钢材产品买卖合同

合同编号：

卖方： 买方：

签订地点： 签订时间： 2012 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 1 标的物明细：

2 质量要求和技术标准：

质量标准：符合国标GB/T 6728-2008。 3 合同价款与支付方式：

3.1 元。大写：人民币： 3.2 支付方式：（ ）

a) 合同签订之时起48小时内支付合同总额的100%，若逾期未付，买方应按本合同第8.1条的约定承担违约金，同时卖方有权解除合同，由此造成卖方损失的，买方还应赔偿； b) 订货需在本合同签订后一个工作日内提前支付合同总额的%，剩余价款应提前于交货时间前48小时内一次性付清（即在 年 月 日前付清），否则卖方有权拒绝向买方交付货物，由此造成交货时间延误的，卖方不承担逾期交货的违约责任，买方应按本合同第8.1条8.2条的约定承担相应责任。

c) 合同签订之后，货到交货地点之日起1个工作日内买方以电汇形式支付合同总额的100%。 d) 合同签订后24小时内付全款，款到发货。

3.3 上述款项应当直接向卖方公司指定银行账户或财务人员支付，除此之外的支付形式视为买方

未支付合同价款，由此产生的法律责任由买方承担。

4 交货时间、交（提）货方式、要求及地点：

4.1 货物交付（提取）时间：2012 年 10月 6 日（包括当日）前。 4.2 交（提）货方式：按（ a ）执行。

1 / 4

a) 卖方或卖方委托第三方送货至买方指定地点，运费由 买方 方承担，由买方以现金方式按300元/吨以磅重结算支付给承运方司机。具体送货地址为： 因买方未及时、足额向承运方司机支付运费等原因导致承运方司机拒绝向其交付货物，或买方逾期卸货造成承运方损失等情况在内的一切后果及责任与卖方无关，由买方自行承担。 b) 买方或买方委托的第三方到卖方工厂提取，运费由 买 方承担。卖方工厂具体地址为： 四川省广汉市南兴镇东岗村南兴工业集中园 。 根据本协议具体条款的约定，在交（提）货前需要买方先行付清相应款项的，在相应货款未到卖方账户前，卖方有权拒绝向买方进行货物交付，由此造成货物逾期交付的，一切责任由买方自行承担，同时买方还应按照本协议8.1条8.2条的约定承担相应责任。

4.3 货物损毁、灭失的风险自卖方将货物交买方或卖方货交承运人、买方委托的第三方（包括买方委托提取货物的第三方）之时起转移。

5 运输方法、费用负担和运输要求：

5.1 运输方式：按 （ a ）执行。 a)公路； b) 铁路；

6 质量保证和售后服务：

6.1 卖方应保证提供的货物是符合国家相应的要求，全新的、未使用过的、并在各个方面符合

本合同约定的各项要求。

6.2 货物质量问题：买方应在收到货物之日起一周内书面通知卖方，卖方在接到买方书面通知

后3个工作日内予与答复。买方收到货之日起7日内未告知验货情况，视为货物符合合同约定质量标准。如产品质量问题系由卖方的原因造成，则由卖方承担买方由此产生的维修或更换费用；如经核实该问题非卖方原因造成，则由此产生的所有费用概由买方承担，造成卖方损失的，买方应予赔偿。

7 合同的变更和解除：

双方协商一致可变更或解除本合同，合同变更或解除应采取书面形式；买卖双方任意一方无故解除合同的，应向守约方支付与本合同金额相等的违约金，同时造成守约方损失的，违约方应予赔偿。 8 违约责任：

8.1 买方应按照本协议约定支付合同款项，如果买方违反约定，没有按时支付相应款项和费用，

每逾期一日应向卖方支付合同总金额5‰违约金；卖方同时享有对货物的留置权（留置权的行使参照本协议第8.2条的约定进行）。除本合同另有约定外，买方逾期付款在 3 日及以上的，卖方有权解除本协议，在先款后货的情形下买方已支付的货款不予退还，在先货后款的情形下买方应向卖方退还卖方已交付的货物并承担由此产生的相关费用，同时买方应另行向卖方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿卖方的一切损失。

