合同条件承诺书(1500字)

发表于:2021.5.30来自:www.fanwen118.com字数:1500 手机看范文

合同条件承诺书

我公司一旦被推荐位中标候选人,我公司将按照国家工商行政管理局和建设部发布的《建设工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)》与招标人洽谈施工合同。我公司对其合同的主要条款予以承诺。

我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第二、第三候选人。

一、工程验收

工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。

二、工期

投标工期120天,如因为施工单位原因造成的工期延误,工期不得顺延,并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。本工程因工期紧,除不可抗力及甲方原因工期一概不给予顺延,我公司因充分考虑各种影响工期的因素,包括雨季施工、停电灯措施。不计取赶工措施费。如因为我公司原因造成的工期延误,工期不得顺延,且每拖延一天,承担伍佰元的工期违约金;并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失,工期违约金最高赔偿金额不超过合同总价的10%。

三、工程质量

工程质量确保达到本工程相关文件指定的验收规范标准。由于我公司原因造成的工程质量达不到招标规定的标准,我公司应及时返工,承担返工费,工期不顺延且承担合同价款2%的经济处罚;由于建设单位原因造成的工程返工,由建设单位承担返工费用,工期相应顺延。

四、工程价款与支付

1、合同价按中标单位承诺的投标报价一次包死,合同价款的调整按本招标文件有关规定执行。

2、合同签订开工后15日内支付工程总价20%的工程预付款。

3、其余工程款,扣除首付的20%后按当月实际工程进度的80%拨付工程进度款,设计变更工程量的工程款按进度款比例同期调整支付,支付至工程总造价80%后停止付款,待工程竣工验收达到规定的质量要求,结算审定后,除按规定留保修金外,其余尾款30日内给予付清。

4、工程竣工结算完毕后,留5%作为工程保修金。

5、保修金按照建设部规定期满,并认真履行了保修职责后退还,利息不计。

6、合同价款的调整:按第二章第7条执行。

五、工程分包

为确保工程质量,我公司不得将工程转包、挂靠。特定的施工工艺及材料必须是分包时应经建设单位同意,并符合各项建筑法规的要求,建造师必须是本单位注册的建造师。

工程施工的建造司和所有管理人员必须同投标书所报人员一致,并始终在相应岗位上。否则,甲方可终止合同,乙方无权退回投标保证金,并承担给甲方造成的一切损失。负责本项目的建造师在工程实施过程中因特殊情况外出需征得业主方同意。

六、安全生产

施工过程中,我公司应做到安全生产、文明施工,如发生重大施工责任事故或伤亡事故,一切责任及费用由乙方承担。

七、违约和赔偿

按《建设工程施工合同示范文本(GD-1999-0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。

1、无论甲方或乙方不安合同履行自己的职责,而使合同无法履行时应承担违约责任。

2、乙方不执行投标承诺,擅自更换建造师及技术负责人或对工程转包、未经甲方同意对工程分包等行为均视为违约,甲方有权终止合同、由此造成的一切经济

损失均由乙方完全承担。

八、合同纠纷的调解和仲裁

合同执行过程中,如发生问题,双方应参照《中华人民共和国合同法》,本着互谅互让的精神,协调解决,必要时可提请双方上级主管部门进行调解,如果还有争议,由有关部门进行仲裁,或提请有管辖权的人民法院裁决。

九、合同的补充、生效和失效

合同未尽事宜,经双方协商同意,可另行补充修改,补充合同与本合同具有同等效力。

合同经双方签字盖章,并公证后生效,自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用、结清债券债务后合同自然失效。

投标人:云南永尧建筑工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

2013 年4月10日




第二篇:合同条款响应承诺书 400字

合同条款响应承诺书

招标单位:

我公司如有幸中标,在此郑重承诺:

1、 标文件中(含合同条款)具有最终的解释权。

2、 在工程的实施过程中,我公司完全响应招标文件的所有条款,履行合同义务。质量标准

绝不低于招标文件或国家及广东省地方强制性标准要求。

3、 我公司完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收、计量、支付办法。

4、 在实施工程中,贵公司有根据本项目设计变更、现场签证等变更、增加(增量或增加新

工作内容)或减少某部分工作内容的权利,我公司愿意全力配合和支持贵公司的一切决定,结算时按招标文件及合同条款规定方式进行。

5、 我公司同意并配合贵公司对本项目工程款项的监管。

若我公司在项目实施工程中违背上述承诺,贵公司有权取消我公司中标的资格或解除施工合同,并有权没收我公司的投标担保或履约担保。

注:投标人必须相应本招标文件中的施工合同文本。

投标人: (盖章)

法定代表人或其授权委托人(签名或盖章):

日期: 年 月 日

更多类似范文
┣ 守合同重信用-承诺书 500字
┣ 合兴初级中学师德师风建设承诺书 700字
┣ 安全生产、城乡综合环境治理承诺书 400字
┣ 大光社区环境卫生综合整治户承诺书 300字
┣ 更多合同承诺书范文
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
xx县xx乡xx村卫生室新型农村合作医疗20xx年服务承诺书1600字

xx县xx乡xx村卫生室新型农村合作医疗20xx年服务承诺书为了进一步认真做好新型农村合作医疗工作,为参加新型农村合作医疗的广大农民群众提供优质的医疗服务;本村卫生室向大方县合管办领导以及广大农民群众做出如下承…

昆明赛诺制药有限公司与北京白金世纪广告有限公司承揽合同纠纷案二审民事判决书(20xx)昆民二终字第908号3200字

昆明赛诺制药有限公司与北京白金世纪广告有限公司承揽合同纠纷案二审民事判决书(20xx)昆民二终字第908号____________________________________________________…

承诺书400字

巾帼文明岗承诺书作为一名幼儿教师,担负着教书育人的重任。为了认真履行幼师职责,严格遵守职业道德规范,形成自己良好的师德师风,争做一名师德高尚的教育工作者,我郑重承诺:一、爱国守法全面贯彻国家教育方针,教育教学中…

专栏推荐
大家在关注

地图地图CC