模板工程承包合同
编号：
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和互利的原则，双方就 土建基础、主体结构、及二次结构模板工程劳务合作达成以下协议，共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工期目标：按甲方要求的项目施工进度计划
4、质量目标：优质，必须符合国家所在地区有关标准
5、安全目标：
二、承包方式
本工程在乙方承包范围内以包工包辅材、包木工机械工器具、包材料损耗、包工期、包质量、包成品保护、包安全包文明施工、包场内运输、包工程验收质量达到合同约定的标准及包甲方验收合格、包工伤保险（重大事故由甲方负责，乙方根据责任划分承担连带责任）和劳保福利、包施工过程中一切工伤费用、包物价上涨因素，并综合考虑本工程特征等因素，本工程所在位置内不安装垂直运输机械（塔吊），材料的垂直运输由乙方负责，本工程在施工期间，无论工、料、机等价格如何变化，均不再调整单价和费用。
三、工程承包范围
承包范围： 工程图纸与设计变更单中的所有土建主体结构及二次结构模板、支架（含外操作脚手）项目。具体工作内容：
1、施工前乙方提前7天上报需用的由甲方供应的材料单。
2、施工图纸、设计变更、图纸审查意见以及业主下发的技术文件中所有的 模板制作安装工程：全部基础、后浇带、主体结构、二次结构、预制构件、线条等所有木工的配料、刷油、制作安装、拆除、平面及垂直运输、木工材料（模板、木方、支模用钢管扣件）卸料和分类堆放、螺杆修理。
3、用于模板制作安装及检验用的轴线、水平线、控制线的弹制（墙必须两
边，柱四周都有控制）。
4、新旧木方压刨处理、对拉螺栓套管的制作安装。
5、浇砼前模板接缝胶带处理，浇砼后楼层混凝土漏浆和涨模的及时清理、
凿打及修补；乙方保证各种预留孔洞数量和位置正确，高度与楼板厚度一致，如有遗漏或移位，由乙方返工，否则甲方派人凿平或凿洞时费用全部由乙方负责。模板接触面的砼成型处理及超出规范要求部位的砼凿除（包粉刷完成）。
6、封模之前的垃圾清理，拆模后的楼面清理、打扫、清理漏浆杂物，并运
至指定垃圾处置地点。
7、文明施工要求的一切与木工班组有关的作业面现场、材料堆放及加工场
1
地的每日打扫清洁及机械保养工作，木工原因造成的现场清理和垃圾清运，结构
完成后所有的材料（拔钉）清理及归类并堆放甲方指定位置。
8、水电安装预留、预埋配合人工。
9、持续24小时内的停电停水耗用人工、雨雪天影响操作的窝工、超高降效
人工。
10、相关部门检查及发包人、业主、监理按有关规定的所有临时停工。
11、成品保护等方面的费用。
12、所有与木工班组相关的机械设备（包括盘锯、压刨、电钻等）、使用工
具、电线、劳动用品、铁丝、铁钉、电锯片、二次结构密封条及零星材料等辅助
材料。
13、二次结构构件（构造柱、圈梁、腰梁等）双面胶带纸粘贴。
14、乙方自行解决水平及垂直运输，其费用已包含在承包单价中。
15、木工接料平台的搭拆费用。
16、乙方施工中原则上不发生工程点工，如有特殊情况须经甲方项目经理
签证，并在当月上报甲方审计部门（过期按作废处理）。
四、承包方派驻现场作业人员和管理人员：
1. 乙方向甲方提供操作技能熟练的作业人员，其作业人员技能和数量必须
满足本工程项目质量和进度的要求，若作业人员技能和数量不能满足，乙方必须
按甲方要求立即更换和补充，否则甲方有权另行更换班组或施工队伍，所有损失
由乙方承担。
2. 乙方的人员一经确定，必须报甲方备案，未经甲方许可不得擅自调动，
严禁未经安全教育的闲杂人员进入现场施工作业。
3. 乙方派驻现场的主要管理人员及其授权：
（1）授权现场代表姓名：
（2）现场代表负责工程进度、质量、安全、文明施工及考勤的管理。
（3）现场代表必须常驻在施工现场，同时工程例会必须准时参加，如缺席
每次罚款200元。
五 、材料及工用具
1、材料管理：
①进场材料卸料后必须分类堆放整齐，在得到施工技术人员的书面准许后方
可使用；周转材料、机械设备经项目部同意后方可使用。
②乙方必须严格按照施工图纸及模板翻样图组织模板制作安装，严禁长料短
用，大料小用，未经项目经理的书面指令同意擅自肢解模板、模具材料，由乙方
向甲方赔偿所肢解材料两倍以上价格的材料款，从当月生活费中扣除。
③对材料实行定额用料，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪
费，材料浪费处罚标准为处以2倍罚款。
④辅材：模板制作安装所需的元钉、铁丝、胶缝条、密封条等由乙方自购，
费用自行承担。
⑤对甲方供应的主要材料及周转材料，超出定额损耗部分，乙方需按实赔偿；
