榕江县水利局

临 时 承 包 合 同

甲方: 贵州省凯里市榕江县水利局

地址：贵州省凯里市榕江县兴华街

乙方:

（ ）

地址：

甲乙双方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方榕江县城河道六级防洪景观坝工程（下称“本项目”）施工承包的事宜，经友好协商后达成一致，订立本承包合同如下：

第1条 甲方承建工程概况

1、工程名称:

榕江县城河道六级防洪景观坝工程

2、工程施工地点:

榕江县城

第2条 进场提供承包的先决条件

乙方同时满足以下各项条件的，方能进场为甲方承包：

1、根据甲方的要求，乙方向甲方提供相关书面证明材料（相关书面证明材料包括但不限于：A>乙方

为法人的，应向甲方提供企业营业执照复印件；B>乙方为自然人的，应向甲方提供身份证原件。） ，和公证部门或银行出具的资信证明。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后，由乙方先行垫资施工，待招投标完成后按正式施工合同支付工程

款项。

3、乙方向甲方提供履行本合同所需的施工人员及设备清单，经甲方审核合格后作为本合同组成部分。

第3条 乙方承包的规定

1、乙方承包的范围、方量及预计总价等按招投标过后项目施工合同。

榕江县水利局

2、承包的项目及价格详见招投标过后项目施工合同。

3、乙方承包的工期为:待招投标文件及施工合同签订后确定

4、乙方承包的计量方式

乙方承包总价的最终确定，以业主及监理确认的现场工程量为准。

第4条 工程质量标准

1、乙方必须完全按照甲方或甲方委托单位提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。

2、乙方的施工作业，在满足甲方及委托单位提供的作业指导书及有关技术文件要求的同时，还应达

到国家或行业现行的工程质量验收标准。

3、施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，并达到本条第1、2款规定的质

量验收标准。

4、待招投标工作完成后应遵循招标文件中的《技术条款》

第5条 甲方责任

1、待招投标工作结束后，按签订的施工合同的规定按时足额支付乙方工程款项。

2、组织单位工程验收。

第6条 乙方责任

1、编制完整施工方案并组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员。于正式进场 施工前将前述施工方案、施工项目管理班组及技术人员、重要作业人员名单提交甲方及监理单位项目部批准。前述文件（包括方案和人员）经甲方及委托单位批准后，乙方才能正式进场施工。

2、执行甲方及委托单位签发的技术质量指令，按设计审定批准的设计图纸、乙方编写的施工组织设计及专项施工方案组织施工，以本合同确定的工期和质量标准完成项目施工合同规定的施工项目。

