民事答辩状

答辩人：

被答辩人：，住所地：，法定代表人：，职务：公司经理。 答辩人因被答辩人提起劳务合同纠纷诉讼一案，现答辩如下：原告起诉的内容不符合客观事实，于法无据。

第一、被答辩人作为原告的诉讼主体不适格。被答辩人分包行为违法。

首先我国《建筑法》 第13条规定： 从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 第26条规定： 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。而原告作为一个建筑劳务有限公司缺乏相应的资质资格，而从河南正大建筑有限公司承包住宅楼建筑工程的行为违反强制性法律规定，承包合同应是无效合同。其不具备本案原告资格。

再者《河南省建筑劳务市场管理办法》第4条规定建设单位应当将建设工程发包给具有相应资质等级的总承包企业或专业承包企业。禁止建设单位向劳务分包企业或无资质的企业、“包工头”、个人发包建设工程。禁止建设单位直接指定专业分包工程承包企业和劳务分包企业。第5条规定总承包企业将专业工程

发包时，必须选择具有相应资质等级的专业承包企业。总承包企业、专业承包企业发包劳务作业时，必须选择具有相应资质等级的劳务分包企业。禁止总承包企业、专业承包企业转包建设工程。禁止劳务分包企业将承包的劳务作业再次发包。而本案被答辩人将3号4号楼砌体，粉刷工程分包给答辩人的行为明显违法。

第二、在合同履行中，答辩人提出变更合同只承包砌体，不承包粉刷，但是双方商定的是按建筑面积37元/平方米计算，并非被答辩人起诉状所说的31元/平方米。我国《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十条规定分包工程发包人和分包工程承包人应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款和劳务工资的支付。分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内，将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。分包合同发生重大变更的，分包工程发包人应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案。做为一个建筑劳务有限公司在签订劳务分包的合同中，以及变更合同时，有义务签订书面合同，而被答辩人拒不签订书面分包合同，造成今天混淆是非的情况出现，被答辩人具有明显过失，理应承担相应的法律责任。并且被答辩人所述答辩人给被答辩人造成损失368686元，多支取劳务报酬203671元与事实不符，经答辩人核算，被答辩人尚欠答辩人报酬190857.96元未结算。答辩人对此保留反诉或

另行起诉的权利。

第三 劳务分包合同的终止，并非被答辩人所述的被告没有组织经验，施工力量不足工程缓慢，不安全施工等造成，首先答辩人是大学是房屋建筑工程专业，06年工作，已工作多年，在江苏，河南开封等地多次组织施工队承包工程，并没有受到任何投诉，和被答辩人合作期间，工人人数最多时达到50多人，由于被答辩人屡次拖欠民工工资，不约定时间时支付工资，工人去新乡市劳动部门反映问题后，才拿到应得工资，不能及时领到劳动报酬，民工无心在此工作，才造成工人流失过多，并且施工期间被答辩人一些应该拆除的脚手架未及时配合拆除，造成答辩人窝工，是工程缓慢的主要原因。

综上所述，被答辩人诉请没有法律依据，不符合客观事实，请求人民法院依法驳回被答辩人不合理的诉讼请求

此致

人民法院

答辩人：

20xx年3月22日

第二篇：务工及失地 Microsoft Word 文档

外出务工证明

兹有×××，身份证号码为××××××，系我村（居）委会居民，自×月×月前往××地区务工，特此证明。

居（村）委会（盖章）

××年×月×日

户籍地派出所（盖章）

××年×月×日

注：此证明材料仅作参考，且相关部门在查证属实后参酌适用，打印、手写均可。

失 地 证 明

兹有×××，身份证号码为×××××，系我村委会×组村民，其承包土地于×月×月已全部被××征收\征用,该村民系失地农民，无耕种土地，无农业收入来源，特此证明。

村委会（盖章）

××年×月×日

户籍地（乡）镇级政府（盖章）

××年×月×日

注：此证明材料仅作参考，且相关部门在查证属实后参酌适用，打印、手写均可。