施工补充协议

时间:2024.3.23

           星海湾1号工程施工补充协议

甲方:福建星海房地产有限公司            (以下称“甲方”)

乙方:********* 建筑工程公司            (以下称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,甲、乙双方经协商一致,就星海湾1号(1#、2#、3#、5#、6#~13#、15#~18#、商业一~商业六  楼及地下室工程签订如下补充协议,以资双方遵照执行。甲、乙双方在20##年 * 月* 日所订立的《建设工程施工合同》与本协议有不一致的,按本协议执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:星海湾1号(1#、2#、3#、5#、6#~13#、15#~18#、商业一~商业六  楼及地下室工程。

2、工程地点:平潭县**镇上楼村。                                         

3、建筑面积:规划建筑面积218392.54㎡

4、建筑结构:框剪结构。

第二条:工程承包范围和内容

工程承包范围根据甲方提供的本工程施工图纸和相关资料,具体包括如下:

1、单体土建工程(不含花岗岩、入户门等)。

2、单体水电工程:给水以入户阀门〈含阀门〉为界;雨污管道以出外墙第一个窖井为界(暂按出外墙1.5米计);电力以电表箱为界〈不含箱〉。

3、各专业工程在单体内的预埋(电力、弱电、安防智能化系统的预埋管出外墙第一个手孔井为界(暂按出外墙1.5米计),管内应设置铁线并保持管内畅通)。

第三条:工期

1、开工日期:自20##年*月*起计算合同工期。

2、合同工期:各幢的合同工期分别为 ***个日历天(含法定节假日)。施工进度计划控制点如下:

以上各施工计划控制点在完成后,由乙方报甲方及监理方确认,作为竣工结算的依据。若未出现下以下工期顺延的原因造成控制点时间延迟,则乙方应向甲方支付违约金,每延迟一天,按每日合同总价的万分之*计算逾期违约金,逾期违约金甲方可直接从当期工程款中抵扣。

 3、工期顺延:因以下原因造成工期延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:

①非乙方原因施工用水用电连续停止供应8小时以上。

②省、市气象台发布红色天气警报及其以上。

③甲方未按本协议约定支付工程款。

④不可抗力(按GF-1999-0201《建设工程施工合同》范本第39条约定)。

第四条:工程质量标准

1、工程质量必须达到合格标准或以上。

第五条:有关材料价格、专业(专项)工程等计价的约定

    1、钢筋、水泥由甲方确定品牌乙方自购,按总量包干计取,今后不再调整(因设计变更或现场签证引起的除外)。钢筋(含马凳筋、拉结筋等)用量和水泥用量详见双方核对确认后的工程量清单(附后)。

钢筋、水泥的预、结算价按以下约定执行:

①钢筋预算价暂定按约定的品牌在20011年*月份《福建工程造价信息》福州市**区201*年*月钢材主要品牌价格(以下简称信息价)中公布的价格计取(分线材、Ⅱ级钢〈Ф10、Ф12、Ф14、Ф16-25〉、Ⅲ级钢〈Ф10、Ф12、Ф14、Ф16-25〉等规格)。工程结算时,钢筋预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止,上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止),期间各月份信息价的平均价与基期201*年*月信息价进行比较,若差价在±3%以内(含±3%),则钢筋结算价不作调整。若超过此约定范围时,则超出约定范围部分按实调整,增减调整部份仅计取综合管理费和税金。

②水泥预算价按约定的品牌在20##年*月份《福建工程造价信息》福州市**区201*年*月水泥主要品牌价格(以下简称信息价)中公布的价格计取(分袋装32.5R、42.5R和散装水泥42.5R三种)。工程结算时,水泥预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止,上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止,装饰工程从装修开始月份至装修结束月份为止),期间各月份信息价的平均价与基期201*年*月信息价进行比较,若差价在±3%以内(含±3%),则水泥结算价不作调整。若超过此约定范围时,则超出约定范围部分按实调整,增减调整部份仅计取综合管理费和税金。

2、甲方定价定品牌的主要材料或项目,施工时遇市场价格变动或甲方调整品牌的,其实际价格或最终品牌经甲方审核确认后,结算时其差价部分可按实调整(工程量除因设计变更或现场签证增减外,均按甲方双方共同确认的清单执行);

