建设工程设计合同（一）
民用建设工程设计合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
发包人：
设计人：
签订日期：
发包人（甲方）：
设计人（乙方）：
甲方委托乙方承接：本项目工程 装饰工程设计，经双方协商一致签订本合同：
第一条：本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法律和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条：本合同设计项目的设计内容、规模、阶段、投资及设计费等见下表：
第三条：甲方向乙方提交的有关资料：
第四条：乙方向甲方交付的设计文件：
第五条：本合同设计费为 万元整（￥ ）。设计费用支付进度详见下表。
说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条：双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料需作较大修改及工程更改等较大原因，以至造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
6.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的。按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付设计费。
6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方支付赶工费。
6.1.6 甲方应每次向乙方到现场指导的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
6.1.8甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.2 乙方责任：
6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间向甲方交付设计图 叁 份，甲方如需要增加份数，费用另计。
6.2.2 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.3 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。
6.2.4 乙方采用的主要设计标准是：
1）、《民用建筑设计通则》(GBJ37-38)
2)、《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T16-92)
3）、《建筑设计可靠度设计统一标准》(GB50216-94)
4)、《建筑采光设计标准》（GB/G50033-2001）
5)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)
6)、《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）
7)、《智能建筑设计标准》（GB/T50315-2000）
8)、《房屋建筑制图标准》（GB/T50104-2001）
9)、《民用建筑设计通则》（GBJ37-87）
10)、《建筑内部装修设计防火规范》
11）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）
6.2.5 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底，现场施工服务、处理有关设计问题和竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费。
6.2.6 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
6.2.7设计合理使用年限为按设计规范执行。
第七条：其他
7.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第六条规定乙方交付的设计文件份数超过规定的份数，乙方另收工本费。
7.2 本工程项目中，装饰材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
7.3 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
7.4 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.6 本设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意在云南省仲裁委员会仲裁，双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有搭乘书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
7.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7.8 本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份。
7.9 本合同双方签章后，在10日报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地公正机构签证，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
委托方单位名称： 承接方单位名称：
（盖章） （盖章）
代表人： 代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日