土石方及道路工程施工协议书

时间:2024.2.18

土石方及道路工程施工协议书

甲方: 江西日景置业发展有限公司靖安分公司

乙方: 熊致芬

经双方友好协商,甲方将所开发的靖安县清华日景花苑项目内现有土石方开挖与搬运,场内道路工程承包给乙方施工,具体协议如下:

一. 施工内容: 1. 除项目内5#至6#, 4#至7#楼之间街心

花园,所有根据其他施工要求的土石方的开挖与搬运.

2. 所有甲方要求铺设之道路.

二. 协议价格: 1. 照大包干方式结算,场地内除化粪池,街

心花园外,所有需要开挖与外运的土石方,按照150000元的价格总承包.乙方负责将其清出场并处理. 2. 场内道路根据甲方施工图要求, 包括土石方换填,特殊地基处理,垫层,碾压,稳定层,C30砼路面浇注,按照两种方式计算综合单价: 砼路面厚度大于180毫米以上,低于200毫米以下,每平方米单价为95元人民币;砼路面厚度大于200毫米以上, 每平方米单价为108元人民币.按照甲方要求施工后的实际面积计算(以上单价不含税费).

三. 质量控制: 乙方确保按照甲方提供之施工文件要求检查

验收.

四. 工期控制: 土石方开挖与搬运限于20xx年9月5日之前

完成,道路工程限于20xx年10月25日之前完成(因甲方

或不可抗力原因导致拖延按照实际情况顺延)

五. 工程款支付: 土石方工程完工后,甲方支付40000元.路

面工程全部完工,经验收合格后一周内付至总工程款的75%,小区综合验收合格后一周内付至95%,其余5%自综合验收合格之日起算,六个月无质量问题全部付清.

六. 罚则:乙方未能如期完工,每日罚款200元人民币.甲方未

能按照约定期限内付款,按照逾期应付款计算,每日计算千分之五的违约金.每半年结算一次.

七. 其余未尽事宜,双方协商解决.协商不成提交相关部门仲

裁.

八. 本协议一式四份,双方各执两份.自双方签字或盖章后生

效.

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日


第二篇:土石方工程承包施工协议书


土石方工程承包施工协议书

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据双方议定, 度假山庄土方工程发包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程质量、工期及安全施工。双方本着自愿、互利的宗旨,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方就承包事宜进行友好协商,一致同意签订本协议条款,以便双方遵照执行。

1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分。 ⑴本工程承包施工协议书;

⑵本工程执行的合同专用条款;

⑶本工程执行的合同期通过条款;

⑷本工程执行的技术规范;

⑸《按期支付农民工资承诺书》;

⑹安全生产协议书;

⑺文明施工协议书;

⑻防火、防盗协议书;

⑼本工程的图纸;

⑽构成本协议组成部分的其他文件。

2、施工范围及承包方式;

为完成本施工所需的所有工程内容:挖、装、运、自然碾压,包括协议书中明示暗示的工程内容(明示为坟墓、电杆搬迁等,暗示为需要爆破石头的费用由甲方全权负责)。由承包方包工、包料、包机械、包工期、包安全、包文明施工的自负盈亏,独立承担的承包方式。清表以各每平方 元,由乙方负责施工,甲方提供弃土场,所需费用 - 1 -

由甲方负担。以现场签证为准。

工程量约施工中的土石方工程量的计算方法,以自然方测量为准,收方必须双方认可,据实结算。甲方提供乙方住宿、水、电等费用由乙方自行承担。

3、规定工期:

自发包方下达开工令之日起至工程全部验收完工,有效工作日天;按国家规定预算工期和双方议定工期为准,双方签合同(协议)以进场通知书进场为准。如果 天不开工进场,甲方必须向乙方赔偿必要损失。

4、议定价款:

经双方协商,承包方承担施工中所需的各种手续和费用。(注:环保、公安、交警、城管、路政。周边的工农关系、社会关系都由甲方负责,如果乙方车辆手续不全产生的费用和责任都由乙方负责)。施工中的土方采用固定价格,土方价 元/m3,石方价 元/m3 (所有单价均不含税价),属运距 公里综合单价,超出1公里按2公里计算,以此类推,每公里每立方米增加 元。红砂岩坚石同价计算。

5、结算程序和方式:

⑴每半个月结算实际工程量75%,施工每3个月结算实际完成工程量的95%工程款,土方工程完工后余额1个月后,2个月之内一次性结清。

⑵每月如未按合同支付工程款,所有的损失由甲方补偿乙方,机械每台每天按2000元,人工每人每天按200元计算。总工程款余额如果未能在完工后半个月内结清,甲方必须以总工程款的5%来赔偿乙方损失。