3、甲方只确定品牌、规格的材料,该项材料的预算价格参考201*年*月份《福建工程造价信息》福州市区材料信息价并结合市场询价取定包干。安装工程材料的预算价格参考《201*年福州市安装工程材料价格(1~6册)》并结合市场询价经双方确定。

4、没有指定品牌的材料,乙方在采购时应先报送材料样品经甲方认可,否则视同乙方认可将对该材料不予计价,结算时甲方亦不予计算,同时乙方承担由此引起的损失及违约责任。

5、所有材料的原价及其运杂费、损耗费、采保费、运转费、检验试验费及其他有关费用均已包括在包干总价内,不再另行计算。

6、除钢筋、水泥及甲方定价定品牌的主要材料或项目外,其他材料价格的涨跌变动风险均已考虑并包括在包干总价内,施工过程材料价格的涨跌变动均不调整。

7、入户门及消防、人防、通风、安防智能化等专业(专项)工程暂未列入本包干价中(单体内预埋已含在本包干价内),该专业(专项)工程由甲方与乙方另行签订专业(专项)工程施工协议或三方合同。

专业(专项)工程的计价程序为:含税工程造价=[专业(专项)工程直接费+配合费]×(1+综合管理费费率)×(1+税金3.381%),专业施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内,配合费按如下标准计取,乙方综合管理费费率(包括规费、企业管理费、利润及其他费用)按**%包干计取,甲方不再另行支付其他任何费用。

对上述专业(专项)工程,乙方必须严格按甲、乙双方签订的专业(专项)工程施工协议,自觉、主动的与专业(专项)施工单位签订协议并承担总包管理责任。乙方的总包管理责任包括且不仅限于以下职责:

①统筹管理、协调各专业(专项)工程的工程进度、工程质量、安生生产、质量保修等工作;

②督促各专业(专项)工程施工单位编制专项施工组织方案,统筹安排专业(专项)工程施工单位的生产、临时设施;

③按时支付工程款项;组织各专业(专项)工程质量检查和竣工验收;负责各专业(专项)工程竣工档案资料的统一管理、汇总归档并报送相应管理部门。

④专业(专项)施工单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成的其他损失,乙方承担连带责任。

8、电梯、煤气、自来水、电力、电信、宽带、有线电视等专业(专项)工程未列入本包干价中(单体内预埋已含在本包干价内),进场施工时乙方应予以配合并不得计取配合费。

9、本工程采用钢管脚手架,由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定安全围护措施方案,包括外围全封闭并局部加强的措施,其费用已含在含税包干总价内。

10、本工程主体结构采用泵送商品砼。价格套用20**年*月份《福建工程造价信息》**区泵送商品砼信息价(水泥采用“**”牌散装水泥,水泥单价参照本协议第五条第1款约定进行调整),泵送商品砼由乙方自行采购,其采购和施工质量均由乙方负责,所产生的所有费用已含在含税包干总价内。

若乙方采用现场自拌砼方式,需报甲方审批同意并由双方另行议价,并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续,所产生的施工质量责任和协调费用由乙方自行承担,同时乙方必须提供散装水泥发票,作为甲方申请退还散装水泥押金的凭证。

11、本工程使用人货两用施工升降机及塔吊,由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定具体的措施方案,经甲方、监理单位审批确认后并以此包干计价,其费用已含在含税包干总价内。若乙方在施工过程改变垂直运输方式,需报甲方审批同意,并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续,所产生的所有安全责任和协调费用由乙方自行承担。

12、场地开挖后直至工程竣工,在施工过程中的抽、排水费按**万元包干(结算时仅另计综合管理费**%和税金3.381%,不再计取其他任何间接费用),不再另行签证。

13、地下室土方开挖及外运(运星海湾1号地块以外)按**元/m3含税包干, 场地1KM以内土方的开挖、装卸、运输及回填等的直接费按**元/m3包干,上述费用已含在含税包干总价内。

第六条:工程造价

1、本工程含税包干总价按直接费×(1+综合管理费**%)×(1+税金3.381%)进行计算,暂估为  ****   万元,含税包干总价以双方核对工程量清单后确认的金额为准。

其中:

①直接费:

(a)#、#及地下室工程

直接费按直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]×(1+**%)进行包干计取,直接费包干价暂估为 ****万元(直接费包干价以双方核对后的工程清单为准),施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内,甲方不再另行支付其他任何费用。

在施工班组满足甲方质量、安全、进度的条件下,经甲方审核同意后,#、#及地下室工程在工程结算时,可在结算后直接费的基础上另行增加1%作为施工班组满足甲方质量、安全、进度条件的奖励。

(b)#、#、#楼工程

直接费按直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]×(1+**%)进行包干计取,直接费包干价暂估为  ****万元(直接费包干价以双方核对后的工程清单为准),施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内,甲方不再另行支付其他任何费用。

②乙方综合管理费:由规费、企业管理费、利润及其它费用等组成,综合管理费按直接费的**%包干计取,暂估为 **** 万元;

③工程税金:依据闽建筑[2002]60号,工程税金按3.381%包干计取,由乙方代收代缴,暂估为      ***万元。若今后税率调整按有关文件执行。

2、除非本协议另有规定,本工程的含税包干总价均被理解为包括完整的人工费、材料费、机械设备费、施工水电、措施费(含安全、文明、临时设施等费用)、企业管理费、规费、利润、税金以及市场风险、价格变动风险、施工风险、责任风险、个人和企业所得税等除不可抗力自然灾害外的所有风险及费用。

3、本工程的含税包干总价在今后的合同实施期间应保持不变,即不因乙方过失引起的缺项、漏项、增减量而调整,不因材料市场价格的涨跌变动而调整,不因甲方提供的图纸资料中的计算误差而调整,除因设计变更、现场签证而发生工程量的增减外。施工期间若省市造价主管部门有正式行文公布进行人工费调整或其他工程造价政策性调整的,经甲方确认后可按施工阶段分别进行调整。

4、合同外工程量增减计价

工程实施中的设计变更、现场签证引起的工程量增减部分的直接费按下列方法计算,综合管理费及工程税金参照本协议第六条第1款的约定计算。

①甲方与乙方共同确认的清单中有的项目,则按清单内相应细目单价;

②甲方与乙方共同确认的清单中没有的项目,其直接费计算:依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《福建省建设工程工程量清单计价指引(建筑、装饰装修、市政)》(闽建筑[2005]22号)、《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》2002版、《福建省建筑安装工程费用定额》2003版、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》(闽建筑[2005]24号)、《福建省施工机械台班单价》(20**年第*季度)及有关省市工程造价部门发布的文件规定,即:#、#及地下室工程,直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]*(1+**%);#、#、#工程,直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]*(1+**%)。

材料价格参考20**年第*期《福建工程造价信息》福州市**区材料信息价并结合市场行情进行取定。

③清单中没有且定额也没有的项目,根据当时市场价格,由双方商定。

④设计变更或现场签证以甲方盖章确认为准,未经甲方盖章确认的不得作为变更或签证处理(遇紧急情况,乙方应根据甲方现场代表要求先作处理,但必须按审批程序及时补办签证手续)。

因变更或签证增加的工程量或费用,乙方应在变更或签证项目发生之日起在《建设工程施工合同》规定的期限报甲方审批,逾期申报视为乙方主动放弃;甲方应在15个工作日内对有效签证予以回复,逾期回复视为甲方同意。签证确认必须实事求是,并附简图,标明几何尺寸、标高、面积或体积、工程量计算式等(方为有效签证),不得笼统签注工程量。

5、本协议约定之含税包干总价依据以下图纸、资料进行包干计算,下述图纸、资料为本补充协议的附件:

①*********有限公司设计的星海湾1号工程施工图、修改通知或便函及图纸答疑;

②星海湾1号地下室基坑支护施工图及土方工程工程量计算条件。

③星海湾1号工程主要材料及设备品牌、规格;

④星海湾1号工程量清单编制说明;

第七条:工程款支付

1、本工程甲方不支付工程预付款;

2、工程实施中的进度款支付(按各幢号的工程形象进度分别支付):