2 / 4

8.2买方应在本合同约定的时间内提取或接收货物。如逾期未提取或接收货物，以及因 买方原因致使卖方按照本协议约定暂不予向买方交付货物的，买方除按照未提取货 物所对应价款的向卖方支付违约金外，买方同时应按/吨·天向卖方 支付场地占用费；超出 卖方有权以包括变卖在内的方式进行处置，所得金额用于抵扣买方尚未支付的包括 合同款、场地占用费、运输费、违约金、赔偿金在内各种款项，不足部分卖方有权

向买方追偿。

8.3 卖方按照本协议约定，按期交付产品，如果卖方违反约定，没有按时交付货物，每逾期一

日应向买方支付合同总金额3‰违约金。

8.4 其他。 9 解决合同纠纷的方式：

合同履行过程中若发生纠纷，双方本着相互谅解的态度协商解决。如协商失败，可向卖方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10 其他约定事项：

1、本合同所称的卖方损失包括直接损失及间接损失，间接损失包括但不限于因追索损失支付的律师费、诉讼费、差旅费，因买方违约导致卖方向第三方承担责任及卖方商誉下降的损失等。

2、买方向卖方支付的款项用于抵偿全部违约金、赔偿金后才可作为货款使用。

3、本合同一式4份，买方执2份，卖方执2份，自双方加盖合同专用章或公章之日起生效。

3 / 4

4 / 4

第二篇：安徽力天精工钢结构有限公司与合肥花园起重运输机械有限公司买卖合同纠纷案

安徽力天精工钢结构有限公司与合肥花园起重运输机械有限公司买卖合同纠纷案

安徽省高级人民法院

民事判决书

〔2010〕皖民二终字第0050号

上诉人（原审被告）：安徽力天精工钢结构有限公司。

法定代表人：马金良，该公司董事长。

委托代理人：丁志军，浙江丰原律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：合肥花园起重运输机械有限公司。

法定代表人：李登平，该公司董事长。

委托代理人：宛宁，安徽王良其律师事务所律师。

委托代理人：王仁俊，该公司经理。

上诉人安徽力天精工钢结构有限公司（简称力天公司）为与被上诉人合肥花园起重运输机械有限公司（简称花园公司）买卖合同纠纷一案，不服安徽省六安市中级人民法院〔2009〕六民二初字第0029号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于20xx年4月21日公开开庭审理了本案。上诉人力天公司的委托代理人丁志军，被上诉人花园公司的法定代表人李登平及委托代理人宛宁、王仁俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院查明：20xx年5月9日，花园公司与力天公司签订《起重机购销合同》，由花园公司为力天公司设计、制造、运输、安装、调试等总价款为505.4万元的起重机28台(LD单梁10T-22.5七台，计价65.1万元；LD单梁10T-27.5一台，计价10.9万元；QD双梁10T-22.5七台，计价189万元；QD双梁20T-5T-22.5三台，计价108万元；QD双梁20T-5T-28.5两台，计价82万元；半龙门HBM5T-10M八台，计价50.4万元)。合同总的约定自合同签订之日起60天内全部行车安装完毕，任何

