建筑节能工程施工合同书

时间:2024.2.7

建筑节能工程施工合同书

发包人(甲方): (以下简称甲方) 承包人(乙方): (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合保温节能工程施工特点,双方本着平等、自愿的原则,在协商一致的基础上,为明确甲乙双方的权利和义务,达成如下协议,双方共同遵照执行。

? 工程概况

1

2、工程名称:

3粒 系统保温,保温层厚度为25 mm ,抗裂砂浆5mm,保温系统总厚约为 30 mm,(具体按图纸和规范施工)。

4、施工部位:根据图纸设计要求执行,特殊部位按甲方书面通知要求执行。

5、材料要求: 保温材料采用验收标准为YG158-2004。辅材: 耐碱网格布等做保温所需材料均由乙方自行负责。机具:甲方只提供现场已经有的人货梯、脚手架及架板外,其余机具由乙方自行准备、搭设。

6、质量标准

(1)按现行标准及施工方案和施工工艺施工,质量等级为合格;

(2)表面平整光滑,无龟裂、脱落、水泡、线条顺直;

(3)材质必须达到合格产品,耐碱网格布300 g/m2。

7、合同价款:

(1)本合同保温面积的单价为 48 元/㎡,保温工程面积约 12000 ㎡,非

保温粉面的面积单价为 33元/㎡,结算时包括线条在内均按施工展开面积计算,不另外计算线条、窗口等其他任何费用,该单价按包括完成该项工程竣工验收的所有费用。具体做法按图纸和规范施工。最终确认由顾浙兵签字为准。

(2)本合同单价包含但不限于基层打底、界面剂、保温、粉面的人工、材料、钢丝网敷贴、机具、现场安全文明施工费、成品保护费、利税等所有费用(不含垂直运输机械费、总包配合费)。不管基层如何,乙方都不得提出异议及另行增加费用,保证外墙质量,也不得做出有损甲方名誉等的行为,否则甲方有权不付工程款。

8偿,每发现一次扣3000元,直接在工程款中扣除。

9、工程期限:

根据甲方规定,工期从 年 月 日到 年 月 日。因乙方原因每延期一天罚3000元,甲方有权直接从工程款中扣除。

? 甲方权利义务

1、开工前,协调现场相关单位向乙方提供施工现场水源、电源接入口、操作平台、拆除现场障碍物、垂直运输协调,提供设计要求的工作面,及时协调交叉作业的其他工种配合问题。

2、甲方有权对乙方进场保温的材料要求一次性抽检。

3、甲方驻工地总代表为电话:,代表甲方履行合同中约定的权利和义务。本工程中甲方所有文件必须经甲方工地总代表签署及加盖甲方公司公章后有效(技术资料盖技术资料章)。

第三条 乙方权利义务

1、按双方约定的施工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理工作及施工前后准备工作。

2、乙方驻工地总代表为电话:

工程安全进行监督管理,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,解决施工问题以及其他事宜,还必须按甲方的进度计划施工,已完工程量确认。否则因乙方原因引起的工期延误、脚手架租赁费增加等费用均有乙方承担(脚手架及人货梯租赁费为4000元每天,甲方有权在工程款中扣除该工期延误的设备费用)。

3、严格按标准进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工,如质量达不到要求并不按甲方整改通知整改的,甲方有权要求乙方无条件退场。

4、完工部分,交工前负责保管并清理现场,做好成品保护工作。

5、按照有关规定整理验收技术资料,申报约定甲方、监理、建设单位预验收,报相关部门验收并保证一次性验收通过。

6、在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿维修。

第四条 工程变更

1、设计图纸经会审定案后,原则上不作变更,如确需变更时,应提前3日办理变更手续,书通知乙方,双方协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,因甲方要求变更造成的损失由甲方负责。

2、在施工前,如乙方发现施工图纸或说明书不符合设计要求,要及时书面通知甲方,甲方应及时处理,并将处理意见及时书面通知乙方,双方对有关事宜协商一致,形成书面文件。

第五条 工程款的结算与支付方式

1、工程款支付:的 70 %支付工程月进度款,保温全部做完,且竣工资料完善,交接完成,付至总价的 75 %,所有的外墙保温、装饰工程竣工验收合格后3个月付至总价的95%,留保修金5%,质保金在质保期满后3个月内付清。如在质保期内乙方未能及时维修甲方有权叫其他单位维修,该费用在质保金内扣除。所有的工程款均以转帐形式支付,付款前乙方提供相关税务手续,税金由甲方代扣代缴后支付工程款,否则甲方有权拒

付工程款。

纸计算面积

3、保温工程竣工验收合格后,乙方应向发包人提出结算,并将有关完整资料送交甲方后按合同约定付款。

第六条 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认后,工期相应顺延:

1、工程量变化或设计变更

2、不可抗力因素造成乙方无法正常施工;

3、甲方同意工期顺延的其他情况;

第七条 安全生产责任

1、在本合同工程中,乙方的一切安全生产责任均由乙方负责,同时乙方享有该工程甲方购买相关保险理赔的同等权利。

第八条 工程保修期

本保温工程的保修期按甲方和建设单位的合同执行。

第九条 违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方,因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、如果因工期紧张,保温工程未经验收,甲方需提前使用,乙方必须协助施工。

3约金。

4、外墙所有的保温及非保温工程质量不符合合同及规范规定的,负责无偿维修或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程约定总造价的 1%支付逾期违约金。

第十一条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,双方

约定在工程所在地法院诉讼解决。

第十二条 备注: 外墙所有的部位均由乙方负责施工,检测验收费用由乙方负责,并保证一次性验收合格。要求乙方按照施工图纸施工,满足保温节能验收规范规定,做到工完场清。材料检测费用、消防检测及相关部门验收费用都由乙方负

责承担,乙方负责提供4套完整的保温竣工资料。

第十三条 其它

本合同共计十三条,共六页,一式 贰 份,双方各执 壹 份,双方签字盖章之

日起生效,结清所有款项自动失效。

合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

企业负责人: 企业负责人:

工程负责人(代理人): 工程负责人(代理人):

开户行: 开户行:

帐号: 帐号:

联系电话: 联系电话:

合同签订时间: 合同签订地点:


第二篇:小工程施工合同书


建筑工程合同书

建设单位(以下简称甲方):

施工单位(以下简称乙方):

******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结

合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

(一)工程地点:

(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表

(三)承包方式:包工包料

第二条 工程造价为人民币

第三条 合同工期

1.双方商定总工期 30天。

开工日期: 2010 年 05 月 20 日,竣工日期: 2010 年 06 月 20 日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

- 1 -

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条 工程质量标准和保修期

(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收

(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计

算,

(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙

方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

(二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;

(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;

(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;

(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

第七条 责任范围

(一)甲方责任:

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

2、及时组织工程竣工验收工作;

- 2 -

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

(二)乙方责任:

1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员

不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规

定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的

关系,否则一切后果自负。

③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:

3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:

1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;

3、增加或变更内容所需材料必须落实;

(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔

- 3 -

偿乙方停工的误工损失;

(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律

效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商

无效,可提交有关仲裁机构裁决。

(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。

甲方负责人签字: 乙方负责人签字:

甲方盖章: 乙方盖章:

签订日期: 签订日期:

- 4 -

更多相关推荐:
建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据中华人民共...

建筑施工合同范本

建设工程施工合同GF19xx0201示范文本制定国家工商行政管理总局中华人民共和国建设部一协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的...

建筑施工合同范本

项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建筑工程施工事...

建筑工程施工合同书范本

合同编号建筑工程合同书工程名称建筑单位施工单位签订日期年月日发包人全称承包人全称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就建设工程施工事项协商一...

建筑工程施工合同简单版

施工合同建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定经甲乙双方协商一致甲方愿把改造工程承包给乙方施工为明确双方责任确保工程顺利完成特订立如下合同条款以致...

标准建筑工程施工合同范本

第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工项协商一致订立本合同一工程概况工程名称工程地点工程内容群体...

建筑施工合同范本

建筑工程施工合同发包方甲方承包方乙方按照相关法律的规定结合本工程具体情况双方达成如下协议第一条工程概况工程名称工程地点承包范围承包方式工期本工程自年月日开工于年月日竣工合同价款人民币大写第二条甲方工作开工前天向...

建筑工程施工合同书

建设工程施工合同书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同一工程名称二工程...

房地产建筑工程施工合同书

建筑工程施工合同书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方甲方现将武汉厂经济适用房工程建设的土建工程发包给乙方总承包按照中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法之有关规定本着公平公正互利互惠的原则结合本工程的具体...

建筑工程施工合同书

建筑工程施工合同书甲方民权县实验小学乙方商丘市豫民建筑工程有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和其它有关法规法律遵循平等自愿公平诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致特订立本合同一工程概...

建筑工程施工合同书

建筑工程施工合同书甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳务建筑法和国家工商行政管理局建设部颁发的建设工程施工劳务合同文本并根据省市有关规定经双方协议本着平等自愿协商一致的原则结合本工程具体情况达成以下...

建筑工程承包合同范本

来自51商机网www5137cc建筑工程承包合同范本甲方写明名称法定代表人和住所发包方乙方同上承包方甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则结合工程的实际情况达成如下协议第一条承包工...

建筑工程施工合同范本(43篇)