(a)#、#楼及地下室工程

①  #地下室顶板结构完成后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

②  #地下室顶板结构完成后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

③  地下室顶板结构全部完成后10天内,支1#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

④  #楼结构施工至**层楼面(含五层楼面)后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;#楼结构施工至**层楼面(含七层楼面)后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑤  #楼结构施工至**层楼面(含十层楼面)后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;#楼结构施工至**层楼面(含十五层楼面)后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑥  #楼结构封顶(含斜屋面)后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;#楼结构封顶(含斜屋面)后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑦  #楼砌体完成后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;#楼砌体完成后,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑧  #楼脚手架(含人货梯)拆除完成后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;#楼脚手架(含人货梯)拆除完成后10天内,支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑨  #、#及地下室工程单体竣工验收合格且交房整改完成后10天内支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑩提交完整竣工资料(该竣工资料必须符合福州市***城建档案馆的归档标准)后10天内支付#、#楼及地下室工程含税包干价的*%;

⑾工程结算后10天内付至该工程结算价的95%(乙方应提供含保修金的全额建安发票);余款5%作为工程保修金。

(b)#、#、#楼工程

① #、#、#楼结构封顶后10天内,支付#、#、#楼工程含税包干价的**%;

② #、#、#楼脚手架(含人货梯)拆除完成后10天内,支付#、#、#楼工程含税包干价的**%;

③ #、#、#楼单体竣工验收合格且交房整改完成后10天内支付#、#、#楼工程含税包干价的**%;

④提交完整竣工资料(该竣工资料必须符合福州市城建档案馆的归档标准)后10天内支付#、#、#楼工程含税包干价的**%;

⑤工程结算后10天内付至该工程结算价的95%(乙方应提供含保修金的全额建安发票);余款5%作为工程保修金。

3、甲方各期所支付的工程款均已包含乙方应向其劳务方所支付的全部各项人工工资及福利待遇等。

4、甲方支付给乙方的各期工程款,乙方应事先提供正式建安税务发票,并且乙方应优先支付人工费,支付工程款遇节假日顺延。

5、甲方各期付款时均须扣除由甲方代付的施工水电费。

6、在以下几种情况出现时,甲方有权暂缓支付工程款:

①乙方未能按图纸进行施工,且造成重大质量事故;

②隐蔽工程、放核样、标高等未经甲方或监理单位验收就进入下一道程序施工,或对甲方和监理单位发出的整改通知拒不执行,强行进入隐蔽工程施工;

③对于一般质量、安全整改内容,甲方或监理单位二次书面通知未执行的(指应符合国家法规、设计图纸及施工规范要求的书面通知);

④对重大设计变更项目,未经设计院认可,自行盲目施工;

⑤施工材料的规格、品牌、质量不符合设计或甲方制定材料品牌的要求;

⑥拖欠工人工资,经甲方提出后仍不整改者。

第八条:工程保修金及履约保证金的返还

1、工程保修金

工程交付使用满两年后15日内支付结算价3.5%的工程保修金,保修金余款待工程交付使用满五年后7天内结清,保修金不计取利息。支付上述保修金时应扣除因乙方未如期维修而由甲方垫付的维修费用。

2、履约保证金

乙方在本协议签订后7日内应一次性缴纳履约保证金¥ ***万元。履约保证金待地下室顶板结构完成后无息退还30%,主体结构封顶后无息退还30%,脚手架(含人货梯)拆除完成后无息退还30%,剩余10%作为质量保证金待完成质检站单体竣工验收及交房整改意见的内容整改后无息退还。

第九条:工程进度要求

1、乙方应严格按甲方或监理单位审批的工程计划计划进度进行施工;开工前 10 天内向监理及甲方提交工程施工组织设计和施工总进度计划。

2、乙方应在总进度计划下,针对工程实际情况制定确实可行的月计划,并贯彻执行。每月25日前提供本月完成工程进度说明及报表和下个月的施工进度计划。

第十条:安全、文明施工

1、乙方应按照《福建省建筑施工文明工地管理规定》的有关要求,制定完整的文明施工组织计划,报经监理单位审批。做到安全、文明施工,围墙、洗车台、办公室、场容场貌等安全,文明措施费已含在包干总价内。达不到安全文明施工要求的,乙方应立即整改至达到要求为止,在整改期间,甲方将有权暂停支付工程款。

