第 1 页

发包人：深圳市燃气集团有限公司天然气高压管网分公司

勘察人：深圳市长勘勘察设计有限公司

发包人委托勘察人承担深圳市天然气利用工程（特区内次高压管线部分）路由勘察和测量任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：深圳市天然气利用工程勘察和测量（次高压管线部分）

1.2工程建设地点：深圳市特区内

1.3工程规模、特征：总长度约39公里、一般为特区内主要干道

1.4工程勘察任务委托日期：20xx年2月20日

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：详见附件1、2、3、4

1.6承接方式：按合同价总包干

1.7预计勘察工作量：特区内次高压管线路由39公里（含特殊路段）

第二条 承包范围：

2.1按附件1、2、3、4和勘察人技术投标文件承诺的工作内容；

2.2承担完成上述勘察和测量工作需办理的相关许可证、修通至作业现场的道路、场地的平整、拉接临时水电、实施文明施工及环保的措施、勘察项目的测量放点等一切与勘察、测量相关的辅助工作。

第三条 发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

第 2 页

3.1 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图。

3.2 提供勘察工作范围内一般路段的电子版地形图（比例为1：1000） 及地下管线的电子版综合布置图（带宽10米）。

第四条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份（含电子版一份），发包人要求增加的份数另行收费。

第五条 开工及提交勘察成果资料的时间

5.1 本工程的勘察与测量工作定于20xx年2月20日开工，20xx年3 月10日提交特殊路段的勘探成果资料，20xx年3月30日提交全部勘察与测量成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第九条规定办理。

5.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书为准，如遇特殊情 况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，经双方协商后，工期可顺延。

第六条、工程造价的确定：

6.1本工程勘察和测量的收费标准：执行国家发展计划委员会、建设 部颁布的《工程勘察设计收费标准20xx年修订本》并下浮20%；

6.2本工程合同价为437800元（大写：肆拾叁万柒仟捌佰元），在承包范围内实行总价包干。

6.3本合同价包含以下两部分费用

6.3.1第一部分费用是指完成承包范围内工作内容的测量、勘察与实验的费用费；

6.3.2第二部分费用是指承担完成上述勘察和测量工作需支付的办理相关许可的费用、资料购买费、拆除障碍物的费用、开挖以及修复地下管线费、修通至作业现场道路费、场地平整费、临时水电费、占地及临时设

第 3 页 施费、青苗树木补偿费、机械进退场费、文明施工及环保措施费、照片费、泥浆池及勘察项目的测量放点费等一切与勘察、测量相关的辅助费用以及缴纳的保险费用。

6.4承包范围外的工程结算办法：

6.4.1在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对原投标方案提 出的任何完善、调整、修改，勘察人都应无条件配合。因此导致造价的增减由双方按拟订的收费标准另行结算，但只计取测量、勘察与实验费，其余有关费用一概在原包干合同中包含。

6.4.2在工程完工通过验收合格以及提交成果后，勘察人在10个工作 日内提交本部分结算书，发包人应在30个工作日内审核完毕。

第七条 付费方式：

7.1合同生效后7个工作日内，发包人向勘察人支付合同价的20%作为 定金、计87560元（本合同履行后，定金抵作勘察费）。

7.2提交勘察和测量成果，结算经发包人审核完毕后，10个工作日内发 包人一次付清除勘察成果保证金外的工程费用。

7.3 勘察成果保证金为合同价的5%、计21890元。在勘察成果符合本合同约定的情况下，该保证金在勘察人提交勘察成果后一年内支付。

第八条 发包人和勘察人的责任和义务

8.1勘察人责任和义务：

8.1.1勘察人应按期、保质、保量完成双方商定的各项工作内容，并对 勘察与测量成果负责。

8.1.2勘察与测量总负责人及主要勘察与测量人员必须专职投入本项 目，若因特殊原因需要更换负责人时，应事先征得发包人同意。

8.1.3勘察与测量过程中，勘察与测量负责人应主动与发包人保持密切 联系。

8.1.4在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对原投标方案提出 的任何完善、调整、修改，勘察人都应无条件配合。

8.1.5如发生由于勘察或测量文件的失误导致设计的任何不良后果，勘 察人应无偿配合设计单位进行补救，并按国家和地方有关法律、法规的规定承担相应的经济与其他责任。当发生勘察成果与客观实际情况不符或出

第 4 页 现不良地质而未勘察到时，勘察人应按发包人的要求无条件自费完成补充勘察；若勘察人不实施补充勘察，业主可另行委托其他勘察单位补充勘察，费用由原勘察人承担。当发生上述事项时，原勘察人应向发包人支付本工程合同价10%的违约金，并承担发包人因此而产生的一切损失。

