电力工程勘察设计
(范本)
合
同
书
山西天一电力设计有限公司
合同编号:
电力工程勘察设计合同书
1
电力工程勘察设计合同书
工程名称: 工程 签订合同单位:
建设单位: (以下简称业主) 设计单位:山西天一电力设计有限公司(以下简称设计人)
第一条 合同依据
1.1国家电力工程设计、施工的规程、规定;
1.2电力工程勘察设计标准与规范;
1.3当地电力主管部门的规定、规章及对用户用电申请的批准;
1.4业主工程项目计划任务书及有关会议纪要。
第二条 设计范围及内容
第三条 双方的责任
3.1业主的责任
3.1.1配合设计单位的现场工作,及时提供有关技术资料,协调有关问题。
2
3.1.2组织专家对项目电力设计及概算等专业的勘察设计成果进行验收,验收应严格根据有关规范、规程进行。
3.2设计人的责任
3.2.1按照业主委托的设计范围,根据国家颁布的有关规定及设计技术规程进行设计,按时向业主提交施工图设计文件、施工图概算文件、并对其设计文件承担法律责任。
3.2.3在完成勘察设计成果后报请业主进行验收,凡验收提出的问题,乙方应逐条给予落实,需要补充勘察的必须进行补充勘察,并将修改补充情况报业主。
3.2.4对所承担设计的项目应配合施工,开工前向业主进行设计交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更,参加试运营考核和工程竣工验收。
第四条 设计进度
从签订合同之日起 个日历日内完成全部设计任务。
第五条 应提供的设计文件及份数
提供设计文件的标准和份数为:施工图设计份。
第六条 费用与支付
6.1本合同为总价合同,合同总价为大写
6.2付款方式
第一阶段:在签订合同后7个工作日内业主预付勘察设计总费用的30%作为预付款;
第二阶段:在施工图设计文件按期全部完成并交有关电力部门审 3
查无误后, 7个工作日内业主支付勘察设计费用的剩余全部费用 ;
第七条 违约与赔偿
7.1业主的违约
由于业主变更勘察设计项目、规模、条件,或提供的资料不准确的,或对其所提交资料作较大修改,或未按要求提供勘察设计必需的资料而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计,业主按设计人的实际损失给予补偿。
7.2设计人的违约
因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣而未通过业主或业主委托单位的审查的,除设计人负责继续完善勘察设计外,甲方还可视造成的时间延误和费用损失,计扣合同价5%的违约金。
7.3责任期限
业主与设计人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围为准。
第八条 本合同未及的有关双方的权利义务和违约赔偿事项及其他未尽事宜由双方协商解决。
第九条 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效,全部责任和义务履行完后失效。
第十条 本合同共陆份,其中正本贰份,副本肆份,当正本与副本内不一致时,以正本为准。
4
甲方: 乙方: 山西天一电力设计
有限公司
法定代表人 法定代表人 授权代理人: 授权代理人:
地址:
电话:
开户银行:
账号:
日期: 年 月 日
地址:山西省太原市迎泽区云路街 凯旋大地D座505室 电话:0351-4695536 开户银行:民生银行桃园南路支行 账号:0912014170001818 日期: 年 月 日 5
第二篇:深化设计合同范本
景观工程施工图绘制合同
甲方: 有限公司
地址:
电话: 传真:
乙方:广州华苑园艺有限公司
地址:广州市中山一路34号之三
电话:020-87677766 传真:020-38299552
根据《合同法》及其他有关法规,双方就“xxxxxxx”景观工程的后期深化设计(施工图绘制)事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
1.项目名称:
2.项目地点:
3.乙方向甲方提供的服务内容:根据香港贝尔高林公司的设计概念及其扩初设
计(DD2)图纸,完成结构、水电、绿化施工图,并全面覆盖香港贝尔高林公司的图纸,具体设计成果如下:
(1) 园建结构详图;
(2) 给排水施工图;
(3) 电气施工图;
(4) 绿化种植图;
设计图纸的深度以能满足园林施工需要为准,图纸经甲方审定后,乙方向甲方提供 套施工图及电子文件一份。
4.合同工期:
自乙方收到首期设计费及可供设计的资料日起 个工作日内提交施工图纸一套予甲方审核。甲方在 个工作日内审核并书面回复,乙方在双方商定的工作日内完成修改,经修改后的双方确认的施工图为最终设计成果,并且乙方按合同约定份数向甲方提交最终的施工图。
