上下楼装修承诺协议书(1200字)

发表于:2021.5.6来自:www.fanwen118.com字数:1200 手机看范文

协 议 书

甲方(以下简称甲方):XXX(保定市中华小区四区X号楼X单元X室) 乙方(以下简称乙方):XXX(保定市中华小区四区X号楼X单元X室)

甲方旧房重新装修势在必行,给乙方生活带来不便,实属无奈。在地面拆改期间产生的漏水情况,甲方实在是无心之举,随对乙方进行赔付,但仍心有不安。对乙方所谓拆除地面及垫层会破坏柱体承重构件,并影响乙方居住安全一事,甲方充分理解与尊重,并待乙方邀约本市权威部门(住建处)现场勘验。现住建处现场勘验结果为此种程度装修并不会造成主体承重构件安全隐患,也不会影响乙方的居住安全。且甲方亦未收到物业管理部门有关违反装修管理条例的通知。基于以上事实,甲乙双方本着负责任的态度,以睦邻友好及人道主义精神出发,遵守中华人民共和国相关法律、法规签署此协议,一经签署双方共同遵守。 甲方权利与义务

1、

2、 甲方有权利对自家房屋进行装饰装修,乙方无故不得干扰。 因乙方干扰甲方施工而造成的工期及经济损失,甲方将依法向乙方提出赔付要求。当乙方行为给甲方造成不可弥补的精神及经济损失时,甲方有权向当地法院或仲裁部门提起申诉并获得相关赔偿。

3、

4、

5、

6、

7、 甲方房屋装修中使用专业装饰装修公司。 甲方在装修过程中对水电等特殊项目施工,将使用专业技术工人。 甲方对有防水要求的房间,按现行标准进行防水施工,并作闭水试验。 甲方装修过程中不改变功能部位的使用功能,如阳台改厕所。 甲方单方面承诺在装修过程中不改动主体承重构件,以保证楼体的使用安全。

8、 如发生乙方私自扣留装修工程人员,不管出于何种原因,甲方不负任何法律及人道上的责任,对此产生的一切后果乙方自负。

9、 乙方已不能确定安全因素为由,进而阻挠甲方正常施工,甲方有权利对此造成的一切损失向乙方提起赔偿要求,或向当地法院提起诉讼,或向当地公安部门以妨害公民的基本权利提请强制措施。

乙方权利与义务

1、 因甲方装修确实给乙方造成损害的(如漏水、停水停电等),是甲方造成的,乙方有权向甲方提出赔偿要求,是装修公司造成的,乙方有权利想装修公司提出赔偿。

2、 乙方有权利提出质疑楼体主体承重构件在施工期间的安全问题,对此质疑,乙方有权利做相关的技术鉴定已确认是否为甲方及装修公司施工造成。如确认甲方或装修公司造成,凭借法律认可的的权威部门的技术认定鉴定书,乙方有权向甲方及装修公司提出赔偿要求或向当地法院或仲裁机构申诉。

3、 在甲方进行有防水要求的房间进行闭水试验时,乙方有义务提供协助。 其它事项

1、 本协议一式三份,甲方壹份,乙方壹份,物业部门作为见证人持有一份,具有相同法律效力。

2、 协议执行期间如有争议,双方协商解决,协商不成可向当地法院或仲裁机构提起申诉。

3、

甲方(签字、指纹):

身份证:

乙方(签字、指纹):

身份证:

见证人物业管理(签字、盖章) 本协议时效至甲方装修完成自动终止,并失去法律效力。




第二篇:商户装修承诺书 500字

商户装修承诺书

为维护商城有序、安全的环境,本人/公司承诺在商铺装修施工期间遵守及承诺以下事项:

一、 负责商铺内的治安、消防安全责任,加强施工用电及易燃易爆物品的安全管理,

并在施工区域配备适量灭火器及消防用水。

二、 承诺购买建筑工程一切险及公众责任险,并保证承担如因装修而造成海鲜城建

筑结构及财产损失和造成第三者财产损失及人员伤亡等事故的赔偿责任。

三、 不拆除(或部分拆除)承重墙,没有在承重墙、梁及柱子挖槽、切割及开孔等

有损坏房屋结构的行为。

四、 承诺所使用装修材料均符合国家规定的相关标准。特种作业(如电焊)人员必

须持有效资质证件上岗。

五、 施工废料或垃圾及时做好清运工作,不阻塞消防通道。

六、 装修期间下水管道内严禁倒入垃圾、油漆、涂料、石灰、泥浆等,以防管道阻

塞,否则相应责任自行承担。

七、 爱护商城公共设施,不遮挡、损坏、挪用消防设施。

若违反以上承诺给商城造成经济损失和不良影响的,本人/公司愿意负责一切有关之责任和费用。

本承诺书一式两份,商城及商户各执一份。如有未尽事宜,双方另行协商解决。

承诺人: 年日

更多类似范文
┣ 承诺书[附件合同书】 2200字
┣ 承诺书 100字
┣ 技术入股协议书样本 6600字
┣ 近三年内_在经营活动中没有重大违法记录的承诺范本 300字
┣ 更多承诺协议书范本
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
过桥借款行为承诺书200字

承诺书甲方债权人乙方债务人乙方承诺今因向甲方借款人民币大写元故将乙方在银行贷款的元其中元归还给甲方借款期限为年月日至年月日乙方承诺在此期间乙方不得挂失身份证银行卡和房产证等证件如果发生此种情况乙方将承担一切法律...

建设工程合同范本1100字

第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则发承包人就本建设工程施工事项协商一致订立本合同达成协议如下一工程概况工程名称工...

反担保保证合同范本4600字

反担保保证合同合同编号保证人甲方住所邮政编码法定代表人负责人传真电话债权人乙方住所邮政编码负责人传真电话1鉴于乙方与XXXX有限公司下称保函申请人签订了编号为XXXX的出具分离式保函协议或转开保函协议下称主合同...

专栏推荐
大家在关注

地图地图CC