8.1.6勘察人应积极配合设计和施工单位，如设计变更或其他非勘察人 原因而增加的补充勘察与测量工作，承包人应积极承担，因此所产生的费用按6.3条执行。

8.1.7勘察人自行收集勘察与测量工作范围内已有的技术资料时，包括 工程所须的坐标和标高资料、地下已有埋藏物（包括但不限于各类管线、人防设施、洞室等）的资料等，应自行承担相应的费用。勘察人如采用上述资料，应对其可靠性以及由此产生的后果负责。

8.1.8勘察人应遵守国家及深圳市的有关规定，做好现场周围的建筑物、 古树、地下管线及文物的保护工作，做到文明施工。

8.1.9在实施和完成本合同项目及其缺陷修复的整个过程中，为了保护 本合同项目免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，勘察人应该自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；应采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于勘察操作引起的粉尘、有害气体、噪音、泥浆等对环境的污染，或其他原因而造成人身或财产损失；采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持沿线居民饮水、生产生活用电及通讯等管线正常使用。因本勘察作业而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由勘察人负责。

8.1.10勘察人应给现场作业人员及其装备办理保险，所需保险费用由勘 察人承担。

8.1.11勘察人应保障发包人免于承担非发包人原因造成的与本项目有 关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费等其他开支。

8.1.12在作业完毕后，勘察人应从速清除并运出设备、剩余材料、垃圾 和各种临时设施，并恢复整个现场整洁。如果勘察人未在发包人允许的合理时间内把所有的装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以委托他人办理，其费用应由勘察人承担，发包人可从应付勘察人的款项内扣除。

第 5 页

8.1.13如果发包人对其勘察和测量数据怀疑，勘察人应按发包人要求， 重新原位勘察和测量。如果其原有作业被确认为符合合同规定，发包人和勘察人协商后，应确定重新原位勘察和测量的费用，并将此费用加到合同价格上。在任何其他情况下，一切费用应由勘察人承担。

8.2发包人的责任与义务

8.2.1及时为勘察人提供有关文件、资料。

8.2.2指定专人负责与勘察人的工作联系，协调各方面工作，满足总体 工作进度要求。

8.2.3按合同要求，及时支付费用。

8.2.4对勘察人的勘察与测量成果或专利予以保护，不得擅自修改和转 让。

第九条 违约责任

9.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求 时，其返工勘察费用由勘察人承担，并按国家和地方有关法律、法规的规定承担相应的法律责任。

9.2合同履行期间由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，按完成的工作量在整个合同工作量的比重支付相当比例的费用。

9.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿 付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

9.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每 超过一日，应减收勘察费百分之一。

9.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人 不履行合同时，双倍返还定金。

第 6 页

第十条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议与

本合同具有同等效力。

第十一条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决；协商或调

解不成的，任何一方都可以向法院提出诉讼。

第十二条 附件1《深圳市天然气利用工程勘察和测量（特区内次高压管

线部分）招标文件（技术要求）》、《特区内天然气次高压管线勘察及测量

工程量统计》、附件2深圳市天然气利用工程勘察和测量（特区内次高压

管线部分）招标文件答疑会会议纪要》、附件3《招标及技术文件的补充

说明》、附件4《特区内次高压管线工程勘察交底会议纪要》为本合同的

组成部分。

第十三条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履

行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式6份，发包人4份、勘察人2份。

发包人名称： 勘察人名称：

（盖章） （盖章）

法人代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代表人：（签字） 委托代表人：（签字）

住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

第 7 页 银行帐号： 银行帐号：

经办人：

鉴证日期： 年 月 日

第二篇：勘察合同范本

GF-20##-0203

建设工程勘察合同

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

工 程 名 称：                   

工 程 地 点：河南省郑州市航空港区

合 同 编 号：          

（由勘察人编填）

勘察证书等级：   综合类甲级 

发 包 人：                            

勘 察 人：                            

签 订 日 期：                      

中华人民共和国建设部
                    国家工商行政管理局       监制

发包人委托勘察人承担                         任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：                              

1.2工程建设地点：河南省郑州市航空港区，                          

1.3工程规模、特征：约            ㎡

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：                                              

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：在详细调查研究地形地貌及周边环境的基础上，满足施工图设计需要和技术要求，按照国标和河南省地方标准要求和勘察组织设计执行，完成河南省公共医疗中心住宅工程的地质勘察和相关服务工作

1.6承接方式：邀请招标

1.7 预计勘察工作量： B地块： 钻孔58个,其中85m的2个，65m的8个，45m的7个，35m的3个，30m的29个；静力触探孔共83个（包括7个与钻探取土孔的对比孔），其中25m的61个，20m的22个。A地块：待设计方案方案确定后，再确定勘察工作量。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.2提供勘察工作范围工程所需的坐标与标高资料及已有的技术资料。

2.3发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

3.1勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交A地块勘察成果资料 20 份，B地块勘察成果资料 20 份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

　4.1开工及提交勘察成果资料的时间：

　　4.1.1本工程的勘察工作开工日期以发包方通知时间为准，总工期18日历天，勘察结束之日起18日内提交最终勘察成果资料（勘察工作开工后10天出勘察中间报告资料供设计单位使用），由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　   4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

