工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

  

工程名称：                                            

工程地点：                                         

合同编号：                                          

发 包 人：                                          

设 计 人：                                      

签订日期 ：年  月                                

中华人民共和国建设部

                          监制

国家工商行政管理局

发包人：            

设计人：            

委托设计人承担          工程设计，工程地点为       ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

 1. 《供配电系统设计规范》                 GB50052-95      

 2. 《10KV及以下变电所设计规范》          GB50053-94       

 3. 《低压配电设计规范》                    GB50054-95       

 4. 混凝土结构设计规范                     GB50262-96         

5. 《建筑物防雷设计规范》               GB50057-94(2000年版）

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人委托书

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填定)

 1.名称：            

 2.设计内容：                    

第五条       发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

第七条  费用

    收费依据和计算方法，经双方商定：

本合同的费用为人民币           。

第八条  支付方式

8.1成品全部完毕后,发包人一次性支付￥            。

第九条  双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限10天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间 。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同 )重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付 。

9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外 )。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人对设计文件负全责，如出现的遗漏或错误要及时进行修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故，设计人负责采取补救措施。

9.2.3设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可提交仲裁委员会仲裁。

第十二条  合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付 。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人 \ 份，设计人  份。

12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            发包人名称：                      设计人名称：

(盖章)                                   (盖章)

法定代表人：(签字)                 法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                 委托代理人：(签字) 

住    所：                        住    所：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

鉴证意见：                        鉴证意见：

(盖章)                             (盖章)

经办人：                          经办人：

鉴证日期：  年  月  日            鉴证日期：     年  月  日

第二篇：中国南方电网有限责任公司电网建设工程勘察设计合同范本(征求意见稿)

合同编号：

中国南方电网有限责任公司 电网建设工程勘察设计合同

（示范文本－征求意见稿）

工程名称 ：

工程地点 ：

项目建设单位 ： **电网公司**供电局

承包商 ：

签订地点 ： 签订时间 ： 20**年**月**日

目 录

第一部分 协议书 ..................................................................... 1

第二部分 通用条件 ................................................................... 2

第三部分 专用条件 ................................................................... 7

第四部分 合同附件格式 .............................................................. 11

第五部分 报价书 .................................................................... 12

建设工程勘察设计合同 ************工程

第一部分 协议书

协 议 书

本协议由__________（以下简称“项目业主”）与__________（以下简称“设计方”）于____年___月___日商定并签署。

鉴于项目业主拟建设________________（工程名称），并通过___年____月___日的中标通知书接受了承包商以人民币________元（人民币大写：_______）为工程_______阶段勘察设计所做的投标，双方达成如下协议：

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议的组成部分：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同专用条件；

（5）合同通用条件；

（6）双方协商同意的变更、纪要、协议；

（7）项目业主的招标文件和设计方的投标文件

3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4、考虑到项目业主将按第5条规定付款给设计方，设计方在此与项目业主立约，保证全面按合同规定完成本阶段工程的勘察设计及工地设计代表服务工作。

5、考虑到设计方将进行_________阶段的勘察设计有工地设计代表服务工作，项目业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给设计方。

6、本合同生效条件如下：

（1）经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；

（2）已按照国家有关规定履行项目核准手续。

为此，双方代表在此签字并加盖公章。

项目业主代表（签名、盖公章）： 设计方代表（签名、盖公章）：

项目业主（公章）： 设计方（公章）：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮政编码： 邮政编码：

年 月 日 年 月 日

建设工程勘察设计合同 ************工程

第二部分 通用条件

通用条件

1．概述

1.1 定义

电力建设项目设计招投标合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外，应具有本条所 赋予的含义。

1.1.1 合同:指本合同条件（通用条件和专用条件）、中标通知书、合同协议书以及其他明确列入 中标通知书或合同协议书中的此类进一步的文件。

1.1.2 项目业主:合同条款约定的、具有发包主体资格和支付工程勘察设计价款能力的当事人。

1.1.3 设计方:具有承包主体资格并被项目业主接受的当事人。

1.1.4 中标通知书:指项目业主正式告知投标人授予其合同的书面文件。

1.1.5 工程:合同约定具体内容的永久工程。

1.1.6 合同价格:指在合同下可支付的设计方全部正确履行合同义务的价格。

1.1.7 不可抗力:不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。

1.1.8 合同协议书条款:结合具体工程，项目业主和设计方协商后签订的书面协议。

1.2 合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下:

1.2.1 合同协议书及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）。

1.2.2 中标通知书。

1.2.3 投标函。

1.2.4 合同专用条件。

1.2.5 合同通用条件。

1.2.6 双方协商同意的变更、纪要、协议。

1.2.7 项目业主的招标文件和设计方的投标文件。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意 见仍不能一致的，按第10条约定的办法解决。

1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律

合同文件使用汉语或专用条件约定的语言书写和解释、说明。

适用于合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规、部门规章或工程所在地的地方性法规。 勘察设计中必须使用专用条件约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用 条件约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。

项目业主要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。

2.双方责任

2.1 项目业主责任

建设工程勘察设计合同 ************工程

2.1.1 项目业主应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行勘察设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

2.1.2 向设计方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

2.1.3 项目业主应按合同规定向设计方支付勘察设计费。

2.1.4 负责对外协议的联系工作，并签订与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、 灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、有关设备等（如需要)协议或合同。

2.1.5 负责协调勘察设计过程中与有关单位的配合问题。

2.1.6 在勘察工作中，负责对外联系并取得勘察许可证，负责解决由国家规定的工程勘察取费标

准中明确由项目业主负责筹措解决的项目并支付费用（如青苗赔偿、障碍拆除、勘察场地“三通一平”、 材料、运输、勘察人员的调遣费、差旅费、生活设施等施工准备费)。

2.1.7 项目业主需保护设计方的设计版权，未经设计方同意，项目业主对设计方交付的设计文件 和勘察结果不得向第三方转让或用于本合同外的项目。

2.1.8 项目业主聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理方代行的责任、义务、权利和工作范围， 除非在本合同中明确规定外，设计监理方无权变更或免除设计方在合同中的任何职责、义务和责任。

2.2 设计方责任

2.2.1 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行勘察设计工作，严格掌握设计标 准，控制工程造价。

2.2.2 设计方按本合同专用条件第8条规定的内容、时间及份数向项目业主交付设计文件，并对

委托范围内的勘察设计的完整性和准确性负责。

2.2.3 设计方应按照合同的规定和投标函中有关质量方面的承诺进行勘察设计的组织和具体实

施，保证勘察设计质量。

2.2.4 设计方应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的勘察设计服务工作。

2.2.5 设计方应依据合同，接受项目业主聘请的设计监理方的监理。设计监理的任何建议、检查、 确认、同意、批准或类似行为不应变更或免除设计方的责任。

2.2.6 若设计方按投标函和合同专用条件的约定分包部分工程勘察设计工作时，经项目业主书面 同意后才允许分包。设计方与分包单位签订分包合同后，要将副本送交项目业主。主体工程不得分包， 合同分包量不得超过中标合同价的30%。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能 解除设计方任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计方的违约或疏忽；设计方未经项目 业主同意擅自对外分包的，项目业主有权扣除分包部分的合同价格或者终止合同。项目业主选择终止 合同的，设计方应支付相当于合同总价20%的违约金。

2.2.7 设计方未经项目业主同意不得向第三方扩散、转让项目业主提交的产品图纸等技术经济资料。

2.2.8 设计方提供的经过审定的设计方案为本合同的主要技术方案，如因设计原因发生实际拆迁量超过设计量的____%，由设计方承担设计质量责任。

2.2.9 设计方应严格控制设计质量，按业主要求做好设计变更、变更设计控制及相关签证、报表报备。

2.2.10 设计人员

建设工程勘察设计合同 ************工程

2.2.10.1 投标的设总和专业负责人为本工程配备的专门技术人员，其中设总应承担不超过_________个 设计项目；各专业主设人员应不得超过承担_______个项目。