有关本合同的争端，双方协商解决，若协商不成，诉于买方所在地人民法院。合同自双方签字盖章之日生效。20xx年5月21日，力天公司电汇101.08万元给花园公司。花园公司组织了生产。20xx年7月，双方又签订了“起重机轨道安装工程合同书”，约定该合同双方签字盖章后乙方(花园公司)收到甲方(力天公司)预付款生效；同年10月18日，双方又签订了一份轨道安装的“补充协议”。20xx年8月22日，花园公司“函告”力天公司“??全部订货产品生产完毕，但随后多次与贵方联系都因贵方原因不能确定安装日期，向贵方发出传真，贵方也没有回复，产品积压已达一个多月，造成我方生产场地无法周转，几百万资金被占用??现要求贵方在收到本文后，立即回复，明确安装日期，如逾期达两个月，必须向我方承付90%货款，才予以提货，否则不予提货，请尽快回复。”同年11月10日，花园公司又“函告”力天公司“??我方在规定的工期内将全部订货产品制造完毕，但因贵方原因至今设备不能安装，产品积压我方场地已达3个月20天??贵方至今没有任何人给予明确意见??，由于时至年底我方不能再等待下去，只有将早已制作完毕该合同起重机改造销售，现时段生产资料价位下浮较大，因此所发生的改造费用和价位下浮损失贵方也应承担。”同年11月28日，力天公司致函花园公司，要求解除《起重机购销合同》，称:??贵公司一直未能交货，直到20xx年8月底和11月中旬收到贵公司的函告，现声明如下:1、与贵公司解除《起重机购销合同》;2、贵公司立即返还预付款101.08万元;3、要求贵公司依法承担违约责任。同年12月18日，力天公司向原审法院提起诉讼，要求解除《起重机购销合同》、要求花园公司返还预付货款及承担违约责任赔偿损失。原审法院判决：一、解除安徽力天精工钢结构有限公司与合肥花园起重运输机械有限公司签订的《起重机购销合同》；二、合肥花园起重运输机械有限公司返还安徽力天精工钢结构有限公司预付货款1010800元;三、驳回安徽力天精工钢结构有限公司的其他诉讼请求。该判决已履行完毕。花园公司在力天公司起诉时也向原审法院提起反诉，要求判决力天公司赔偿起重机改造、转卖等损失等，后因起重机没有全部改造销售，撤回了反诉。

花园公司20xx年5月30日与力福泰克起重机械(合肥)有限公司签订合同改造销售起重机从而产生差价亏损37.6万元;同年8月与安徽亿龙机械制造有限公司签订合同改造销售起重机从而产生差价亏损214.28万元，以及产生起重机设备的改造费用。

花园公司向原审法院提起诉讼，要求力天公司依法赔偿因其违约，花园公司将起重机改造所致损失392214元，将起重机转卖所致损失2529850元，将起重机转卖所发生的转运费用损失84000元，起重机场地占用费45144元；被告承担本案全部诉讼费用。

原审法院认为：花园公司与力天公司签订《起重机购销合同》之后，力天公司预付了货款101.08万元，花园公司组织了生产。从双方当事人均提供的原告“函告”来看，花园公司自始在催促力天公司要求确定起重机安装时间，而力天公司没有回复确定的安装时间，直至诉讼，力天公司均不具有起重机安装条件，导致起重机无法安装、花园公司无法交货，由于力天公司的原因导致《购销合同》无法全部履行。花园公司在20xx年11月10日的“函告”中即明确告知力天公司其准备“将早已制作完毕该合同起重机改造销售”，并没有隐瞒自己的观点和意见。因此，本案违约责任归责于力天公司。

机械设备的改造，其所消耗的人力、财力、物力，是工厂内部成本核算问题，自然应当以工厂内部计算为准，力天公司虽有不同意见，但没有申请人民法院对起重机改造成本进行委托鉴定;力天公司虽然质疑合同的真实性，但没有举证证明花园公司提供的与力福泰克起重机械(合肥)有限公司之间的合同、与安徽亿龙机械制造有限公司之间的合同是虚假的。因而，力天公司应承担相应的民事责任。

本案花园公司提供的长丰县岗集镇人民政府的书面证明称花园公司存在84000元的28台班转运费及存在11个月的场地占用费45114元问题，综合考虑全案情况，原审法院认为，该部分诉请，证据不足，不予支持。

综上，案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决:一、安徽力天精工钢结构有限公司赔偿合肥花园起重运输机械有限公司起重机改造费用39.2214万元;二、安徽力天精工钢结构有限公司赔偿合肥花园起重运输机械有限公司起重机改造之后销售损失251.88万元;三、驳回合肥花园起重运输机械有限公司其他诉讼请求。前述给付内容，于该判决生效后十日内履行完毕。如果未按该判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费31210元，保全费5000元，合计36210元，合肥花园起重运输机械有限公司承担6210元，安徽力天精工钢结构有限公司承担30000元。