　　4.2 收费标准及付费方式：

4.2.1本工程勘察费用由双方协商计取。

4.2.2本工程勘察费暂定预算价

A地块：单价 55 元/米（大写 伍拾伍元每米 ），地震安全性评价费￥：30000元（大写 叁万元）；

B地块：勘察费总价： 232850 元（大写 贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元 ），地震安全性评价费￥：30000元（大写 叁万元），合计262850元（大写 贰拾陆万贰仟捌佰伍拾元 ）。

最终结算价据实结算：勘察合同工程总价款＝综合单价×实际进尺

实际进尺以发包人现场实测签字认可数量为准。

综合单价详见下表：

4.2.3付款方式：

本工程B地块勘察费预算为232850 元（大写 贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元 ），合同签订后勘察人进场勘探7日内，发包人向勘察人支付预算勘察费的10%，计 23285 元；提交勘察成果资料（含电子版）后10天内，发包人向勘察人支付至勘察结算价款的90％，计 186280 元；在基础验槽合格后30天内支付至勘察结算价款的95％，计11642.5元；剩余结算价款的5%作为质保金待小区当期主体项目竣工验收后，双方无异议，无息付清。B地块地震安全性评价费30000元（大写 叁万元 ），勘察人向发包人提交地震安全性评价资料10日内，发包人向勘察人支付地震安全性评价费的100％。

本工程A地块，由于建筑物最终设计方案没有确定，没法确定最终工作量，此地块按单价 55 元/米（大写 伍拾伍元每米 ），待设计方案和总工作量确定后，按照综合单价×实际进尺确定总价；地震安全性评价费￥：30000元（大写 叁万元）。付款方式与B地块相同。

第五条：发包人（工程联系人： ，联系方式：）、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供提供文件资料。

5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，具体为落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、并承担其费用。

5.1.3本勘察工程发包人不提供任何工程材料。

5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__1000__元计算加班费。

5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察任务书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2勘察人工作所需的全部生产、生活条件，由勘察人负责并承担全部费用（含水、电费）。

5.2.3由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需发包人另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量不合格造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100％。

5.2.4在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.6在现场工作的勘察人的人员，应遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，地下管线（管道）等，并承担其有关资料保密义务。勘察人应自行负责所有勘察人员的安全，所发生的全部安全事故，其费用由勘察人全部自理。

5.2.7勘察人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担；若勘查报告不详尽，不能为发包人工程设计提供依据，影响发包人下步工作安排的，勘察人应承担合同总价50%的违约金，若发包人重新选择勘察单位，勘察人应无条件代发包人支付全部勘察费用。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，按实际完成的工作量支付勘察费。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其他约定事项：

8.1、勘察结束后一周内勘察人向发包人提交临时成果报告，临时成果报告必须与最终勘察成果报告数据保持一致，若因勘察人提交的临时成果报告不正确而给发包人造成损失的，勘察人应承担发包人全部损失；

8.2、勘察人的人员、设备按投标文件执行；

8.3、勘察人派驻现场的项目经理必须住工地，且项目经理与主要技术人员不得更换，若更换，必须经发包人同意，否则扣减工程款伍万元直至解除合同；

8.4、勘察人应自行负责修建施工场地范围内的临时设施，勘察人搭建的临时设施必须服从发包人的整体安排；其中办公及生活区地点的选择，原则上由勘察人在地块外自行解决，若是勘察人在地块内搭建，必须按照发包人指定的地点搭建，现场生活垃圾按发包方指定地点集中堆放，发包人若需使用该地块，在发包人提出5日内，由勘察人无条件拆除；

8.5、发包人不提供施工水源、电源；

8.6、勘察人按郑州市政府部门有关要求自行办理与施工有关的交通、治安、环卫和施工噪音管理等手续并承担相应费用；

8.7、施工过程中发生的任何安全事故均于发包人无关，勘察人承担全部责任；

8.8、工程完工后五天内，及时清理现场垃圾，拆除临时设施，并负责运出现场，做到工完场清，且施工人员亦全部撤离现场，否则，按每天20元/平方米占地面积向发包人交付场地占用费；

8.9、合同规定的勘察人的工程项目，未经发包人书面批准，勘察人不得将任何工程项目分包或转包给第三方，若经确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权责令承勘察人解除与第三方的合同并处以罚款10万元，直至解除本合同。

8.10 勘察人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同、明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对发包方支付的工程款，承包方须优先用于支付工人劳动报酬；若因未及时支付农民工工资等原因，造成不良的社会影响，每发生一次由勘察人向发包人支付5万元违约金，从勘察人工程款中扣除。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，发包人同意由上海市仲裁委员会仲裁。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式  玖  份，发包人  陆  份，勘察人  叁  份。

附件一：拟投入本项目勘察人员汇总表

投标人名称：                                           项目名称：

勘察人：             （单位全称）（盖章）         

法定代表人或授权代表：           （签章）        

日   期：      年     月     日