山型卡、卡夹具、螺丝杆、螺帽、垫铁必须由施工员开条，仓库写领条，直至完
工螺帽、垫铁按4%的损耗率归到仓库，山型卡、卡夹具、螺丝杆100%归到仓
库，超出的损耗部分，乙方需按实赔偿，平时上油、磨头、回丝等由乙方自己负
责。
⑥乙方定期向甲方提供主要材料要料计划（乙方需提前一周以上提供材料供
2
应计划），经甲方审核后交有关部门办理，并及时负责运送到施工现场。
⑦乙方设专人向甲方办理材料领用手续，做好现场进货验收和开箱验收工作，做好材料质保书、合格证、说明书等收集，并保管或及时交甲方。
⑧乙方自行负责材料、设备在乙方工作范围内的场内装卸、搬运。
⑨施工时每天做到工完场清，材料必须按指定地点分类堆放整齐，废料、垃圾集中按指定地点堆放，并整理清洁相关施工现场，确保所施工部位不存在零星材料和垃圾，加工场区和所用机械工具清洁整齐，否则一次罚款500元，并承担发包人另行指派人员的施工费用，按每工日200元在承包人工程款中扣除；
⑩如发生乙方劳务人员偷盗现场材料或机具的，除对乙方除3倍罚款外，还应将偷盗者开除工地，情节严重的，将移交司法机关处理。
2、工用具管理：
①甲方提供现场固定电源至二级箱。
②乙方自备所有的木工机械设备和劳保用品，含但不限于下述设备和物件：木工圆盘锯、平刨机、手提式木工锯，移动电箱、照明灯具、靠尺、扳手、冲击钻（套）、手电钻（套）、圆盘锯片、抄平水管、撬棍、角尺、标记笔、墨汁、麻线，个人自备工具以及手套、雨衣、雨鞋等劳保用品。所有涉及使用安全的工具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。
③乙方应遵守和执行甲方机具使用规定，并严格按操作规程使用，加强维护保养。
六、技术管理
1、施工测量：甲方负责工程测量中原始标高的提供，基础轴线的投放及楼层主要控制轴线的投放，乙方负责构件尺寸的弹线、标高轴线控制，发生差错，损失由责任方承担。
2、技术交底：甲方负责向乙方提供必需的工程技术资料（如设计图纸、变更通知、标准图集、施工方案等），向乙方进行分部项工程的书面施工技术交底，并双方签字确认，作为施工依据。
3、验收程序：乙方每完成一分部（项）工作，首先进行自检，合格后上报甲方。甲方负责及时组织工长、质检员按设计图纸及现行验收规范和标准进行检查验收，合格后方可进行下道工序的施工，并及时填写验收记录，作为结算的依据及工程资料。
4、甲方的技术变更及交底和各项工作安排，乙方不得以任何理由拒绝执行，否则发生一次罚款500元。
5、工程开工前7天，乙方必须按发包人提供的工程技术资料进行翻样，报甲方审核确认后，作为材料计划及结算的依据。
七、质量管理
1.工程质量目标：合格。
2. 乙方质检员必须加强工序施工过程中的检查控制，工序施工完成后乙方应先进行自检，具备验收条件时，报项目部进行复检。如果复检不合格，乙方在项目部限定的时间内整改完毕，验收达到设计要求及验评标准，报监理验收签字后，乙方方可进行下道工序施工。乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3.服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系，如由于乙方原因未达到质量标准，业主、监理签发整改通知单、指令单或停工令者，乙方除无条件进行整改外，每次处罚1000-2000元，承担一切材料损 3
失（按材料市价两倍赔偿）及甲方支付给业主的违约金。
4、对拆摸后的成品质量，其垂直度与平整度必须达到验收标准，发现爆模、扭曲、凹凸不平及梁柱节点部位，由乙方负责修凿平整，颜色必须保持一致，否则甲方派人维修，每工扣200元。
5、在项目部及质量技术部巡视分项工程施工中，提出问题应当及时整改，整改不到位或拒不整改，则按照甲方发布的内部《质量管理奖罚细则》进行处罚，若超过4处，项目部有权勒令承包人停工整顿，累计2次以上每发现一次在合同单价上扣减0.5元，所引起的一切损失由承包人承担，在决算中扣除。
6、相关工程实体检测不合格，则按照甲方发布的内部《质量管理奖、罚细则》进行处罚，并承担相应损失。
7、乙方必须对自己所施工的产品进行保护，在产品移交前，其费用由乙方承担，如有损坏，均有乙方自费修复至原状。不得损坏第三方产品，若发生将处罚500元并承担所有损失。
8、上述罚款在当月支付款中扣除，违约金在结算时扣除。
八、 施工工期控制
1、总工期及节点工期要求： 按甲方、项目部施工进度计划要求。双方按进度网络计划严格执行，按日、周、月考核。
