1
土石方施工协议书
甲方(全称):福建中闽鑫新型机电有限公司(以下简称甲方) 乙方(全称):__________________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:土方工程
工程地点:福建省建瓯市
工程内容:土石方开挖、运输、平整、填埋、压实。
工程量:暂定_____万方;下浮不超过____%。
二、合同工期:
开工日期:20xx年 月 日前;
竣工日期:20xx年 月 日;合同工期总日历天数为____天, 自开工通知书到达乙方次日起算。
三、质量标准:
工程质量标准:合格
四、合同履行金
总计人民币壹佰万圆,乙方于本协议签订后三日内先汇入甲方公户伍拾万;进场后三日内再汇入伍拾万。在第一笔履约金汇入后五天
2 内,甲方必须通知并保证乙方能进场开工,若汇入履约金20日内仍不能保证开工,甲方必须无条件全额退还履约金,并承担乙方机械进出场所需费用以及履约金利息。若甲方核实乙方存在分包行为,甲方有权扣除履约金。履约金在施工第二个月的前三日内退还全额30%,第三个月的前三日内退还全额的40%,第四个月的前三日内退还剩余30%。
五、安全质量
1.安全管理根据当地安全部门管理制度执行,工程项目在施工途中出现安全事故,非因甲方造成的,甲方概不负责,由乙方单位自行负责并承担法律及经济责任;
2.质量管理根据当地质量管理部门制度执行及国家颁发相关的标准为准。若出现质量问题,乙方必须返工至合格为止,返工费用由乙方自行承担。
3.甲方负责同周边政府单位,包括环卫,城建,公安,交通,建委,街道办,居委会,当地地头势力及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。甲方协调不利而停工的,按甲方原因发生停工处理。
六、协议价款与支付
1.合同价款及调整:
本协议采单价包干,即乙方完成协议约定的工程内容所需的人工费、材料费、机械费(含机械设备的进出场)、管理费、文明安全措施费、保险费、利润、税金以及环卫除渣费(施工过程中引起渣土外
3 运卸漏费用)等全部费用组成,单价如下(计量单位为实方):
场内回填部分统一以13.5元/立方米(包括挖、运、平、填、压) 土方红线范围外运输部分0-2公里,由现场确认。
如遇到石方,则单价按福建省20xx年定额和清单综合造价不下浮。
其他调整因素,双方另行商定达成补充协议。
2.工程量确认,月进度款审核办法及程序
工程款按十天完成量支付,乙方按工程量报送监理单位审查后,再报甲方代表审核,甲方在五个工作日内审核完毕并按实际完成工程量的90%支付;第二次开始按实际完成工程量的90%再加上上次实际完成工程量的10%支付,依此类推。工程完成验收合格后,结算完毕,一次性付款结算金额的100%。在工程进展当中,乙方可向甲方提交书面申请预借工程款,甲方审批通过后,方可预借。
进度款在上报后五天内支付,如甲方逾期不支付进度款,应按逾期千分之二/日支付违约金,另造成停工、窝工等一切损失,由甲方负责赔偿,同时工期顺延。
上报程序:施工单位--监理单位--公司内审。
七、工程变更
办理办法,由甲方、设计部门及监理三方共同确认后,由甲方办理书面工程变签证资料。
如果涉及工程方面变更,必须有设计单位出具的设计变更通知单,甲方根据设计变更单办理书面工程变更签证资料,作为工程结算
4 的依据之一。
甲方办理工程变更,应提前通知乙方,乙方有权决定是否接受;工程变更涉及工程价款调整条件,由双方另行协商确定;协商不成,乙方有权要求提前结算,并就实际完成量与约定工程量差价的20%主张补偿,并回收履约保证金及其利息。
八、违约,索赔和争议
1.若乙方每月延误工期超过五天以上(含五天),超出部分甲方按1000元/扣发乙方工程款。
2.土方施工过程中,如果因甲方原因发生停工,则甲方按照每台设备每天1000元的标准补偿乙方停工损失,该款在当月结算工程进度款时同步支付,工期顺延。
3.乙方没遵守工程建设安全生产有关管理规定,不按安全程序标准组织施工,盲目操作,安全生产管理不到位,安全措施不力而引起伤亡事故的,由乙方承担法律责任及经济责任。
4.本合同在履行过程中发生争议时,由当事人先协商解决。
九、不可抗力