2、乙方应按有关现行国家及省市的安全规范和法规严格组织安全施工,落实安全生产,并应对施工期间乙方现场人员的安全以及防台风、防火、防盗等和有关的保险负责,并完全承担安全生产责任和相应费用。若安全生产措施不到位,经甲方或监理单位提出后仍不整改者,甲方有权根据情况的严重程度每次进行***-*****元的处罚。

3、乙方应严格按国家或地方政府有关工程施工安全技术规程和有关安全法规,结合本工程的实际情况,制定安全施工管理规章制度和有效的防护措施。若发生人身或财产安全事故,其责任及产生的费用、造成甲方的损失均由乙方承担。

4、乙方应无条件配合甲方组织的业主现场看房活动,做好并加强期间的安全防护措施,保持相关看房环境的整洁卫生,保护好为看房活动准备的景观绿化植被。

第十一条:材料设备供应

1、本工程所有材料、设备由乙方按甲方要求采购,乙方对材料设备的质量负责;

2、每批材料和设备进场施工前,乙方均要向监理及甲方提交产品合格书、质保书和质量检测部门出具的检验合格证明并报送材料样品,经监理、甲方确认后方可使用,否则乙方应承担由此引起的一切损失及违约责任。

    3、施工过程中发现偷工减料、使用不合格材料或违反操作规程或其他有关规定的而造成质量隐患的及材料品牌与约定的品牌不一致的,经甲方或监理提出后仍不整改者,或同样问题多次发生的,甲方有权根据情况的严重程度每次进行***-*****元的处罚。

第十二条:工程质量、验收和保修

1、乙方必须严格按照本工程施工图及有关规范规定施工,通过国家有关质量验评标准的评定,质量等级必须达到本协议的约定标准。

2、乙方须在工程施工前提交施工组织设计、专项施工方案,报甲方、监理单位审批,乙方须按审批后的施工组织设计、专项施工方案精心组织实施。乙方应制定严密的质量控制体系和建立明确的质量责任制度,并贯彻落实。

无施工方案或未按批准的施工组织设计组织实施或质量责任不落实,管理不到位者,甲方有权提出整改要求,并根据实际情况每次进行*************元的处罚。乙方施工过程中有违反现行施工规范中强制性施工质量标准的情况,每次处罚*******元,整改后应书面反馈整改情况。

3、乙方无条件接受甲方、监理单位合理的工作安排、质量检查、监督与管理,共同把好本项目质量、安全和进度。

4、乙方在本协议承包范围内各单位工程全部完工后应及时做好竣工验收准备工作,当工程具备竣工验收条件时,应主动向甲方、监理提请验收报告及竣工资料,严禁“三拖”(拖验收、拖资料、拖移交);否则甲方有权依据监理单位出具的鉴定结论书,自行组织有关部门验收,并提出整改意见。乙方必须按要求整改,并承担整改费用;若乙方拒绝按甲方提出的要求整改,甲方有权另请他人整改,由此发生的整改费用从未付工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。

5、工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》执行,工程保修金按结算总价5%预留,保修期内出现的质量问题,乙方应在甲方或甲方委托的物业公司通知后24小时内进场维修,如未进场维修或二次维修同一质量问题仍不到位,甲方或甲方委托的物业公司有权另请施工队伍维修,所发生的费用无需经乙方审核直接从保修款中扣除,乙方不得有异议。

6、工程交付使用后的三个月内,乙方应在项目现场驻留至少两人作为现场质量维修人员(费用由乙方自行承担),随时配合解决房屋质量问题。若因故未派人员驻留现场,甲方有权直接派员对房屋质量问题进行维修,该维修费用直接从保修金中扣除。

第十三条:违约、争议

1、若因乙方原因未能在本协议第三条约定时点完成施工进度控制点或按合同工期竣工,乙方应向甲方支付违约金。则每延误一天按每日合同总价的万分之*计算逾期违约金,逾期违约金甲方可直接从工程款中抵扣。

2、在施工过程中,对甲方及甲方委托的监理方提出的现场相关问题,乙方应予积极配合,若出现乙方对甲方或监理方人员无理谩骂或人身攻击行为,甲方有权根据现场情况每次对乙方处以******元的处罚,乙方不得提出异议。

