工程施工合同

时间:2023.5.8

  工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。

  工程施工合同范文一:

  甲方:______________________________________

  乙方(施工责任方):________________________

  甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容

  按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。

  二、方式

  甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

  三、组织领导

  1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  四、双方责任

  1.甲方责任:

  (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

  (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

  (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

  2.乙方责任:

  (1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

  (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

  (3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

  (4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

  (5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

  (6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。

  (7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

  (8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

  (9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。

  (10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结

  五、工程质量及验收标准

  工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  六、工期

  乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

  七、付款方法

  (1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

  (2)质保金:质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方

  应在收到甲方书面通知________日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

  八、其它

  (1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

  (2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

  九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

  十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

  甲方:________________乙方(施工责任方):______

  代表:________________代表:____________________

  经办人:______________施工责任人:______________

  ________年____月____日________年______月______

  工程施工合同范文二:

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。

  第一条总则

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3工程施工范围及内容:

  1.4工程造价:

  本合同规定乙方以包工包料方式承包。

  第二条施工期限及停工

  2.1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工,于20xx 年12月31日竣工。

  2.2在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。

  2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;

  2.2.2因甲方工程计划调整需停工者;

  2.2.3因材料采购困难被迫停工者。

  第三条工程占地及物资供应

  3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。

  3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。

  3.3爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。

  第四条 工程质量要求及设计变更

  4.1乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。

  4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。

  4.3建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。

  4.3.1砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。

  4.3.2砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。

  4.4允许偏差

  4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。

  4.4.2若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。

  第五条工程的支付

  5.1工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。

  5.2乙方不得拖欠民工工资。

  第六条工程竣工验收、结算和保修

  6.1工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。

  6.2工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。

  第七条工伤事故

  乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。

  第八条违约责任

  8.1工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。

  8.2按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。

  第九条合同份数及有效期

  9.1本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。

  9.2本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。

  第十条附则

  10.1本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  10.3本合同所有附件,与本合同具有同等效力。

  发包单位(甲方):(签章)

  法人委托代表:(签 名)

  工程项目负责人:(签名)

  承包单位(乙方):(盖公章)

  法人委托代表:(签 名)

  工程项目负责人:(签 名)

  时间:


第二篇:工程施工合同


  工程施工合同

  合同编号:

  发包方(甲方): 签订地点:

  承包方(乙方):

  甲乙双方根据我国《合同法》及相关法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装饰(修)合同,具体条款如下:

  1、工程概况:

  2、工程名称:

  工程地点:

  承包范围:

  承包方式:

  承包内容:

  3、开工日期: 工期:

  4、工程质量标准:

  5、工程造价: (人民币大写)

  ( 人民币小写)

  6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表,按实用数缴纳水电费,如无法安装水电表,则按规定将从工程款中扣除水电费。

  7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。

  8、付款方式:合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格,经工程审计,并经业主负责人签字,支付至审计后决算价的 %。尾款 %做质保金。

  质保金支付程序,在质保期内,由用户通知施工单位所需维修事项,若施工单位尽心尽责的服务,用户满意,则一年后,无任何质量问题,经用户单位及有关职能部门签字,支付施工单位尾款。

  若施工单位不能及时响应及处理维修事项,用户有权另找工程队维修,经费从尾款中支付。

  9、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  10、结算按 执行。

  11、违约责任

  1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的 %为违约金。;

  2)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  3)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责整改,工期不予顺延;

  4)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的 %为违约金;

  12、合同争议的解决方式

  双方发生争议协商解决不成时,按下列第__ _种方式解决:

  1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

  2)、向合同签订地人民法院起诉。

  13、其他具体规定

  14、附则

  1)、本合同由甲、乙双方共同签订,合同一式六份,甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

  2)、本合同签订后工程不得转包。

  3)、本合同若有附件,则附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方 乙方

  单位名称: 单位名称:

  (加盖合同专用章)

  单位地址: 单位地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  联系电话: 联系电话:

  帐 号:

  税 号:

  邮 编: 邮 编:

  传真号码: 传真号码:

  开户银行: 开户银行:

  户名: 户名:

  账号: 账号:

  签约日期(即合同生效日期): 年 月 日

更多相关推荐:
公司合作协议范本

合作协议甲方法定代表人乙方法定代表人根据中华人民共和国合同法的有关规定经甲乙双方友好协商本着长期平等合作互利互惠的原则为实现技术研发与市场营运的直接联创造良好的经济效益和社会效益达成以下协议一合作方式及条件1甲...

项目合作协议书范本

项目合作协议书项目合作协议由项目出资人以下简称甲方和项目技术负责人以下简称乙方甲身份证号乙身份证号甲乙双方本着公平平等互利的原则订立合作协议如下第一条甲乙双方自愿合作经营项目总投资为万元甲方以人民币方式出资万元...

个人合伙协议书范本

个人合作协议甲方姓名身份证号乙方姓名身份证号经甲乙双方友好协商达成以下合作协议第一条合作项目名称及主要经营地第二条合作经营项目和范围第三条合作期限自年月日起至年月日止共年第四条出资金额方式期限一甲方出资人民币元...

项目合作协议书范本

项目合作协议书项目合作协议由项目出资人以下简称甲方和项目技术负责人以下简称乙方甲身份证号籍贯乙身份证号籍贯甲乙双方本着公平平等互利的原则订立合作协议如下第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目总投资为20万...

合伙人协议范本(含个人合伙合同范本)

合伙人协议摘要合伙协议未约定合伙企业的经营期限的合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下可以退伙但应当提前30日通知其他合伙人合伙人擅自退伙给合伙造成损失的应当赔偿损失合伙人协议范本含个人合伙合同范本第...

三人合伙协议书范本

三人合伙协议书甲方____乙方____丙方____经三人协商一致,达成以下共识,特拟此协议:一、三人本着一切有利于三人合伙的原则,承接工程。二、丙、乙合伙人以劳动力出资的方式,甲方以资金出资方式。三、退伙条件:…

技术合作协议范本

技术合作协议书范本甲方乙方鉴于甲方拥有技术鉴于乙方对甲方技术的了解愿意实施甲方的技术及专有技术并且具备实施该这些技术的物质条件法人资格和必要的资金双方经过充分协商本着平等自愿互利有偿和诚实信用的原则签订本合同共...

网络技术合作协议范本

网络技术合作协议范本甲方法定代表人乙方法定代表人根据中华人民共和国合同法的有关规定经甲乙双方友好协商本着长期平等合作互利互惠的原则为实现技术研发与市场营运的直接联盟创造良好的经济效益和社会效益达成以下协议一合作...

两人合伙协议范本

合伙协议合伙人甲:____________合伙人乙:____________姓名甲________,性别_______,年龄____,身份证号:________住址_______________________…

两人合作协议书范本

两人合作协议书范本1两人淘宝店合作协议书甲方身份证号乙方身份证号甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商就合作开办淘宝店明确合作各方的权利与责任事宜特订立以下协议条款共同执行一合作方式甲方以资金入股乙方以技术及日常...

有限公司股东合作协议书范文

有限公司股东合作协议书范文一XX有限公司以下简称本公司由A和B共同注册双方根据友好协商达成本协议二股东及其出资入股情况1总投资为70万A现金出资人民币49万元并以本公司注册股东名义参与经营总共所占股份70B现金...

有限公司股东合作协议书范文[1]

有限公司股东合作协议书范文一XX有限公司以下简称本公司由A和B共同注册双方根据友好协商达成本协议二股东及其出资入股情况1总投资为70万A现金出资人民币49万元并以本公司注册股东名义参与经营总共所占股份70B现金...

合作合同范本(5篇)