自然灾害造成泥石流,气象部门发布的高温、高寒、雨、雪、洪水,国家及地方政府对传染性疾病采取强制性隔离措施属于不可抗力范围。
十、补充条款
工程结算依据:本协议、工程施工图纸、设计变更、工程签证等经济技术资料均作为工程竣工结算依据。施工组织设计等技术方案中
5 涉及增加费用部分全部由监理工程师及甲方现场负责人签证后作为工程竣工结算依据。
本项目乙方不得存在任何转包行为,否则,甲方有权追究乙方相关责任,造成的损失由乙方自行负责。
本协议一式四份,双方各持两份;签订后,乙方第一笔履约保证金伍拾万圆汇入甲方账户后本协议方生效;工程完工交验结算后,本协议自行失效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表: 委托代表:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
第二篇:土石方施工合同书
土石方施工合同书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方将广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石工程承包给乙方施工,并达成如下几点,望双方共同遵守。
一、施工地点、概况和结算方式:
1、广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石,暂定取石100万吨以上,施工时间直到把石头取完为止,施工队只有乙方一个队伍,不能有第二个队伍参加。
2、施工队所挖出来的石头,甲方按每立方33元,石比例是1.55立方米计算付给施工方,施工方自配车辆运输,运输距离是22公里为止,超过1公里每吨按( )元1公里补助给施工方,水库所挖出来的石头全部运往大唐发电厂建防护堤坝,石头没有规格,只要能装上车就行,石头过磅费用由甲方支付。
3、石头的重量按大唐发电厂磅单为准,结算日期三天一结,油料甲方提供结帐时扣回,调运机械设备( )一台。
二、甲方责任:
1、甲方必须出示相关合法的手续给乙方施工,并负责所有政府部门的协调工作,在协调过程中所产生的任何费用,甲方自己承担与
乙方无关。
2、甲方应保证乙方在施工过程中,不受任何部门的干扰(如政府部门和社会闲杂人员),如出现这种情况,甲方负一切责任,并保证乙方正常施工。
3、乙方在施工过程中,如遇当地村民和社会闲杂人员闹事导致工地不能正常施工或停工,甲方应赔偿乙方机械和工作人员的误工费,挖机( )元/天,炮机( )元/天,工作人员( )元/天。
4、项目部检查,暂停2-3天是正常事情,如果超过三天以上工地还不能开工,甲方应开始对乙方进行赔偿,如因甲方手续不全导致工地不能开工的情况下,甲方应赔偿乙方所有机械和工作人员的一切经济损失(机械来回的调运费和误工费、工作人员的误工费)。
5、甲方负责乙方在施工和运输过程中,必须做好政府部门的协调工作(如交警、路政、环保、超载、村委和当地各个部门),并保证不受社会闲杂人员闹事、打架、破坏,如出现上述问题,甲方承担事故的责任和乙方的一切经济损失。
6、石头没有运进大唐发电厂之前,甲方应适当支付点资金给乙方的正常生活开支、机械维护和机械的月供费用,甲方提供宿舍,费用乙方处理。
三:乙方责任:
1、乙方在施工和运输过程中,如发生人员伤害和交通意外事故,由乙方自行负责承担与甲方无关,乙方必须确保施工和运输安全,必须购买人、车及第三者责任保险。
2、泥头几百米道路,乙方负责维修,由甲方提供地方修路,本合同签订之日起一个星期内乙方必须有足够的机械设备进场施工。必须服从甲方管理人员现场指挥和安排,如遇特殊情况在同等的利益下,双方协商解决。
3、如遇天气、重大节日和人力不可抗拒的原因下,工期相对顺延。
四、本合同如有未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力,如双方发生争议而协商解决不了时,任何一方均可以向当地有关部门申请仲裁或向法院起诉。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自签订之日起生效。
甲方(签名): 乙方(签名):
身份证(复印件): 身份证(复印件): 手机号码: 手机号码:
日期: 年 月 日