3、若因乙方原因致使本工程质量达不到本协议约定的质量标准,乙方应无偿修整或返工,直至符合约定标准。由此产生的工程费用全部由乙方自行承担,导致工期延误的,乙方应承担工期延误违约责任。若乙方无正当理由拒绝整改的,甲方有权另请他人整改,由此发生的整改费用从未付工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。由此发生的一切后果及造成甲方的损失,全部由乙方承担。

第十四条:项目经理部的组成

1、乙方在开工前应根据工程实际情况组建与本工程相适应的项目管理架构,配备完整的项目经理部管理人员,项目经理部管理人员名单(包括项目经理、项目技术负责人及其他五大员)和施工队伍负责人、施工员及主要管理人员名单一经甲方确定不得随意更换,同时必须常驻施工现场若需变更应报送甲方同意。随意变更人员或人员不到位者,甲方有权每次进行*********元的处罚。对责任心不强者,甲方可随时提出更换要求,乙方应予以支持。

2、项目经理部人员应对项目的施工起到实际的控制及管理作用,对工程质量、进度、安全进行实际的掌控,并应对工程质量、安全、进度负全责。对于疏忽管理、失去监控作用,使项目部形同虚设,甲方将根据情况严重程度对乙方收取的综合管理费进行处罚,直至解除合同。

第十五条:特别约定

1、乙方应协调好各级建筑行政管理部门、镇、村、当地老百姓的关系,处理干扰施工建设的各种社会因素,以确保工程建设的顺利进行,发生的费用由乙方自行承担;

2、本项目的临时施工用水由乙方自行从甲方申请的临时供水点处自行引至施工场地,同时乙方应按当地政府的有关要求进行本项目施工围墙、洗车台等临时设施的建设,以上费用均已含在含税包干价内;

3、乙方不得在在建工程里住人;

4、乙方应无偿向甲方、监理单位提供具备办公条件的现场办公场所分别不少于20平方;

5、乙方应遵守政府有关工程工资的管理规定,确保按时足额发放工人或劳务工人工资,一经发现乙方未按政府规定及时足额发放工人工资,甲方有权责令其整改,不整改者甲方有权按所拖欠额的20%进行处罚并停付工程款项,直至乙方整改完毕。因乙方拖欠工资造成工程停工或为政府处罚的,甲方有权从履约保证金中代为发放(履约保证金不足时,从工程款中扣除),并视问题的轻重处以代发工资额3-5倍的处罚,乙方不得有异议。

6、所有已完工程在交付甲方使用之前均应保护,若有损坏由乙方负责维修或赔偿并承担费用。

7、除甲方另有规定外,乙方不得将工程整体转包他人,如擅自转包,甲方有权终止本协议,乙方应承担由此造成的一切损失,所缴纳的履约保证金不予退还。

8、配合费的说明:配合费是指总包单位与专业(专项)工程施工单位,现场配合、交叉施工所增加的费用,包括专业(专项)工程施工单位使用总包单位的脚手架、垂直运输机械、临时设施及内业资料汇总费用。

9、地下室土方挖填按***的约定进行计算。

10、《星海湾1号工程量清单编制说明》内的所有内容已包含在本协议包干总价中。

11、依据本协议约定编制的《星海湾1号工程预算书》作为本工程的工程量清单,已经甲、乙双方核对确认后作为本补充协议的重要附件。工程量清单在20##年**月**日前核对完毕,若由于乙方原因造成清单核对无法完成,则每延迟一天,按****-****元/天对乙方进行处罚。

12、本协议签订后15天内甲方提供完整的施工图纸捌套,若乙方需增加图纸套数,应自行到设计单位加晒,其费用由乙方承担。

13、工程竣工后20天内乙方向甲方提供贰套竣工图和 贰套竣工资料(竣工资料应满足福州市城建档案馆归档要求及甲方归档要求)。并配合甲方提供用于各有关单位(规划、房管、消防、人防等)的专项验收使用的竣工图。若因乙方原因未能在规定时间内提供的,则每延迟一天,乙方应向甲方支付1000元的违约金。

14、乙方确认的联系地址为:*************建筑工程公司。凡与本合同有关的任何文书、通知邮寄到达上述地址即视为送达乙方,如有改变联系地址,应在10日内通知甲方。