2.2.10.2 合同签订以后未经项目业主同意设计单位不得更换设总，如需更换需提出书面申请并提出新的设总人选，项目业主接到申请后______天内给予答复。

2.2.10.3 重大设计变更的控制及奖罚措施参照:______________________________________。

3. 设计工期

按项目业主与设计方约定的要求执行。详见合同专用条件第3条。

4. 审查·确认

4.1 审查

设计方应按国家及中国南方电网有限责任公司有关规定呈交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，项目业主负责审查的安排。

设计方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论，负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。若审定的设计原则有重大变更而重作或修改设计肘，双方需补充或另签合同。

4.2 确认

4.2.1 项目业主可组织对施工用设计图纸进行确认或施工图会审工作。

4.2.2 确认或会审意见如造成非设计方原因的勘察设计的返工，其返工费用由项目业主负责，如属设计方责任，则不应增加勘察设计费用。

5. 其他服务

设计方可按照项目业主的要求或委托进行合同专用条件第5条明确的电力行业所规定的勘察设计范围和深度以外的工作，并另行收费。

6. 合同价格与合同支付

6.1 合同价格及调整

合同价格在专用条件内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条件另有约定或发生下列情况的应作调整。

6.1.1 在合同执行期间，如有勘察设计收费政策调整，合同价格应按规定相应调整，项目业主和设计方应以补充合同或协议的方式予以确认。

6.1.2 当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计方要求，项目业主与设计方应签订补充协议，勘察设计费随之调整。

6.2 合同支付

项目业主应按本合同专用条件第6.2条规定的金额和时间向设计方支付勘察设计费用，每逾期支付一天，应承担逾期支付金额万分之二点一的逾期违约金；逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知项目业主。

6.3 其他服务支付

项目业主应对按照本合同专用条件第5条的要求和委托支付。

7. 违约

7.1 项目业主或设计方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。

建设工程勘察设计合同 ************工程

7.2 因勘察设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计方继续完善勘察设计任务，并按损失的大小减收勘察设计费。

由于设计方因违反第2条相关规定造成工程投资（包括基本直接费、施工管理费、劳保和税金等)增加，按中标工程造价计算，如超过基本预备费的三分之一，扣减勘察设计费总额5%。

7.3 如由于设计方设计错误造成重大工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向项目业主偿付赔偿金。最高赔偿金不超过免收的设计费。

7.4 由于设计方自身原因，延误了按本合同专用条件第8条规定的设计文件交付时间，每延误一天，减收该项目应收勘察设计费的千分之二。最多不超过合同总额的10%。

7.5 项目业主违约变更委托设计项目、规模、条件未按期提交资料或提交资料错误及对所提资料作较大修改，以致造成设计方返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，项目业主应按设计方所耗工作量向设计方支付返工费或追加工作量的补偿。

7.6 按2.1.2条项目业主提交资料及文件超过规定期限15天以内，设计方交付设计文件时间顺延，规定期限超过15天以上时，项目业主与设计方可重新商定提交设计文件的时间。

7.7 在合同履行期间，非设计方原因项目业主要求终止或解除合同，设计方未开展设计工作的，不退还项目业主已付的预付款，已开始工作的，项目业主应根据设计方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.8 合同生效后，非项目业主原因设计方要求终止或解除合同，应双倍返还预付款。

8. 设计文件交付

设计方根据有关设计文件出版份数规定和双方商定的文件交付时间向项目业主提供勘察设计文件。

9. 现场服务

9.1 设计单位对所承担勘察设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和修改预算，根据项目业主要求派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、试车考核及工程竣工验收等工作。

9.2 项目业主与设计方应对土建施工、设备安装、基础施工、组塔架线和调试阶段的设计方现场服务人月数协商确定。

9.3 在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，项目业主负责提供必要的工作、交通、通信和生活条件。

10.争议与索贿

10.1争议

项目业主和设计方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成一致时，要求协调解决、仲裁、或诉讼的，可按合同专用条件的约定，采用以下一种或几种方式解决，如选择仲裁方式解决的则不得再选择诉讼方式，反之亦然:

向相关主管部门请求协调解决；

向______________仲裁委员会申请仲裁:

向项目业主所在地的人民法院起诉。

除在仲裁裁决中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。

仲裁和诉讼期间，除与仲裁和诉讼有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。

建设工程勘察设计合同 ************工程

10.2 索赔

10.2.1 设计方可按以下规定向项目业主索赔:

10.2.1.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

10.2.1.2 索赔事件发生后20天内，向项目业主发出要求索赔的通知。

10.2.1.3 项目业主在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求设计方进一步补充索赔理由和证据。项目业主在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批淮。

10.2.2 项目业主可按以下规定向设计方索赔:

10.2.2.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

10.2.2.2 索赔事件发生后20天内，向设计方发出要求索赔的通知。

10.2.2.3 设计方在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求项目业主进一步补充索赔理由或证据，设计方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批淮。

11. 其他

11.1 当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需要吸收设计方人员参加，出国费用除制装费外，其他费用由项目业主支付。

11.2 保险(如有时)：设计方办理设计责任险及自己在现场人员生命财产和有关设备的保险，并支付一切费用。

11.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.4 设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准，由设计方自费购买。

11.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力。

11.6 合同有效期:本合同经双方代表签字盖章后生效，在工程建成移交生产，结清设计费后自行失效。 11.7 合同份数:合同正本4份，具有同等效力，由项目业主及设计方签字盖章后分别保存。副本份数按合同专用条件规定。

建设工程勘察设计合同 ************工程

第三部分 专用条件

专用条件

合同专用条件中有关条款为下述情况下的条款:即合同通用条件中的规定所涉及的需在合同专用条件中阐明替代解决办法的条款。如果在合同专用条件中未给出替代解决办法，则应按合同通用条件中的规定执行。

1.概述

1.1.2 项目业主: (由 代表)。

1.1.3 设计方:是指通过设计招标的中标人 设计院。

1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律:

勘察设计中应使用的国家标准、规范；行业和工程所在地省级地方的标准规范为: ________________。

2．双方责任

2．1 项目业主责任

2.1.2 项目业主向设计方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料；

●项目核准文件；

●可研阶段设计文件、补充文件及批复；

●土地部门、城市规划部门同意征用土地等有关协议及文件；

●按有关规定，应由项目业主提供的资料。

2.1.5 应由项目业主负责签订的对外协议和合同为: 。

2.1.6 在勘察工作中，项目业主负责取得下列证件： 。负责解决在国家规定的工程勘察取费标准中明确由项目业主负责筹措解决并支付费用的项目为: 。

2．2 设计方责任

线路部分增加:

（1）设计方应负责初设阶段线路走廊的拆迁、砍伐、跨越、补偿等工程量的调查，并计入概算；施工图阶段提供通道清理分册（包括树木砍伐、永久性建筑物拆迁明细图表），线路工程走径须取得乡镇级政府及相关单位的路径协议。设计方应对调查的准确性负责，必要时项目业主配合。

（2） 在招标工作中，当投标方提出技术疑问时，设计方有义务按项目业主要求，以书面形式答复相关的技术问题。

（3） 保密工作和责任。在招标工作中，设计方应严格依法保密。任何泄密行为都将根据相关法律法规追究相关责任。

(4) 按业主要求做好设计变更和变更设计控制及相关签证、报表报备。

（5）配合业主做好工程结算工作、编制投资计算书和工程造价总结。

(6) 设计协调服务。设计方应是项目的技术负责单位，在技术上对项目业主负责。同时，在项目业主的管理工作中，设计方应是技术管理的桥梁。在建设单位、设备厂家和有关单位之间，如果出现因技术问题引发的需要协调的问题，设计方有责任进行协调。

(7) 项目业主根据工程的需要，随时通知设计方参加工程例行会议以外的各种技术协调会、技术交流会和方案分析会。设计方应无条件参加，并按会议要求从事相关的工作。会议期间食宿自理。项目业主需要的各种方案论据，设计方应随时无条件书面出具。