2、乙方必须根据各月（旬）施工进度计划配备足够的人员，并将人员数量报甲方备案。如因乙方不能保证施工进度而影响下道工序，除承担甲方周材、设备的租赁费损失及甲方支付给业主的违约金外，并节点工期按每延误一天罚款1000元，总工期每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。必要时甲方有权调动其他劳动力协助乙方完成，援助人员工资按300元/工日从乙方工资总额内直接扣除。如累计3次延误，则甲方有权安排其他队伍进场，并限承包人三天内退场，并按乙方已完工程量的70%给予结算。
3、乙方承诺节假日农忙时不减少人员，否则每人每天按100元进行罚款，同时承担甲方周材、设备的租赁费损失及延误工期甲方支付给业主的违约金。
4、非乙方原因的工期延误，乙方提出申请，经甲方审核批准后可延期。 ①因战争、动乱、自然灾害或非甲方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； ②乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材
料、图纸等，致使施工不能正常进行；
④甲方同意工期顺延的其他情况。
乙方应在上述情况发生后3日内，就延误内容向甲方施工代表提交书面报告，甲方应与10日内就延长完工日期给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视其为放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
5、上述罚款在当月支付款中扣除，违约金在结算时扣除。
九、安全文明施工管理
1、工程安全目标：无安全事故。
2.安全施工：乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
3. 乙方在进入甲方施工现场前必须与甲方签订《安全生产协议》，对其所辖人员进行安全教育或安全交底并承担相关责任。提供完整的劳务人员花名册及人员的相关证件，接受各项管理。
4. 乙方在操作过程中必须严格执行国家、地方和甲方的文明施工规定，坚持规范施工、文明施工。
4
5. 如由于乙方原因影响安全生产、文明施工，有关部门、业主、监理签发整改通知单、指令单或停工令者，承包人除无条件进行整改外，每次处罚1000-2000元，承担一切材料损失及甲方支付给业主的违约金。
6. 乙方必须建立自身的安全管理体系，严格执行国家关于本行业安全生产规定，履行《安全生产协议》规定的义务，如有违反，甲方有权终止合同，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。
7. 乙方参与施工的人员发生人身伤害，乙方应积极组织施救，并自行承担全部事故费用并承担甲方支付给业主的违约金，如给乙方以外的人员造成损害，应分清乙方、施工人员的责任，由责任人承担相应的事故责任。
8、乙方职工在本工地围墙以外发生的纠纷及各类事故与甲方无关。
9、乙方职工在本工地内发生偷盗事件，按偷一发十进行处罚，并将乙方职工清退出场，情节严重者交司法部门处理，甲方有权在乙方工程款中作相应扣除。
10.乙方应服从甲方管理，如有违章行为，则按照甲方发布的内部《安全文明施工违章处罚细则》进行处罚，罚款在当月发放的生活费中直接扣除。
11、乙方职工宿舍必须根据甲方要求安排，乙方必须设专人管理，负责本区域的职工宿舍清洁和安全工作，维护食堂开饭时的职工秩序。乙方的负责人必须参加定期组织的宿舍检查，无故缺席者一次处罚100元。
12、严禁酒后上班，严禁男女混住、自立食堂、私拉电线、私设插座，严禁随地大小便，不得破坏设施，若自立食堂除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以100元/个的罚款，同时乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。职工小孩一律不准进入施工现场，否则每次处以100元罚款并赔偿损失，如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
13、乙方须确保每间宿舍居住8-9人，且工地不提供夫妻宿舍，如有夫妻，乙方需自行外租，费用自理。
14、乙方必须做好安全工作，严禁盗窃、斗殴、赌博等行为，否则每次处以1000元罚款并赔偿损失，情节严重者交司法部门处理。
15、因乙方影响造成无法创建文明工地，在合同单价上扣减1元并承担甲方的所有损失。
16、不得损坏甲方财产，如施工机械、器材、设施、材料等，否则从重处罚，处罚金额按财产价值2-3倍计算。
17、配戴统一安全帽。甲方负责统一采购，安全帽费用由乙方承担，工程结束后退还安全帽，退安全帽费用。
18、乙方每天必须将盘踞周边的锯屑、下脚料等杂物清理至甲方指定位置。
