彩钢板房建筑工程承包合同(1)

时间:2024.3.19

彩钢板房建筑工程承包合同

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就西山·九郡彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致,签订本合同。具体条款如下:

一、工程名称、地点、工程内容

名称: 地点: 工程内容:彩钢板房建筑施工

二、图纸设计事项

1、 图纸由甲方提供,所提供的图纸属于本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

三、工程技术要求及参数:

1、前墙高 米,后墙高 米,屋檐宽 米。

2、结构形式材料:简易彩钢板组合房屋。

3、材料要求(形式、材料、颜色):

(1)屋面板及墙面板: ㎜彩钢夹芯板。

(2)隔墙板: ㎜彩钢夹芯板。

(3)铁皮厚:0.3㎜,内夹聚氯乙烯保温苯板(每立方10㎏) 1

并具备一定阻燃功能。

(4)除屋面用天蓝色铁皮外,其它地方使用白灰色铁皮。

(5)彩钢板与彩钢板的接口,门窗接口缝隙使用密封胶处理。

(6)乙方出具彩钢泡沫板(聚氯乙烯保温苯板)检验报告。

(7)排水方式:一坡水的排水方式。

四、承包方式:

本工程采用一次性大包方式承包,按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算,不另行单项决算。

五、工程承包单价及总造价:

(1)工程总造价按彩钢房建筑面积(垂直投影面积)彩钢房面积约 平方米,单价每平方米 元,工程总造价预计为人民币 元(大写: )。具体按实际建筑面积计算工程总造价。

七、工程承包施工期限:

合同签订盖章生效后,乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合同生效后 日内。如未能按时竣工并交付使用,则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款,则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工,则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工,则工期顺延。

八、工程质量验收标准:

(1)按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。 2

(2)甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。

(3)乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风,不受影响。

(4)乙方材料进入工地未安装前,甲方对材料进行验收合格后,乙方进行施工安装。

(5)安装完工后房屋要求整洁。

九、甲方权利、义务:

(1)甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。

(2)甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题,甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。

(3)甲方对乙方所做不合格的工程不予验收;乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况,一经查实,甲方不予验收并追究其责任。

(4)甲方应按合同规定支付工程款。

十、乙方权利、义务:

(1)乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案,保质保量保时完成工程任务。

(2)乙方在本次工程施工过程中,若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题,一切经济损失、民事责任由乙方全部承担;

(3)乙方负责施工计划,确保施工质量、施工进度及施工安全,配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。 3

十一、工程付款方式:

(1)钢架结构施工完毕,支付总工程款的 %;

(2)全部工程施工完毕并经甲方验收合格 天内支付总工程款的 %;

(3)质保期满,经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的 %。

十二、工程质量保修期限:

工程质量保修期为壹年,自工程验收合格之日起计算。

十三、违约责任:

凡违反本合同条款均属违约,由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约,但必须续签补充合同。

十四、附则:

(1)对本合同若有异议,甲乙双方均可申请民事调解,调解不成的可行使各自法律权利,向所在地法院提起诉讼解决。

(2)本合同未尽事宜双方协商解决,或签订补充协议。

(3)本合同及附件一式三份,甲方执二份,乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序,甲乙双方代表签字盖章后立即生效,双方均应严格遵守。

甲方单位(盖章):

甲方代表签字:

4

甲方现场负责人:

乙方单位(盖章): 乙方代表签字:

乙方现场施工负责人:

二〇一二年 月 日5


第二篇:附属房建筑工程承包合同


安庆东俊纺织品有限公司附属房建筑工程

承 包 合 同

甲方:安庆东俊纺织品有限公司 代表 (以下简称甲方) 乙方:安徽省枞阳县横埠建筑工程公司 代表 (以下简称乙方) 甲方现有安庆东俊纺织品有限公司的锅炉房、配电房及发电机房、门卫室、 厕所及浴室等附属工程,承包给乙方施工建筑,双方本着自愿、互惠互利的原则,经甲乙双方协商,达成以下合同条款,双方必须共同遵守执行。

