前一周通知验收日期,并向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告,甲方代表收到竣工验收报告后,在一周内组织有关部门验收并给出验收结果。
(3)竣工日期为乙方送交竣工验收报告之日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。
(4)甲方不能按约定日期组织验收及给出验收结果应以约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用,并将工程视同验收合格。
(5)乙方不能按约定的日期提交验收,应以约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
(6)工程通过验收后一星期内交付使用。
十四、竣工结算:
甲乙双方办理工程验收手续后,应按照承包合同签订的承包范围,由双方进行工程竣工结算。双方确认的结算书甲方应在一星期内送达 审核。
5
十五、售后服务及质量保证:
自竣工验收通过之日起,一年为保修期。
保修期内,因工程质量产生问题,乙方将无偿进行维修。
保修期后,甲乙双方可签订协议由乙方实行终身维护。
十六、违约规定:
乙方违约
(1)验收时工程质量不合格,乙方负责无偿修理或返工并承担全部费用。
(2)因乙方原因,未经甲方同意,工程未按合同规定日期交付验收,乙方偿付逾
期违约金。
甲方违约
(1)工程中途,因甲方原因停建、缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时
赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调遣、材料和构件积压的实际损失。
(2)工程未经验收,甲方提前擅自启用,由此而发生的质量或其它问题,由甲方
承担责任。工程款未到位,系统无法运行。
(3)甲方不能按约定的日期拨付合同款,每日按合同总价款的万分之四偿付罚
款。
(4)因甲方未按时支付合同款而造成系统无法运行,由甲方承担责任。
十八、其它:
(1)甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构调解。若协
商或调解不成应向合同签约地法院起诉。(应争取在杭州法院)
(2)本合同未尽事宜,由双方协商解决。
(3)合同履行过程中,甲方要求变更合同的,应以书面形式通知乙方,并征得乙
方书面认可,并另行签订补充合同。
(4)本合同一式六份,双方各持三份。
(5)本合同签字加盖公章后生效。
6
7
单位:万元
8
甲方: 乙方:杭州华电华源环境工程有限公司
地址: 地址:杭州市学院路102号13楼
代表:
电话:
开户银行:
帐号:
合同签订时间:
代表: 电话: 开户银行:建行杭州高新支行 帐号:11526347665 合同签订时间: 9