3、严格遵守国家制定的安全文明生产制度及各项现场管理制度。接受政府有关部门及甲方和监理方的监督检查。

4、服从甲方统一调度管理，收到甲方通知后，按时参加甲方组织的生产调度会及相关会议，并执行会议指令。

5、施工现场内，乙方自担责任，采取相应管理措施对其机械设备、材料物资等进行管理。非因甲方

责任损坏、遗失的，由乙方自行负责，并应及时对损坏或遗失的设备进行维修和追加。

6、乙方应确保安全文明施工。施工中所使用的水、电均应接受甲方及委托方的监督检查。

9、乙方应自担费用为其组织参与本合同项下参与工程施工的全体人员购买工程保险及劳动保险，并

将保险单复印件提交甲方备案。

10、乙方应在每次拨款时把对应金额的一切税金的税票准备齐全，并送交甲方。

榕江县水利局

第7条 赔偿责任限制

1、因以下原因造成工期推迟，乙方不对甲方承担违约责任，造成工期延误的均相应顺延。

1）因不可抗力（包括自然灾害、地质变化、政府行为、社会异常事件）事由造成施工中断或被迫

停工的。

2）由于当地人员或其他人员阻工导致被迫停工。

3）甲方末按照本合同支付条款的规定向乙方付款的（乙方违约在先的除外）。

2、因以下原因造成乙方损失的，甲方不对乙方承担任何赔偿责任，造成工期延误的均相应顺延。

1）发包方对本合同项下工程提出变更设计导致施工中断的。

2）发包方未按本合同支付条款的规定承包方支付工程款的。

3）因不可抗力（包括自然灾害、地质变化、政府行为、社会异常事件）事由造成施工中断或被迫

停工。

4）由于当地、其他人员阻工导致被迫停工。

5）因发包方原因造成的其他对本合同项下工程施工阻碍事由发生的。

第8条 工程款结算和支付

1、工程款的支付和结算

待招投标工作结束后，按签订的施工合同的规定支付和结算。

第9条 安全施工

1、乙方应严格执行安全操作规程，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。对进场人员进行必要

的安全教育和安全技术交底工作，并将已进行安全教育的相关图文资料提交甲方备案。

2、乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、

安全鞋等安全劳动保护用品，做好作业人员的人身安全防护工作，严格按照甲方安全文明施工管理要求组织施工。

3、乙方应对甲方设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护工作并进行必要的加强

维护。

4、乙方实施爆破，应加强现场安全警戒，负责将施工人员及周边人员撤离到安全指定位置，并应配

备有合法资质的专职炮工和安全员，确保炸材处于乙方的正常管理之下。

5、因乙方原因造成一切安全责任及费用均由乙方全部承担。

第10条 违约责任

1、一般违约责任

1）甲乙任何一方违反本合同，给对方造成损失的，应就对方损失部分予以赔偿。

榕江县水利局

2）因本合同一方的过失或侵权行为给本合同另一方或第三方造成损失的，过错方应对另一方或第

三方进行赔偿。

3）因甲方或乙方不履行本合同规定的义务，或者发生第本条第2款情形而给对方造成损害时，致

害方应就受害方的损失承担全部赔偿责任。

4）甲乙任何一方违反本合同的义务时，守约方在违约方对其违约行为做出改正之前，可以停止履

行本合同规定的己方的义务，而无需对违约方承担任何责任。因此导致守约方损失的，按照本条第1款的规定，由违约方承担赔偿责任。

2、特殊违约责任

1）安全管理违约

A>乙方违反本协议规定的安全管理义务，导致甲乙双方或第三人人身伤害或财产损失的，由乙方向甲方承担违约责任，并承担全部赔偿责任。

B>甲方因此遭受行政处分的，有权单方解除本协议，并向乙方追偿全部损失。

2）质量违约

A>因乙方原因导致施工质量达不到本协议规定的质量标准的，乙方应承担违约责任。

B>乙方质量违约的，应由其自负费用于甲方指定期限内进行整改或返工。

C>就同一质量不达标部分由乙方进行2次整改或返工仍然达不到本协议第4条规定的质量标准 的，甲方有权单方解除本协议。

第11条 合同生效、终止及解除

1、 本合同自甲乙双方法定代表人或合法授权代表签字后成立，并于乙方按本合同规定进场之日起

生效，至甲乙双方全部履行完互负合同义务时终止。

2、 本合同在下列任意一种情形发生时终止：

1）甲乙双方在招投标工作完成后签订正式施工合同时终止；

2）失去下列履行本合同的合法主体资格时；

A>乙方为法人的，甲乙任何一方受到停业或吊销营业执照的处分时；

B>乙方为自然人的，死亡或被宣告死亡，或个人丧失偿债能力，或被依法认定为无民事行为能力人、限制民事行为能力人的。