19、上述罚款在当月支付款中扣除，违约金在结算时扣除。
十、工程承包费用及结算方式
1、承包计价方法：
按合同第二、三条规定的工作内容一次性包死，乙方不得因市场变化和工程结构难易而要求甲方调整合同项目单价。承包单价为：按模板与混凝土接触面面积 42 元/平方米。（其中 2 元/平方米 赋予现场项目经理对乙方在施工过程中文明施工、工程进度、质量要求及服从管理的考评）。
（1）以上承包价格为结算单价，包括承包范围内所有人工费、材料费、机械工具费、保险费、各种规费、管理费、利润、税金等，价格中包含甲方应支付给乙方所有用于本工程的一切费用，不再计取其他任何费用。
注：1、工程量按实际发生的模板与砼的接触面计算。2、孔洞面积不去除，孔 5
洞侧梁侧板面积不增加。3、一、二层楼面甲方安排汽车吊集中吊运材料。
（2）原则上现场不再发生签证人工。但确因甲方原因发生是零星签证人工，经现场项目部有关领导签证，并于每月25日汇总报甲方审计部，点工单隔月无效，按作废处理。并经预算部核实后，普工按 90 元/工日技工按 120 元/工日列入工程结算。
（3）乙方承包班组交通费用自理。
2、工程款支付方式：
（1）乙方进场均需自备不少于一个月的生活费，以后甲方每月底只付给乙方职工生活费（生活费标准为1000元/人，且劳务人员每月出勤满20～25天）。
（2）乙方职工家中有事、农忙、子女上学学费等与生活费无关的费用均由乙方自行负责解决，与甲方无关。
（3）每月发放生活费时，凭乙方工资表及出勤表，乙方负责人如满足每月在现场不少于25天，甲方发放2000元/月生活费。
（4）元钉、铁丝辅材费的支付，原则由乙方自购，进场须登记，凭进场入库单及#5@p到财务部一周内支付辅材费；或由甲方统一组织采购（其价格乙方认可），乙方领料计入往来，在结算时扣除。
（5）20xx年春节前若工程未完支付已完工程量价款的 80 % ；工程主体验收支付已完工程量价款60%作乙方职工退场费；20xx年春节前余款全部结清。
3．付款流程：
（1）平时生活费的发放
①，附乙方工人当月出勤表及生活费发放明细表，经甲方项目经理签字后，向甲方财务部办理支付流程。
②乙方向甲方提交市建管处统一开具的劳务#5@p后，扣除平时发放的生活费后支付工程承包款。
4.竣工价款的决算：
（1）决算价款的结算凭据须经甲方项目经理、安全员、质检员、工长及仓库保管员签字认可，甲方公司计划部审核，审计部复核、总经理审批的结算审核单为准。
（2）乙方完成合同约定的所有工作内容后 5日内向甲方项目部提交劳务价款决算书，同时提交：
①工程量计算清单或甲方签发的变更签证单；
②乙方依据本合同编制的结算书；
③甲方审核部门认为需要查看的其他资料。
（2）甲方项目部及其计划部在接到乙方决算书后 15 日内进行审核完毕。
5、其他事项：
（1）所有根据本合同作出的罚款单，如乙方拒签或在三日内不予书面回复或无正当理由，甲方可将罚款单据直接交财务记入乙方账户。
（2）因乙方原因被勒令退场或中途自行退场的，已完合格工程量按承包单价的70%结算，甲方不承担其他任何费用。
十一、保证金的交付与退还
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金 贰万 元，并于合同签订时一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违 6
约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十二、双方职责与权限
（一） 甲方
1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调。发甲方可以根据工程的具体情况向乙方作出技术、质量、安全、进度、场容等方面的交底，乙方应按甲方的交底内容组织施工。
2.提供必要技术资料和约定的施工条件，做好材料供应工作。
3.负责组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5.负责本工程中各工种、工序之间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改并有权要求乙方对其所造成的损失予以赔偿。
6.负责组织工程的验收工作。
7.负责统计乙方每天职工出勤。（作每月发放职工生活费依据）
（二）乙方
1、乙方必须对与其确定劳动关系的作业工人负责，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，现场作业工人的年龄不得低于20周岁（禁止用童工），不得超过55周岁（有特殊技能可适当放宽），不得录用高血压、心脏病、精神病、传染病人员。
