管道安装合同

时间:2024.3.27

安装合同

发包方(甲方):银邦金属复合材料股份有限公司

承包方(乙方):昆山正兴深冷工程有限公司

根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。

一、 工程概况

a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

b、承包范围:氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。

c、承包方式:包工包料。

d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

二、 合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分

的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

三、 工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方

所提供图纸为技术标准。

四、 合同价款:

a、本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写:)881810.00 b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

五、 工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完

工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的#5@p后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次

付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

六、 双方责任

甲方责任:

A、 负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;

B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作;

乙方责任:

A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、

优质服务;

B、 主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任

事故均由四方负责;

C、 工程所需工具等由乙方自行解决;

D、 认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

E、 负责委派项目负责人做好协调工作。

七、 验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有

关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。

八、 质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,

本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

九、 违约责任:

1、 合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%

每天支付违约金直至完工为止。

2、

3、 如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方

所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。

十、 合同纠纷及解决方式:

1、 凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解

决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;

2、 在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继

续履行;

3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十一、 不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义

务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

十二、 附件:附件1为图纸

十三、 其它:

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:银邦金属复合材料股份有限公司

委托代表人:

电话:

传真:

乙方:昆山正兴深冷工程有限公司

委托代表人:

电话:

传真:

附件1 飞而康车间一期压

力管道施工图20140125


第二篇:管道安装班合同


管道安装班

施工承包协议及安全生产责任书

甲方: 身份证号码: (以下简称甲方) 乙方: 身份证号码: (以下简称乙方)

为了保证工程质量、安全生产、文明施工,为了加强责任心和互信感,达到多、快、好、省的完成施工任务的目的,本着平等互利、按劳计酬、奖惩分明的原则,特与乙方签订本施工承包协议及安全生产责任书。在施工中双方应严肃履行本协议及安全生产责任书。

一、工程概况

1、工程名称:古蔺河职高至6号桥截污干管工程

2、建筑规模:3、结构形式:

二、承包范围及单价:

(1)管道安装部分。包括:清理基坑基槽土方、基槽换填连砂石、基槽回填砂碎石、转运安装聚乙烯塑钢排水管道、基槽土方回填夯实等安装工作(包含工程所有涉及的人工费用和一切施工用工具)。

2、承包单价:

(1)管道安装部分。安装管道系列工作按20元/ m计算。

三、安全生产及文明施工

1、乙方进场的所有工人应严格遵守现场安全技术操作规程和按有关规定采

取安全技术措施。

2、乙方所有进入现场的工人,必须按照甲方现场施工管理办公室对各分部、分项、工序的安全技术交底进行施工、操作,其相关要求的内容详见安全技术交底说明。

3、乙方若发生工伤事故则根据责任划分进行费用分摊,3000元以下由已方承担,3000元以上视情况按3:7分摊;凡违章作业造成的安全事故,一概由工班自行负责处理。

四、工程质量的监督检查与验收:

1、乙方应接受质检部门、建设单位、监理单位、甲方施工管理人员的监督检查,不得无理取闹、强词夺理,以劣论优。

2、质量应达到现行施工验收规范的合格标准。如质量不合格,应无条件返工,由此造成的损失由乙方承担。

五、工期要求:

1、乙方必须严格按甲方施工管理办公室下达的分部、分项工程完成时间及施工计划要求实施,如甲方指出乙方要增加人员才能按期完成,乙方既未增加人员又不能按期完成者,甲方可以采取另派人员协助和增加班组进行作业,其工资在该工班费用中扣除。

六、付款办法和结算时间:

1、每月按乙方所完成工程量并经验收合格部分的80%付给乙方工资(包括工班的各种费用),另20%的工资待乙方完成承包的工程范围,并经竣工验收合格后十五日一次结算付给。

2、乙方承包的工程量尚未完成,中途退场,甲方有权扣其所留费用。

3、乙方承包的工程量完成后,甲方施工管理办公室应在一月内做到帐清款清。

七、其他:

1、乙方必须按甲方规定要求进、出场。

2、在施工过程中,乙方应听从甲方现场管理人员及监理的指挥、服从管理,遵守甲方的规章制度和执行上级有关部门对施工现场施工管理的各项规定和要求。乙方如有人违反甲方的安排、指挥或乙方组织的工人技术能力差,甲方有权对乙方进行罚款或勒令乙方辞退这种人的决定。

八、上述条款,双方共同遵守、互相监督,如有违约所造成的经济损失和责任后果,由违约方负责。

九、未尽事宜,按有关规定和甲方的规章制度协商解决处理。

本协议经双方签字后生效。本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份。待工程完工、款项付清后自行作废。

乙方代表: 甲方代表: 电话号码: 电话号码:

二〇一二年九月十日

更多相关推荐:
管道安装承包合同

工程内部承包责任书管道安装合同编号XX01甲方乙方承包人根据建设工程施工合同条件和中华人民共和国经济合同法以及公司有关的规定结合本工程的具体情况双方经充分协商签订本合同共同遵守第一条工程名称XXXXXXXXXX...

管道安装合同范本

动力站房管网工程施工合同发包人全称潍坊瑞驰汽车系统有限公司承包人全称山东国舜建设集团有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程事项...

工艺管道安装合同

工艺管道安装合同工程地点以下简称甲方甲方代表联系电话以下简称乙方乙方代表联系电话合同签订时间根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定在平等自愿的基础上甲乙双方就厂区内给排水供回水等管道安装事宜达成如下协议一...

燃气管道安装合同范本

燃气管道报装合同居民用户甲方法定代表负责人注册地工商营业注册号乙方法定代表负责人注册地工商营业注册号根据中华人民共和国合同法城市燃气管理条例等法律法规的规定甲乙双方经充分协商就甲方向乙方报装燃气管道事宜达成如下...

市政燃气管道安装施工合同范本

合同编号市政燃气工程管道安装施工合同工程名称工程地点发包方甲方承包方乙方签订地点签订日期共14页第1页XXXX市政燃气工程管道安装施工合同甲方XXXXXXXXX有限公司乙方XXXXXXXXXXX有限公司依据中华...

管道安装合同

安装合同发包方甲方湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司承包方乙方宁乡县玉潭镇民新机械加工厂根据ltlt中华人民共和国合同法gtgt经签约双方充分协商在自愿公平诚实信用的基础上甲乙双方签订此合同一工程概况a工程地点湖...

管道施工合同范本(电信)

上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同合同编号工程项目编号发包方以下简称甲方江西省广播电视网络公司上饶分公司江西移动通信有限责任公司上饶分公司江西省电信有限公司上饶市分公司中国铁通集团有限公司上饶分公司承包方以下简...

压力管道安装工程合同

压力管道安装工程合同编号20xx第0513号甲方上海炎营电子科技有限公司苏州分公司乙方苏州吴城锅炉压力容器安装工程有限公司乙方承揽甲方压力管道安装工程业务为达成甲方需求保证工程质量按时竣工投入使用经甲乙双方协商...

管道暖气安装施工合同书

管道暖气安装施工合同书甲方乙方依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部省市建委对建筑维修工程的有关规定经双方协商签定合同如下一工程概况及承包方式1工程名称2工程地点3工程承包方式二工程内容三工程期限201年月日...

燃气管道工程施工安装合同

燃气管道工程施工安装合同编号LJAMJA33甲方乙方丽江众安天然气安装有限公司甲方将公司燃气管道工程以下简称工程委托给乙方设计施工及安装为明确工程内容及双方责任本着互利协作紧密配合分工负责的原则根据中华人民共和...

暖气管道安装工程施工合同

暖气管道安装合同发包单位甲方山东省华信装饰工程有限公司承包单位乙方根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定在平等自愿的基础上甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议第一条工程概况1工程名称山东大学出版社2工程...

水暖电安装合同范本

4楼安装工程施工合同发包方承包方工程名称二O一二年三月二日4楼水暖电安装工程施工合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的具体情况经双方协...

管道安装合同范本(18篇)