一、工程内容、概况和工程总造价

1、工程名称:安庆东俊纺织品有限公司锅炉房、配电房及发电机房、门卫室、厕所及浴室等附属工程。

2、工程地点:枞阳县横埠汽车工业园东俊纺织品有限公司厂区内。

3、工程结构:框架结构。

4、建筑面积:锅炉房一层87.4平方米;配电房、发电机房一层50. 74平方米;门卫室一层39.01平方米;厕所、浴室一层99平方米。

5、工程总造价人民币75万元。,

二、工程承包范围

承包范围:按甲方提供的工程设计图纸施工,包括土建、水电、简易装饰等。

三、工程承包方式

本工程为乙方总承包、包工包料,即承包工程内容范围内的人工、机械、材料、工期、质量、安全、文明施工等。

四、工程质量

乙方必须按照甲方提供的图纸施工,按照国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》操作,施工工序必须符合国家颁布的现行规范要求,并保证甲方一

次性验收合格。

五、工程期限

本工程总工期为60天。阴雨天不计有效工作日,并按延误的天数向后顺延。

六、付款方式

l、合同签订后,即工程开工时,甲方付给乙方工程总造价的10%的开办费。

2、工程主体封项,甲方付给乙方工程总造价的60%。

3、工程结束,经甲方验收合格后,一次性付清剩下的工程总造价的30%。

4、采用甲方代表直接付款给乙方代表的付款方式。

七、施工安全和责任

乙方必须坚持“安全第一”的原则,做好安全防护设施。乙方施工人员进入施工场地的施工安全由乙方自行管理负责。若乙方施工人员在施工现场造成的安全事故,均由乙方承担,与甲方无关。

八、本合同未尽事宜,至时另议。

九、本合同一式两份,签字生效。甲乙双方各执一份。

甲方:安庆东俊纺织品有限公司(公章)

甲方法人代表签字:

乙方:安徽省枞阳县横埠建筑工程公司

乙方法人代表签字:

二O一四年五月 日

更多相关推荐:
施工劳务承包合同范本

文章来源云法律网docListhtm施工劳务承包合同范本甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神经甲乙双方协商甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方为明确双方权力...

建筑工程承包合同范本

来自51商机网www5137cc建筑工程承包合同范本甲方写明名称法定代表人和住所发包方乙方同上承包方甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则结合工程的实际情况达成如下协议第一条承包工...

建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据中华人民共...

土建工程承包合同范本

建筑工程承包合同发包单位承包单位工程名称工程地点签订日期20xx年2月18日1建筑工程承包合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工...

建筑施工合同范本

项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建筑工程施工事...

建设工程施工承包合同范本

工程施工承包合同NO20xx12224发包方承包方工程名称工程地点签订日期2015年月日工程施工承包合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑工程质量管理条例及山东省有关法律规定结合本...

建筑施工合同范本

建设工程施工合同GF19xx0201示范文本制定国家工商行政管理总局中华人民共和国建设部一协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的...

私人住宅建筑工程承包合同书

私人住宅建筑工程承包合同书建筑户主以下简称甲方承包方以下简称乙方甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工为了明确工程内容及双方的责任本着互相协作紧密配合分工负责的原则特商定如下条款共同遵守一内容一工程名称...

最新最全面建设工程资料承包合同范本

工程资料承包合同甲方XXXX工程公司XXXXXXXXX项目部以下简称甲方乙方XXXX建设工程资料企划服务中心以下简称乙方为确保XXXXXXXXXXXX工程资料符合国家建设工程竣工验收及业主要求及时完成竣工备案工...

建筑工程承包合同书

建筑工程承包合同书甲方发包方乙方承包方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及国家有关规定为了确保甲方房屋施工顺利进行为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务双方本着责权利的原则经甲乙双方共同协商特订立...

小型建筑工程承包合同书

第二炮兵文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换工程合同书甲方第二炮兵营房工程施工管理办法公室乙方北京昌建建筑工程公司二分公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚...

小型建筑工程承包合同书

建筑工程承揽合同书甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同一工程名称密云北甸子村过街牌楼二工程地点密云县古...

建筑工程承包合同范本(36篇)