5.合同价款:
设计面积暂定约 m2,设计费单价为 元每平方米,经双方协商,确定合同暂定价款为人民币 元整( 元整);结算时按实际设计景观面积计算。
1
6.双方责任:
6.1甲方责任:
6.1.1在签订合同后2天内,向乙方提供以下图纸资料,并对其完整性、正确性及时限性负责;
1)小区总体规划平面1份;
2)香港贝尔高林公司完成的扩初设计(DD2)图纸,包括全部细部详
图的DWG文件;
3)有关地下建筑物的建筑及结构设计图(DWG格式文件)及其顶板荷
载的书面说明
4)地质及水文具体资料;
5)小区市政管线设计图;
6)以上内容的电子文件。
甲方提交上述基础资料及文件不完整或时间超出合同规定的期限,设计时间顺延。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,或增加设计内容,以致造成乙方设计需重大返工或工作量大量增加时,双方需另行协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方工作量向乙方支付返工费,设计时间顺延;
6.1.3 在合同履行期间,甲方无故要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,除不退回订金外,甲方还应根据乙方已进行的实际工作量,支付相应设计费;
6.1.4甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额万分之二的逾期违约金。逾期超过7天或以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方,工期顺延。甲方对设计文件不审批或本合同项目停、缓建,甲方均应按本合同的第五条支付全部设计费; 6.1.5甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
6.1.6 甲方负责完成当地政府部门要求的相关报建审批手续,相关费用由甲方承担,乙方配合。
6.2乙方责任:
6.2.1 乙方按本合同第三、四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;
6.2.2由于乙方自身原因,延误了本合同第四条规定的设计文件交付时间, 2
每延误一天,应减收该项目应收设计费的万分之二;
6.2.3乙方交付设计文件后,参加有关审查及根据审查结果负责必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底,参加该项目开工前施工图图纸会审,在施工过程中到现场3次处理有关技术问题,根据甲方或设计方要求,作出设计变更和参加竣工验收;
6.2.4乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。
7.付款方式:
7.1双方签订合同后五个工作日内,甲方向乙方支付设计款总额的20%,即人民币 ,此款作为本合同的定金;
7.2乙方基本完成施工图绘制,并向甲方提交初稿供审核之日起五个工作日内,甲方再向乙方支付设计款总额的
币 ;
7.3 乙方根据甲方审核意见完成施工图绘制,并向甲方提交正式施工图及设计费#5@p日起五个工作日内,甲方再向乙方支付设计款总额的40%,即人民币 ;
7.4工程竣工验收日起五个工作日内,甲方向乙方支付设计款总额的10%,即人民币 。
8.其他条款:
8.1甲方要求乙方设计人员到现场进行配合与解决有关问题超过本合同第六条规定的次数,按每次2000元/每人次计算(已含乙方人员的差旅、食宿费用);
8.2甲方委托乙方承担合同外的工作服务,另行支付费用;
8.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
8.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力;
8.5本建设工程设计合同在履行中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决,协商不成时,可向当地人民法院起诉;
8.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力;
8.7本合同一式伍份,甲方执叁份,乙方执两份;
8.8本合同自双方签章之日起生效,双方履行遵守合同规定的义务后,本合同自行失效。
30%,即人民
3
甲方: 有限公司 乙方:广州华苑园艺有限公司
法人代表: 法人代表:
签约代表: 签约代表:
签约时间: 签约地点:
4