雨水、污水排水管道工程施工合同书

时间:2024.3.19

施工合作协议书

发包方:(甲方)

承包方:(乙方)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:浚县浚州大道道路工程

2、工程地点:浚县浚州大道西延段

3、工程内容:雨水、污水、管渠工程。

4、承包范围:清包工

5、工程质量及工程标准:

工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。

6、合同价款:(见后附价格表)。

第二条:甲方工作

1、提供图纸、技术指导及技术交底。

2、负责工程施工统一协调工作。

3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。

4、组织有关单位进行工程的竣工验收。

5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。

第三条:乙方工作

1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。

2、服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。

3、负责现场施工技术测量控制。

4、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。

5、负责成品管(渠)和施工管线的保护。

6、负责现场材料、物资设备等安全保卫。

7、保持施工场地文明、卫生。

8、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。

第四条 质量与验收

1、质量等级:合格。

2、质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。

3、验收标准:

执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。

4、验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。

5、质量监督:本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。

第五条 工程款支付

1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。

2、工程完工后,除扣除乙方5%质量保证金,其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。

第六条:工程量核实

1、乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。

2、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。

3、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。

第七条:违约责任

1、乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。

2、甲方要按合同约定履行责任。

第八条:缺陷责任和保修

1、保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。

2、保修期限:从施工完工到工程竣工验收合格后一周。

第九条:争议解决方式

1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。

第十条:合同份数

1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

第十一条:合同生效终止时间

1、本合同双方签字生效,合同付清价款、保修期满后终止。

发包方(签字): 承包方(签字):

电 话: 电 话:

年 月 日


第二篇:雨水、污水排水管道工程施工合同书


郑州市北三环(黄家庵东路—中州大道)雨污水改造工程(七标段)

合 同 书

二O一三年

日 月

合同条款

发包方: (甲方) 承包方: (乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。

第一条:工程概况

1.1工程名称:雨水管、渠工程

1.2工程地点:郑州市北三环渠东路至经三路段南侧

1.3工程内容:雨水管(渠) 安装工程(全长1848m),主管(渠)、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。

1.4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)

1.5工程质量及工程标准:

工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。

1.6合同价款:一次包干价壹佰捌拾万元整(¥:1800000元)。

第二条:图纸及附件

2.1提供日期:开工前;提供套数:一套。

2.2图纸特殊保密要求和费用:无。

第三条:甲乙方驻地代表

3.1甲方驻工地代表:

3.2乙方驻工地代表:

第四条:甲方工作

4.1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。

4.2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。

4.3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。

4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。

4.6组织定期检验和工程验收。

4.7组织有关单位进行工程的竣工验收。

第五条:乙方工作

5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。

5.2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。

5.3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。

5.4保护地下管线。

5.5负责施工现场交通和噪音控制。

5.6负责成品管(渠)和施工管线的保护。

5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。

5.8负责及时整理和上报施工资料。

5.9保持施工场地文明、卫生。

5.10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。

5.11负责工程资金垫资的问题。

5.12负责提供给甲方所有纳税证明原件。

第六条 质量与验收

6.1质量等级:合格。

6.2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。

6.3验收标准:

执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。

6.4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。

6.5质量监督:本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。

第七条 工程款支付

7.1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。

7.2工程竣工验收合格后,乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。

第八条:工程量核实

8.1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。

8.2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。

8.3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。

第九条:乙方所采购材料和设备供应

9.1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。

9.2其余材料和设备由乙方自备。

9.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。

第十条:设计变更

10.1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。

第十一条:违约责任

11.1乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。

11.2甲方要按合同约定履行责任。

第十二条:缺陷责任和保修

12.1保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。

12.2保修期限:按国家规定执行。

12.3缺陷责任期:一年。

第十三条:争议解决方式

13.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。

第十四条:合同份数

14.1本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

第十五条:合同生效终止时间

15.1本合同双方签字生效。

15.2本合同付清价款、保修期满后终止。

发包方(签字): 承包方(签字):

电 话: 电 话:

二〇一三年 月 日

更多相关推荐:
建筑施工合同范本

项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建筑工程施工事...

小工程施工合同书

建筑工程合同书建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方工程根据中华人民共和国经济合同法结合本工程的具体情况为了明确工程项目及双方责任本着互相协作确保施工项目顺利完成的原则经过协商签订本合同第一条工程项目一工程地...

建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据中华人民共...

施工安装电施工工程合同书

施工安装电施工工程合同书甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本施工安装电施工程协商一致订立本协议一工程概况工程名称兰州西北师范直行学院...

工程施工合同书

工程施工合同书甲方南湖镇镇政府授权代理人路树宁乙方为解决村民生产生活交通问题经主管部门同意镇政府决定在安家代疃村南原南湖河下游河深路处新修漫水桥1处以解决村南河南岸土地耕种难题为了保证该工程正常实施发挥效益根据...

标准建筑工程施工合同范本

第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工项协商一致订立本合同一工程概况工程名称工程地点工程内容群体...

建筑工程合同范本1

本人在基层从事招投标工作多年针对小额工程建设的合同签订很伤脑筋如严格按照国家规定的范本合同觉得太麻烦又要浪费许多纸张现根据本人所学的浅薄知识草拟了工程建设的简易发包合同供广大盟友参考同时拜请高师明鉴建设工程施工...

隧道工程施工合同书

隧道工程施工合同书发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则甲乙双方就隧道工程工程项目的有关事项经协商一致订立本合同一...

港口工程施工合同范本

港口工程施工合同范本试行中华人民共和国交通部制定一九九六年五月目录一合同协议书二合同通用条款第1条词语定义第2条合同文件第3条第4条第5条第6条第7条第8条1合同文件2设计文件3补充设计文件合同范围1合同范围技...

文 物 保 护 工 程 施 工 合 同 书

文物保护维修工程施工合同书项目名称威远县净宁寺维修工程项目所在地威远县净宁寺工程单位甲方四川省威远县静宁寺管理委员会工程施工单位乙方川音文化古建筑工程有限公司合同签定日期年月日威远县净宁寺维修工程合同书工程业主...

幸福家园小区弱电工程施工合同书最终20xx

弱电工程合同书方方大连同益房地产开发有限公司年月日1甲乙弱电施工合同书甲方大连同益房地产开发有限公司乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法以及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲乙双方...

施工合同范本(小型工程类) - 柱子

工程施工合同发包方北京天月胜盛连茶叶有限公司以下简称甲方承包方中国建筑技术集团有限公司以下简称乙方根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定结合工程实际情况就天月茶超市装修工程施工承包给乙方的有关事宜经协商...

施工工程合同范本(44篇)