力天公司不服原审法院上述民事判决，向本院提出上诉称：1.原审法院将本案的违约责任归责于力天公司与事实不符。力天公司已经按照合同约定履行支付预付款的义务，而花园公司却未能按照约定履行交货义务，花园公司构成根本违约。力天公司的临时电源及轨道尚未铺设与花园公司的违约行为没有因果关系，更不能构成花园公司违约的理由。2.原审法院认定花园公司的损失缺乏事实和法律依据。本案中，花园公司对涉案起重机是否实际转卖及实际转卖给谁、转卖的价格是否合理，均无有效证据证明。综上，请求二审法院撤销原判，依法驳回花园公司的诉讼请求；本案一审和二审诉讼费由花园公司负担。

针对力天公司的上诉请求及理由，花园公司答辩称：1.花园公司与力天公司之间的买卖合同纠纷业经六安市中级人民法院（2009）六民二初字第1号民事判决依法判决，确认该买卖合同纠纷违约方在力天公司，花园公司不存在违约责任。力天公司不具备起重机安装条件是导致双方合同无法履行最根本、最直接的原因。2.一审法院对力天公司给花园公司造成的损失大小认定事实清楚，同时花园公司提供的相关证据也是确实充分的。综上，请求二审法院依法驳回力天公司的上诉请求，维持原判。

二审庭审中，双方当事人均未提供新的证据。本院二审认定的事实与原审一致。 本院认为：根据当事人的上诉理由及答辩意见，经合议庭归纳并经当事人认可，本案的争议焦点为：一、本案的违约责任如何认定；二、原审法院认定花园公司的损失是否有事实和法律依据。

围绕上述争议焦点，本院综合评判如下：

一、关于本案的违约责任如何认定问题。花园公司与力天公司签订的《起重机购销合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依据该合同的约定履行己方义务。该合同涉及的权利义务关系并不仅仅是交付关系，还涉及安装、调试、检测等内容，卖方必须提供电源、场地、试重物以及起重机安装所必需的轨道设施。根据查明的事实，在双方20xx年5月9日签订合同后，力天公司依约预付101.08万元给花园公司，花园公司组织了生产。花园公司在20xx年8月22日给力天公司的“函告”中，明确告知“??全部订货产品生产完毕，但随后多次与贵方联系都因贵方原因不能确定安装日期，向贵方发出传真，贵方也没有回复，产品积压已达一个多月”，并要求对方“在收

到本文后，立即回复，明确安装日期”。力天公司收到“函告”后，长达三个多月时间不予回复，也未对花园公司是否逾期交货提出异议。直到花园公司20xx年11月10日再次“函告”后，力天公司才于同年11月28日致函花园公司，要求解除《起重机购销合同》。力天公司在庭审中承认，其自始至终均不具备起重机安装条件。上述事实已为六安市中级人民法院业已生效的〔2009〕六民二初字第1号民事判决所认定。据此，力天公司不具备安装条件才是导致本案合同不能履行的根本原因，原审法院将本案违约责任归责于力天公司并无不当。

二、关于原审法院认定花园公司的损失是否有事实和法律依据问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”由于力天公司根本违约导致本案合同不能履行，当时正值是生产起重机所需钢材及辅材价格大幅下滑，为了减少损失，花园公司在书面函告力天公司后，将涉案28台起重机改造后予以转卖，并要求力天公司赔偿因改造、转卖造成的损失并无不当。为了证明损失数额，花园公司向法庭提交了物资调拨单、#5@p、改造费用表、转卖合同等相关证据，力天公司虽然对改造费用、转售价格以及转售合同真伪提出异议，但未提供任何相关证据支持其抗辩主张，也未申请人民法院对改造成本等进行委托鉴定。故其关于原审法院认定花园公司的损失缺乏事实和法律依据的上诉理由，因缺乏有效的证据支持，本院不予采信。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审受理费31210元由上诉人安徽力天精工钢结构有限公司承担。

本判决为终审判决。

审 判 长 许 徽

审 判 员 沈光明

代理审判员 陶恒河

二〇一〇年五月十八日

书 记 员 胡四海