第十六条:其它

1、本补充协议书与主合同同时具有法律效力,若有不符之处均以本补充协议为准,未尽之处另行签订补充协议。

2、本补充协议自双方签字盖章之日起生效,本协议一式四份,甲、乙双方各执贰份。

3、对本协议履行过程中若产生争议,双方应协商解决,若协调不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方(公章):福建星海房地产有限公司              乙方(公章):*****建筑工程公司

法人代表:                                       法人代表:

                          签约日期:20##年**月**日

更多相关推荐:
最新的建筑工程施工合同范本及补充协议格式

最新的建筑工程施工合同范本及补充协议格式建筑工程施工合同范本及补充协议格式发包方承建方签定地点签定日期建筑工程施工合同补充协议发包人成都以下简称甲方承包人四川以下简称乙方为进一步明确甲乙双方的责任权利义务在建筑...

建筑工程施工补充协议范本

建设工程施工补充协议发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关规定鉴于建设工程施工合同相关施工事宜未明晰现经双方协商一致为明确工程的具体范围合同包干总价等条款补充协议如下一工程概...

施工合同补充协议范本

合作框架协议甲方合作单位乙方合作单位经甲乙双方友好协商在平等互利诚实信用的原则下就有限公司开发的广场等建设项目达成一致合作意见订立本协议具体如下一合作内容本协议所包含的合作工程内容为广场五星级酒店用地50亩左右...

工程建筑施工总承包补充协议范本

工程建筑施工总承包补充协议发包方全称简称甲方发包方法定代表人公司地址承包方全称简称乙方承包方法定代表人公司地址依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双...

施工合同补充协议

晋江市金井北通道道路整治工程施工合同补充协议一一给水管道工程及道路改造工程发包人晋江市公路建设开发有限公司以下简称甲方承包人中铁大桥局股份有限公司以下简称乙方本协议中的所有术语除非另有说明否则其定义与甲乙双方于...

施工合同变更补充协议书(样本)

施工合同变更补充协议书发包方甲方承包方乙方依据中华人民共和国合同法及有关法律法规甲乙双方根据叠翠苑6楼的实际情况遵循平等自愿互利诚信的原则经双方协商并依据叠翠苑6楼项目中标合同第条本合同如有补充和变更以补充和变...

建筑工程施工补充协议范本

建设工程预付款补充协议发包人全称西宁市第一人民医院承包人全称安徽三建工程有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关规定鉴于建设工程施工合同相关施工事宜未明晰现经双方协商一致为明确工程的具体范...

《家庭居室装饰装修工程施工合同》补充协议

家庭居室装饰工程施工合同补充协议甲方乙方协议标的甲方位于的居室以下简称标的经双方友好协商就甲乙双方针对标的居室所签定的家庭居室装饰装修工程施工合同合同编号以下简称合同中的未尽事宜签订以下补充协议本补充协议作为合...

工程安全及施工补充协议书

工程安全及施工补充协议书甲方深圳市联盈晟机电设备有限公司乙方项目经理为贯彻安全第一预防为主综合治理的安全方针明确双方的安全责任确保施工中人身和设备安全根据国家安全法建筑工程安全生产管理条例等有关法律法规经甲乙双...

施工补充协议

施工补充协议甲方涉县水利局乙方河北鑫泰建筑工程有限公司经甲乙方协商甲方现将涉县青塔村老都旮旯生产路工程的施工承包给乙方为明确双方权利义务工程具体事宜共同达成协议如下1承包方式包工包料2承包内容土石方56方每方1...

施工图设计合同补充协议-模板

万科集团施工图设计指引第四部分施工图设计合同补充协议及附件56万科集团施工图设计指引施工图设计合同补充协议及附件工程名称工程地点合同编号设计证书等级发包人设计人签定日期57万科集团施工图设计指引目录1补充协议正...

解除施工合同补充协议

解除绿化工程施工合同协发包人承包人合同签定地址议书解除绿化工程施工合同协议书甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方鉴于1甲乙双方于19年1月日签订了绿化工程施工合同2由于乙方将于19年月份注销且于19年月日向甲方递交...

施工补充协议范本(34篇)