3） 甲乙任何一方违反本合同规定的义务（以下简称“违约方”），守约方可向违约方发出书面

通知要求违约方改正其违约行为。如果违约方在书面通知指定的改正期内不予改正，守约方有权以此为由以书面形式向违约方发出解约通知时。

4）发生本合同第10条特殊违约责任中规定的甲方单独解除本合同的事由时。

3、本合同终止后，本合同第14条及第15条的规定依然有效。

第12条 解除合同后工程款的处理

1、甲方根据本合同规定单方解除本合同后，将暂停对乙方的一切付款。

2、甲方根据本合同规定单方解除本合同后30天内，由甲方指定其工作人员查清、确认以下工程

榕江县水利局

款项目：

1）乙方按合同规定已完成的，且经委托方和甲方签字认可的各项施工项目的对价；

2）甲方已向乙方支付的款项；

3）乙方按本合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付款项；

4）因乙方违约造成甲方损失的，乙方应向甲方支付的损害赔偿金。

3、本条第二款所列各项经甲方最终确认后7个工作日内，甲乙双方应对工程款做出以下处理：

1）前款第1项减去前款第2、3、4项的剩余金额为正数的，由甲方向乙方追加支付前述剩余

金额。

2）前款第1项减去前款第2、3、4项的数值为负数的，为甲方超额支付部分。乙方应在7个

工作日内将超出部分返还甲方。

第13条 不可抗力

1、 甲乙任何一方因地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病或其他双方均不能预见、不能避免并

不能克服的事由（以下简称“不可抗力事由”）导致迟延履行或无法履行本合同的，不承担任何法律责任。

2、 遭遇上述不可抗力事由的一方在该事由发生后应以电报、传真或专人递送书面说明材料的方式

立即通知对方，并在该事由发生后15日内将公证机关或其他有关权威部门出具的发生不可抗力事由的证明材料按照本合同第22条的规定发送给对方，其后甲乙双方应尽快就是否继续履行本合同进行友好协商确定。

3、 一方当事人因本条第1款规定的不可抗力事由不履行本合同规定的义务时，直至该当事者履行

该义务为止，另一方当事人可以停止履行本合同规定的己方义务，而无需向对方承担任何责任。

第14条 争议的解決

1、 如发生因本合同引起或与本合同有关的意见分歧、纠纷或争议时，双方首先应通过友好协商解

决。

2、 协商不成的，甲乙任何一方均可向位于贵阳仲裁委员会提起仲裁。该仲裁裁决是终局的，对甲

乙任何一方均有约束力。甲乙任何一方均可向具有管辖权的法院申请执行该仲裁裁决。

3、 仲裁费用由仲裁裁决裁定的费用负担方负担。仲裁裁决未确定费用负担方时，由仲裁请求被仲

裁裁决驳回的一方负担。

第15条 保密

1、在本合同有效期内及本合同终止后，任何一方均应对其基于本合同取得的对方的营业方面及技术

方面的信息资料承担保密义务，未经另一方事先书面许可不得向任何第三方泄露或披露。但下列信息除外：

1）接受方接受时已为公众知晓的信息或非因接受方的原因已为公众知晓的信息；

2）不受任何限制从第三方取得的信息，或者接受方独自开发的信息；

3）基于法律法规、规章、法院的判决、命令及具有合法权限的机构的命令等而被

要求披露的信息。

2、甲乙双方应负责责成保管或有可能接触前款规定信息的公司高层领导、管理人员或其他职员以及

榕江县水利局

经保密信息所有方事先书面同意而获得该信息的第三方的公司董事、管理人员或其他职员履行前款规定的义务，且无论其在职中或退职后。

3、甲乙任何一方违反前两款规定的义务时，违反方应向对方赔偿因公开信息而给对方造成的损失，

并应采取必要的改正措施。

第16条 甲乙双方的地位

甲乙双方无论出于任何目的以及在任何范围，均不是对方的代理人或代表。任何一方并未授予对方代表自己实施某种行为的权限。

第17条 条款的可分割性

1、本合同生效后，本合同的任何条款因法律等而无效、不能履行或失效时，仅限该条款无效，其余

条款仍依然有效地约束甲乙双方。

2、发生前款情形时，甲乙双方应尽快通过友好协商确定替代无效条款的新条款。

3、不受前两款规定的限制，当无效条款构成本合同的主要条款并影响到合同是否可以继续履行时，

甲乙双方应尽快通过友好协商就本合同是否继续履行作出决定。

第18条 权利的不放弃

即使甲乙任何一方不行使本合同规定的权利，或不要求对方履行其本合同项下的义务，都不应视为放弃该权利或放弃其后要求履行本合同义务的权利。同样，即使一方对相对方违反本合同规定或本合同项下义务的行为予以免责，不应视为对其后的违反该条款、义务或其它规定的行为予以免责。

