建设工程施工承包协议书(施工)

时间:2024.4.9

建设工程施工承包协议书

招标编号( )

建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 遵照《天津市建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。

一、工程项目的综合说明

1、工 程 名称:

2、工 程 地址:

3、工 程 规模:

4、本工程投资额:

4、结构及层数:

5、发 包 方式:包工包料

6、发 包 范围:招标人所发本项施工图纸中的全部内容

7、开竣工日期: 年 月 日至 年 月 日,工期: 天。

8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的 合格 标准。

二、工程造价

1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为:

人民币: (小写)

人民币: (大写)

2、价格计算依据:

(2)、执行的取费标准:

(3)、政策性调价文件截止到:

三、材料采购供应

1、材料采购运输保管的责任和计价依据: (1)、执行的定额为:

2、对材料质量的要求:

四、工程款支付方式

1、在合同签署后,开工前15日内预付造价的 %作为工程预付款。

2、甲方按工程月进度付款;

3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方应向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %作为维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

4、施工期内允许调整的内容和依据:

五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

2、基础垫层以下的地基处理由乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给予调整。

3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

六、工程保修

本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及天津市人民代表大会常务委员会20xx年第五号公告《天津市建设工程质量管理规定》执行。 七、其他有关要求和说明: 无

八、本协议共四份,建设单位、施工单位、招标办、合同办各一份。 以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)

法定代表人:(签字、章) 法定代表人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章) 年 月 日 年 月 日


第二篇:建设工程施工承包协议书


建设工程施工承包协议书

招标编号( )

甲方(建设单位):

乙方(施工单位):

遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。

一、工程项目的综合说明

1、名称:2、地址:3、规模:4、结构及层数:5、发包方式:6、发包范围:7、年月天。

8、质量要求。

二、工程造价

1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:

人民币: 元(大写: )

人民币: 元(大写: )

2、价格计算依据:

(1)标定的定额为:

(2)标定的取费标准:

(3)政策性调价文件截止日期:

三、材料采购供应

材料采购、运输、保管的责任和计价依据:

对材料质量的要求:

四、工程款支付方式

1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。

2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

4、施工期允许调整的内容和依据:

五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。

3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

六、工程保修

本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合

同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。

八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:

1、由仲裁委员会仲裁;

2、向 人民法院起诉。

以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 电话: 电话:

签约日期:

签约地点:

更多相关推荐:
建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据中华人民共...

建筑工程施工合同补充协议

建筑工程施工合同补充协议发包方甲方绥中腾烽房地产开发有限公司承包方乙方泰宏建设发展有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和其他相关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则经甲乙双方协商就乙方承包甲方东...

北京市建设工程施工合同小型文本

编号北京市建设工程施工合同小型工程本发包方承包方工程名称工程地点建筑面积平方米层数结构类型檐高跨度米批准文号有权机关批准工程立项的文号工程性质指基建技改合资等承包范围承包方式质量等级优良或合格工程承包造价金额大...

20xx年建设工程施工合同范本(GF20xx0201)

建设工程施工合同发包人承包人第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本工程施工事项协商一致订立本合同一工程概况工...

建设工程施工合同(99版示范文本)

建设工程施工合同99版示范文本作者中华人民共和国建设部国家工商行政管理局GF19xx0201建设工程施工合中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月同第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共...

20xx版《建设工程施工合同示范文本》

建设工程施工合同建设工程施工合同示范文本修订工作课题组20xx12第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设...

09版建设工程施工合同协议及专用条款范本

建设工程施工合同示范文本20xx第一部分合同协议书发包人全称法定代表人法定注册地址承包人全称法定代表人法定注册地址发包人为建设以下本工程已接受承包人提出的承担本工程的施工竣工交付并维修其任何缺陷的投标依照中华人...

建设工程施工合同填写范例

建设工程施工合同第一协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工项协商一致订立本合同一工程概况工程项目名称工程...

20xx《黑龙江省建设工程施工合同》(HF-20xx-0201)

HF20xx0201合同备案编号黑龙江省建设工程施工合同本工程名称发包人承包人黑龙江省住房和城乡建设厅黑龙江省工商行政管理局1监制第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及...

建设工程施工合同(江苏版)

第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同一工程概况工程名称工程地点工程内容群...

建设工程施工合同书

工程施工合同补充协议发包人全称承包人全称签约日期20xx年08月日签约地点南宁市1发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人名共和国建筑法及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工...

山西省建设工程施工合同

JF20xx0001山西省建设工程施工合同工程名称发包单位承包单位监理单位勘察设计单位山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1本合同是依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法山西...

建设工程施工协议书(32篇)