2、乙方必须将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工龄、级别及身份证号码），名册报发包人安全生产部备案。
3、在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，服从甲方的统筹安排。未经甲方同意不得随意变更备案人员。
4、乙方现场负责人每月必须25天在现场，并准时参加甲方定期召开的生产协调会，离开现场必须向甲方现场负责人书面请假，允假后方可离开现场。如每月在现场天数不足25天，缺勤一天处罚100元。
5、在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机具，承担人为损坏、丢失造成的经济支出。
6、自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的正常指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
7、在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。乙方承包的本项目不得转包，一经发现按合同总价的10%进行处罚并撤销合同。
8、严格遵守甲方的规章制度，服从甲方现场施工员、质量员、安全综合员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。
9、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告，在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
10、暂住证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按江苏省及镇江市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。
11、乙方在任何时候必须妥善处理好用工人员的工资结算，若发生工人到施工现场、甲方单位、业主单位及政府相关部门投诉、闹事，乙方应承担一切责任， 7
并承诺接受每次1万元的处罚。
十三、 违约责任
1. 甲方违约责任
?由于甲方原因造成停工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足
或因故不能继续履行合同时，应于 5 天前通知承包人，双方协商后可提前终止合同。
?由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任
由发包人承担。
?甲方超过约定的支付时间不支付劳务费时，乙方可向甲方发出要求付款通
知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议。延期付款协议不成时，乙方有权书面通知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2. 乙方违约责任
?因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方有权终
止合同，乙方必须在 3 日内无条件退场并承担相应损失。但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，按照本合同的规定与乙方就结算及损失赔偿事宜达成协议，乙方应当配合。
?乙方选派的施工队伍进场施工前应征得发包人同意，甲方对乙方选派的施
工队伍不满意，有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权终止合同。
?因乙方责任造成质量、安全事故、延误工期及工料损失由乙方承担。
十四、其他权利和义务
1.双方关于保修期、保修金的约定： 无
2.本合同条款为双方协商确定，合同事对双方权利、义务的限制双方均已充
分理解，并无歧导。
十五、合同争议的解决
1.履行合同时发生的争议，双方首先协商解决，协商不成时可向有关部门申
请调解。
2.根据上述条款仍不能解决双方争议，可向 人民法院提请诉讼。
十六、合同的生效与终止
1.本合同经双方法定代表人的委托代理人签字并盖章后生效；合同约定的分
包内容完成、结算决算尾款后终止。
2.本合同正本一式 五 份，甲方执 四 份，乙方执 一份。（本合同共8页）
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
联系电话： 联系电话：
合同订立时间： 年 月 日 8