水电安装建设工程施工协议书（包工不包

料）

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

经甲乙双方协商，甲方将中央公园2号楼的JKLM单元消防、水电安装工程发包给乙方负责安装，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高质量，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行！本项目定于4月20日开工至8月30日使用。

一、承包方式：包工不包料

二、承包内容：2号楼JKLM单元消防、水电安装工程，按图纸安装。

乙方责任：

1、喷淋系统部分。

2、消火栓系统部分。

3、供水部份（供水系统接一户一表、安装到厨房、卫生间（各一个水龙头）及（地下室、商场）并对接市政给水。

4、排水部分（由化粪池前接到用户立管部份所有雨水污水，地下室集管的安装。不包安卫生间便盆、但安装堵头）

5、火灾报警系统部分。

6、电气部分（各单元的所有电箱及出线部份的安装、所有照明、电梯、排烟风机、地下室集水泵、卷帘门等电缆安装。电梯电话线引到值班室的安装。与以上各系统的分包商

的对接工作）

7、各单元分配电箱至总配电房的主干电缆安装。

8、提供资料并办理检测、验收，但不含检测费。

9、负责预埋、封堵塞洞口（包括原施工队预留不正确的位置）

10、本工程严禁开凿预留洞口。

三、施工质量要求；乙方按图施工，要达到国家验收质量标准、保证正常使用，并通过有关部门验收为准。乙方每完成每一层的每道工序要通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序！

四、因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整。 在施工期间有损坏由乙方维修，在保修期间如人为损坏，由乙方维修甲方出费用。

四、本合同已包乙方完成所有施工开支，如工资、住、食、交通、加班、工具损耗（如砂轮片、安全措施费等）、管理费、税金费用。

五、双方责任：

1、甲方负责提供施工图纸一套图纸，协调施工用电。

2、乙方负责按时按质按量完成安装工程序及调试。

六、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其他原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意怠工、拖延工期的情况，甲方有权安排其他施工队进场施工，人工费从乙方

扣除。

七、乙方负责垂直运输和现场材料距离在建建筑物小于200米内的水平运输乙方自理，甲方不再支付二次运输费。

八、材料购买计划由乙方下料，并要提前两周上报材料部。材料进场后，乙方与甲方共同验收；不合格的材料不得使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责退换；乙方拒绝使用这批材料：乙方不得以材料不合格为理由推缷本方应负的责任。

九、工程费计算方式：

1、按每平方米15元计。如乙方延工期按每平方米13元计算。如再延期超两月按照每平方11元计算，如由甲方材料供应不上的由甲方承担误工费用。

2、工程预付款、结算工程款所使用的建筑面积，以本工程的施工图纸载明的建筑面积计量。

十、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。三年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

第十五条 附则

1、本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。

2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。

3、 本合同未约定的条款，按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）范本第二部分通用条款执行。

4、由于乙方不按合同条款履行义务的，甲方有权终止合同。

5、本合同自双方签字之日起生效，保修期限过并付清工程款后合同终止！

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

第二篇：水电安装建设工程施工协议书

水电安装建设工程施工协议书（包工不包料|）

发包人（甲方）：

承包方（乙方）：

经甲乙双方协商，甲方将中央公园2号楼的JKLM单元消防、水电安装工程发包给乙方负责安装，为了工程施工作顺利进行，分清责任，提高素质，经双方协商共同达成以下条款，以便双方共同遵守执行！本项目定于4月20日开工至8月30日使用。

一、 承包方式：包工不包料

二、 承包内容：2号楼JKLM单元消防，水电安装工程，按图纸安装。

三、 乙方责任

1、

2、

3、 喷淋系统部分。 消防栓系统部分。 供水部分（供水系统接一户一表，安装到厨房、卫生间

（各一个水龙头）及（地下室、商场）并对接市政给水。

4、 排水部分（由化粪池前接到用户立管部分所有雨水流

水，地下室集管的安装。不包安卫生间便盆，但安装堵头）

5、

6、 火灾报警系统部分。 电气部分（各单元的所有电箱及出线部分的安装，所有

照明、电梯、排烟风机、地下室集水泵、卷帘门等电缆安装。电梯电话线引到值班室的安装。与以上各系统的分包商的对接工作）

7、 各单元分配电箱至总配电房的主干电缆安装。

8、 提供资料并办理检测、验收，但不含检测费。

9、 负责预理、封堵塞洞口（包括原施工队预留不正确的位置）.

10、 本工程严禁开凿预留洞口。

四、 施工质量要求；乙方按图纸施工，要达到国家验收质量标准。保证正常使用，并通过有关部门验收为准。乙方每完成每一层的每道工序要通知项目部、监理部，验收之后才可以进行下一道工序！

五、 因图纸变更而致使工程量变化的情况，价格不做调整。在施工期间有损坏电乙方维修，在保修期间如人为损坏，由乙方维修甲方出费用。

六、 本合同已包乙方完成所有施工开支，如工资、住、食、交通、加班、工具损耗（如砂轮片、安全措施费等）管理费、税金费用。

七、 双方责任：

1、 甲方负责提供施工图纸一套图纸，协调施工用电。

2、 乙方负责按时按质按量完成安装工程序及调试。

八、承包施工过程中，乙方不能以人工，材料价格上涨或其他原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意怠工、拖延工期的情况，甲方有权安排其他施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

九、乙方负责垂直运输和现场材料距离在建筑物小于200米内的水平运输乙方自理，甲方不再支付二次运输费。

十、材料购买计划乙方下料，并要提前两周上报材料部，材料进场后，乙方与甲方共同验收；不合格的材料不得使用；以及在使用该批材料的过程中，如发现不合格产品，立即书面报告甲方，甲方负责

退换；乙方拒绝使用这批材料：乙方不得以材料不合格为理由推卸本方应负责的责任。

十一、工程费计算方式：

1、 按每平方米15元计。如乙方延工期按每平方米13元计算。如再延期超两月按照每平方米11元计算，如由甲方材料供应不上的由甲方承担误工费用。

2、 工程预付款、结算工程款所使用的建筑面积，以本工程的 施工图纸载明飞建筑面积计量。

十二、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工资总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金，三年后没有什么质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

第十五条 附则

1、 本合同一式四份，乙方执二份，甲方二份。

2、 本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决；如在执行过程中发生争议，双方协商无果，可向当地人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。

3、 本合同未约定的条款，按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）范本第二部分通用条款执行。

4、 由于乙方不按合同条款履行义务的，甲方有权终止合同。

5、 本合同双方签字之日起生效，保修期限过并付清工程款后合同终止！

甲方代表 ： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日