- 2 -

⑶施工方机械进场甲方支付乙方总工程款的2%,工程正式开工7天内再付乙方总工程款的3%,预付款的5%三个月后工程款结清时扣除。

6、工程进度

⑴乙方必须严格按照本工程所涉及的所有技术规范和图纸进行施工,承包方的一切工程行为须由甲方现场代表签字认可,并服从现场指挥、工程师及监理的指挥监督。

⑵如乙方施工中质量达不到质量要求需返工,由此造成的一切损失由乙方负责。要求本工程重大质量责任事故和重大安全责任事故均由承包方负责,甲方不承担任何连带责任。

7、甲方职责:

⑴负责向乙方提供施工图、技术资料(不经甲方允许乙方不得擅自将甲方提供的图纸及技术资料向第三方转借)。

⑵负责解决乙方施工条件,即水、电、路三通,负责施工场地及周边有关的协调工作,不得因此影响乙方正常施工,否则停工损失由甲方承担。

⑶进场后所有进场机械的燃料由甲方负责,但从与乙方结算工程款里扣除。

⑷经相关部门核实工程量分期支付工程款,进场开工后每十五天结一次工程款(所有支付的工程款必须打入本人帐户内),违约方按合同法为准执行。

8、乙方职责:

⑴按承包协议执行、符合资质要求而且具备一定经济实力。自行组织调动本单位施工机械和施工人员按时进场施工,服从甲方管理,在要求的工期内完成所有的施工内容。一切安全、事故所产生的费用 - 3 -

均由承包方自负。

⑵乙方不得将本工程分包(及多人合作行为)、违反施工要求(损坏村民及国家地方设施)等,如发现违章情况,一经核实甲方有权终止合同,由此引起的一切损失和纠纷均由乙方自负。

⑶乙方不任意延期进场施工、停工、闹事,违者均由乙方自负。

9、争议的解决方式:

如因本合同发生争议,应本着友好协商的原则,如不能解决,双方在项目所在地 人民法院诉讼解决。

10、其他未尽事宜:

双方根据协议条款,具体情况可签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。

11、资质、施工计划、安全施工协议书、文明施工协议书、农民工资承诺书、防火、防盗协议书进场三日内由乙方主动交付甲方,违者乙方自负。

12、本协议经双方代表签字盖章付清合同履约金后生效,工程竣工验收合格结清工程尾款后自动失效。

13、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。

注:议标要求

按本协议双方确认的条款为准执行,不采用条款不予执行。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人签字: 代表人签字:

年 月 日

- 4 -

更多相关推荐:
工程承包协议书范本

工程承包协议书甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规条例规章等双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则就中山阳光半岛住宅项目ST型建设工程协商一致订立协议并共同遵照执行一工程概况1工...

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同发包方以下称甲方承包方以下称乙方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规为明确双方在施工过程中的权利义务经双方协商自愿签订本合同第一条工程项目一工程名称二工程地点三工...

零星工程施工合同范本

零星工程施工协议书NO发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方应甲方需要依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则双方就本建设工程组织施工事项协商一致特订立本...

施工合同范本(小型工程类)

工程施工合同小型工程类发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定结合工程实际情况就工程施工承包给乙方的有关事宜经协商一致签订本合同以资共同遵守第一条工程概况1工程名称2工...

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同发包方以下称甲方承包方以下称乙方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规为明确双方在施工过程中的权利义务经双方协商自愿签订本合同第一条工程项目一工程名称二工程地点三工...

20xx年建设工程施工合同范本(GF20xx0201)

建设工程施工合同发包人承包人第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本工程施工事项协商一致订立本合同一工程概况工...

建筑工程施工安全协议书范本

施工安全协议书建设单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方工程名称工程地点为了切实加强施工现场安全生产管理依照中华人民共和国安全生产法中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法以及建设工程安全生产管理条例建设部施工现...

天津市建设工程施工专业分包合同-范本

协议书承包人全称分包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则鉴于以下简称为发包人与承包人已经签订施工总承包合同以下称为总包合同承包人和分包人双方就...

矿山采矿开拓工程施工合同书(范本)

矿山采矿开拓工程施工生产承包合同书甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据投标议标定标将其所属的矿井交由进行施工生产总承包为明确甲乙双方的经济关系和责任遵照中华人民共和国合同法中华人民共和国矿产资源法中华人民共和国...

小区道路及室外管网工程施工承包合同(范本)

XX道路及厂区管网工程施工承包合同合同编号签约日期年月日第一章合同协议书发包人又称甲方承包人又称乙方为进一步明确发承包双方的责任权利义务保障双方的利益保证工程的顺利进行经发包人与承包人友好协商在自愿以及完全清楚...

水利工程施工合同范本

景洪市水利建设工程施工合同合同编号工程名称发包方简称甲方承包方简称乙方合同签订时间年月日合同签订地点发包方甲方承包方乙方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例有关规定结合本工程具体情况经双方协商一致...

115886_公路工程施工合同范本(交公路发[20xx]221号)

公路工程施工合同交公路发20xx221号自二九年八月一日起施行公路工程标准招标文件交公路发20xx221号第一节通用合同条款1一般约定11词语定义通用合同条款专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义111...

工程施工协议书范本(38篇)