第19条 禁止转让

1、未经对方书面同意，甲乙任何一方不得将本合同规定的全部或部分的权利或义务向第三方转让、

提供担保或实施类似的其他行为。

2、经甲方书面同意后，乙方将本合同项下的业务委托给第三方的，乙方应责令该第三方（包括其工

作人员）同样遵守本合同规定，并就第三方的工作成果以及因第三方违反本合同规定给甲方造成的损害向甲方承担连带责任。

第20条 通知

1、乙方应接受甲方的正确指令、通知。

2、甲方的指令、通知均应当以书面形式（包含传真及电子邮件）发给乙方。

3、前述指令、通知应以邮资预付的挂号信、快递或专人送达等可靠的发送方式发送至本合同中规定

的地址或按照本条规定通知的其他地址。在不得已的情况下，该通知可采用电报、传真、电子邮件等电子介质通讯方式方式进行，但均应及时发送书面通知以供确认。

甲方地址：贵州省凯里市榕江县兴华街

乙方地址：

榕江县水利局

4、乙方对通知持有异议的，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的异议报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并按本条规定的方式通知乙方，乙方应按甲方要求执行。乙方提交异议报告后，甲方末在前述期限内书面回复乙方的，视为接受乙方异议。由此所造成工期延误的，乙方不承担违约责任。所延误工工期均相应顺延。

第21条 本合同的补充、变更及未尽事宜

1、本合同为甲方同施工方签订承包服务协议的通用条款，甲方在招投标过后可要求进行正式施工合同的签订。

2、特殊情况下，对本合同进行补充、修改或变更的，经甲乙双方应协商一致后以书面形式确定，并

作为本合同专用条款添付。

3、对于本合同未尽事宜，甲乙双方应协商一致后以书面形式确定，并作为本合同专用条款添付。

第22条 其它

1、本合同正本一式二份，双方各执一份。

2、本合同专用条款是本合同的构成部分，就同一事项有不同规定的以专用条款规定为准。

3、本合同附件为本合同不可分割的部份，与本合同通用条款具有同等法律效力。

【以下为盖章签字页，无正文。】

甲 方：贵州省榕江县水利局 乙 方: 法定代表或委托人： 法定代表或委托人：

地 址： 地址：

电 话： 电 话：

开户行： 开户名： 帐 号： 帐 号：

签订日期：20xx年 3 月 日 签订日期：20xx年 3 月 日

第二篇：临时围墙施工合同

临时围墙施工合同

经甲乙双方协商，甲方将办公楼生活区与施工作业区分隔得临时围墙工程承包给乙方，特签订如下协议：

一、承包范围及内容：按甲方指定的区域，做240CM厚2.5米高砖砌围墙、单面水泥砂浆粉刷（不做基础，直接在砼地面上，先砌120高370大放脚，再砌240后围墙）。

二、承包价格及附加条件：

1、固定总价包干，暂定长度为44.5米，甲乙双方商定的固定总价为：壹万肆仟陆佰壹拾捌元（?14618元），如有增减变更长度，按每米叁佰贰拾捌圆（?14618元/米）调整造价。

2、附加条件：乙方在承包围墙时，自愿承诺将甲方原有的壹层砖混结构临时食堂拆除，并将渣土外运清理干净，所有拆除的材料由乙方处理，甲方也不再另行支付拆除及外运渣土费用

三、工期：总工期 天，二0一二年 月 日至二0一二年 月 日。

四、付款方式：不预付工程款，工程完成，验收合格后，凭有效#5@p，一次性付清。

五、其它：本工程必须按国家现行有关规范组织施工，且符合安全操作规范。若施工质量验收不合格，甲方拒付工程款；若施工期间出现安全事故，一切责任由乙方自负，甲方慨不负责。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。工程完成，付清工程款后自动失效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

二0一二年 月 日