建设工程勘察设计合同 ************工程

(8) 在监理单位和施工单位的协调配合下，设计方负责编制竣工图。参加竣工验收和达标投产检查以及编写设计总结。

（9）设计方协办有关工程设计协调、评审、收口会议会务，并承担相关费用。

(10) 系统二次设备和通信设备的搬迁和改造，远动设备的扩容和更换、系统通信工程等设计由设计方（中标单位)负责。

变电站增加：

(1)设计方应负责初设阶段变电站（换流站、串补站）工程量的调查，并计入概算。设计方应对调查的准确性负责，必要时项目业主配合。

(2)在招标工作中，当投标人提出技术疑问时，设计方有义务按项目业主要求，以书面形式答复相关的技术问题。

(3)保密工作和责任：

在招标工作中，设计方应严格依法保密。任何泄密行为都将根据相关法律法规追究相关责任。

(4)按业主要求做好设计变更和变更设计控制及相关签证、报表报备。

(5)配合业主做好工程结算工作、编制投资计算书和工程造价总结。

(6)设计协调服务：

设计方应是项目的技术负责单位，在技术上对项目业主负责。同时，在项目业主的管理工作中，设计方应是技术管理的桥梁。在建设单位、设备厂家和有关单位之间，如果出现因技术问题引发的需要协调的问题，设计方有责任进行协调。

(7)项目业主根据工程的需要，随时通知设计方参加工程例行会议以外的各种技术协调会、技术交流会和方案分析会。设计方应无条件参加，并按会议要求从事相关的工作。会议期间食宿自理。项目业主需要的各种方案论据，设计方应随时无条件书面出具。

(8)在监理单位和施工单位的协调配合下，设计方负责编制竣工图。参加竣工验收和达标投产检查以及编写设计总结。

(9)设计方协办有关工程设计协调、评审、收口会议会务，并承担相关费用。

(10)系统二次设备和通信设备的搬迁和改造，远动设备的扩容和更换、系统通信工程等设计由设计方(中标单位)负责。

(11)进站道路的全长、站外给排水、站外排污、站外防洪(如果有)、站外还渠、站外还路、大件运输等站外项目的设计，含初设和施工图。(注：这里的“还渠”和“还路”是指由于工程建设，当地的一些水渠和道路等设施被截断或破坏，需要还建。)

设计方还应负责初设阶段拆迁工程量的调查，并计入概算。设计方应对调查的准确性负责，必要时项目业主配合。

(12)负责一、二次设备及主要材料招标文件(技术部分)的编制。编制完成后由项目业主组织有关单位和专家进行审查，设计方如无异议，应按审查意见修改。该文件的质量责任划分如下：

按审查意见提出修改的部分，如有错误由审查方负主要责任；

审查意见没有作出修改的部分，如有错误或漏项由设计方负主要责任。

(13)一、二次设备及主要材料所涉及的设计方专业人员应无条件地参加评标，评标期间设计方人员的交通、食宿自理。

(14)设备及主要材料中标单位确定后，设计方应配合项目业主与设备厂家签订技术协议。

技术协议签订之前，项目业主将提前3～5天通知设计方，期间设计方应准备好中标设备技术协议(含电子版)，并按项目业主要求携带这些文件及电子版准时到达指定地点。

该技术协议签字的有三方，即：项目业主、设计方和设备厂家。项目业主对签订技术协议的组织管理负

建设工程勘察设计合同 ************工程 责：设计方对技术协议中的技术内容负责。

对于一些不招标的小额设备和材料，设计方也应按时向项目业主提供相关的技术要求，供项目业主询价和采购。

2.2.6 分包单位和分包工作内容：设计方除按通用条款2.2.6条执行外，还应遵守如下规定:

a. 重要技术内容卷册不应分包；

b．无论设计方分包与否，对本合同的履约均属设计方责任。

3. 设计工期：见投标须知前附表

5. 其他服务(包括但不限于)：

根据项目业主要求，设计方可从事以下超出规定的勘察设计服务范围外的工作：

5.1 根据项目业主要求比项目业主与设计方在合同中约定的工期提前交付勘察设计文件。

5.2 增加勘察设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的部分。

5.3 应项目业主要求进行设计方自身勘察设计工作要求以外的调研和收资工作。

5.4 当非设计方引起的超过工程建成移交生产的计划期限时，继续发生的现场服务。

5.5 现场服务过程中当不属设计方原因造成的超过所定设计方现场服务人月数部分。

6．合同价格与合同支付

6．1 合同价格及调整:

(1)主要依据:根据现行的勘察设计收费国家及行业相关规定。

(2)合同总价: 万元（人民币大写： )，其中：

a.设计费: 万元;

b.勘测费: 万元:

c.其他费用: 万元。

6.2 合同支付:

(1) 合同生效后，项目业主支付合同总价的 %作为预付款。

(2) 初步设计完成后：支付合同总价的 %。

(3) 施工图通过审查后支付合同总价的 %。

(4) 竣工图完成后支付合同总价的 %。

（5）质量保证金按合同总价的 %计列，工程投运、消除全部设计缺陷后支付勘察设计质量保证金。

（6）每次付款前设计方需提供#5@p。

（7）若因设计责任导致走廊拆迁赔偿数量超出初步设计 %，或林木砍伐赔偿数量超出初步设计 %，或综合拆迁赔偿数量超出初步设计 %，按不低于合同总价的 %扣减。

（8）若因设计责任导致工程造价结算价格超出初步设计批准概算的，或初步设计批准概算超出发改委批复可研投资估算的，按不低于合同总价 %的，质量保证金可扣完。

（9）结算方式：

6.3 其他服务支付：按专用条件第5条中的各项届时根据情况确定项目、价格及支付方法。

8.设计文件交付

8.1 设计文件交付进度：

（1）初步设计交付时间：

（2）初步设计概算交付时间：

建设工程勘察设计合同 ************工程

（3）施工图交付时间：

（4）施工图预算交付时间：

（5）竣工图交付时间：

8.2 设计文件提交份数（详见下表）。

注:增加份数按_______元/公斤计价。

8.3各个设计阶段文件应同时提供文本文件及电子版文件。

9. 现场服务

9.1 设计方对现场服务的安排： 。

项目业主与设计方双方确定土建施工、设备安装、基础施工、组塔架线和调试阶段的设计方现场服务主要职责为：

(1)设计交底（含设备材料订货交底和施工交底）、现场解释设计意图、处理设计变更并提出相应的修改预算、确认并实施项目业主和施工单位提出的设计修改意见、参加相关调度会、与设计有关的事故分析会、工程整组调试、工程质量考核评定、验收和投产送电等，并参加启动委员会、按要求进行设计总结。

(2)设计方的现场服务应及时、有效。在土建、电气安装和调试期间应派常驻现场的设计代表，设计代表应精通设计意图，并有独立解决现场问题的能力。现场调度会应由设总(或更高级别)的领导及相关的设计人员参加。应确保接到施工现场发生的设计问题在5个工作日内解决。

10. 争议与索赔

10.1 争议的解决程序为：向相关主管部门请求协调解决：协调不成功时，提请项目业主所在地法院诉讼解决。

11.其他

11.7 合同份数：合同正本 份，双方各持 份；副本 份，设计方 份，项目业主 份。 第 10 页 共 12 页

建设工程勘察设计合同 ************工程

第四部分 合同附件格式

银 行 履 约 保 函

致： _______

鉴于 （设计方名称，以下简称“设计方”）与贵方于___年___月___日签订了 的工程勘察设计合同（以下简称设计合同），由设计方负责______工程的勘察设计工作；及贵方在设计合同中要求承包商提供总金额为人民币_____万元的银行保函，作为设计方履行设计合同的担保。

为此，根据设计方的申请，本银行_________（银行名称及法定地址），特向贵方出具本履约保函，并在些声明：

1. 本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函。

2. 本履约保函金额为人民币（大写） 元（? ）。

3. 如果由于设计方在履行设计合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使贵方遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据

4. 本行特此放弃所有因贵方与设计方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权。

5. 本行进一步同意，如果设计合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化，设计合同的前述变化也无须通知本行。

6. 本履约保函在从签发之日起至________________工程验收证书签发后满一年之日止的期间内有效。

银行名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真： 年 月 日

建设工程勘察设计合同 ************工程

第五部分 报价书

详见招标文件和投标文件。