简易公路施工合同(900字)

发表于:2020.10.21来自:www.fanwen118.com字数:900 手机看范文

协 议 书

甲方: 乙方: 为明确本项工程中甲、乙双方的具体责任和义务,本着公平、公正的原则,双方对 某某县北外环路下穿107国道框架桥 工程,达成如下协议:

一、工程位置:107国道与某某县北外环路互通处

二、工程内容:框架桥施工(详见图纸全桥工程数量表)

三、合同总价: 壹佰叁拾万元整 (1300000.00)

四、工期: 本工程定于 2013 年 7月 1 日开工, 2013 年 9 月 30 日前完工。

五、甲乙双方权责

(一)甲方责任:

1、甲方负责协调地方关系和施工用电,协助乙方与业主、监理沟通,保障正常施工。

2、甲方负责供应全桥的钢材和商品混凝土(含泵送)、成品砂浆,负责桥梁及其附属工程的挖基、网喷防护、回填、弃土外运和路基路面施工。

3、甲方负责根据工程进度向乙方支付工程款。

(二)乙方责任:

1、乙方负责框架桥主体及其附属设施、出入口挡墙的施工。(包括全桥的钢筋制作、模板、支架、砼现浇和防水层)。

2、乙方必须按监理的要求进行施工,所有工程质量确保合格。施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定的时间内返工,直到质量验收合格。

3、施工路段由乙方负责按照安全作业规程设立明显的施工标志,做到安全第一,严格按生产操作规程施工。

4、合同签订3日内,施工人员、机械、部分周转材料陆续到场施工。

六、付款方式: 1、乙方进场后,甲方支付10万元预付款。

2、基础完工后甲方支付工程款35万元。

3、框架桥墙体完工后甲方支付工程款35万元。

4、框架桥桥面完工后甲方支付工程款35万元。

5、挡墙和桥头搭板、护栏完工后,甲方支付剩余工程款。

七、本合同未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方: 乙方:

负责人: 负责人:

日期: 年 月 日




第二篇:乡村公路施工合同 3000字

XX县

甲方:XX人民政府 (以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司 (以下简称乙方) XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订如下合同,共同遵照执行。

一、工程总价及结算依据

该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。

二、工程内容

XX村公路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米×2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。

三、材料供应及要求

1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发现一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。

2、材料质量要求

(1)河沙:河沙或机械吸沙;

(2)片石:300号强度以上;

(3)碎石:正规产地碎石;

(4)条石:300号强度以上;

(5)水泥:32.5级普通水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。

3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位承担,并在工程进度款中扣除。

四、工期

1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(具体工期开始时间以指挥部开工令为准)。

2、工期允许延长的条件:

(1)建设单位变更设计,妨碍了施工进度;

(2)异常恶劣的气候条件,影响施工安全或工程质量;

(3)建设单位通知暂时停工。

3、工期延长的决定,若发生第2条规定的情况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。

4、除第2条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,直接解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。

5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。

6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。

五、甲方的一般义务

1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。

2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工需要,费用由乙方承担。

3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。

4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。

5、根据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。

六、乙方的一般义务

1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。

2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。

3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。

4、工程完工后,按交通部公路工程交(竣)工办法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。

七、工程质量检查验收及标准

1、乙方必须按图施工,几何尺寸不得擅自改动。

2、本合同工程质量,按交通部JTGF80-2004《公路工程质量检验评定标准》执行,必须达到合格工程或优良工程。

3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准使用,并限三天内自行运出施工现场。

4、施工中,乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规

范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实可靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。

5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求,必须试压件,拌和均匀,随拌随用。

6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必须无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方承担。

7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方承担。

8、工程完工后,乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。

9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求,乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应承担工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。

10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。

八、施工安全

1、乙方在施工过程中,应切实加强安全管理,做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志,必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。

2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。

九、工程款结付与履约保证金的返还

1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。

2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。

十、本工程奖惩

本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。

十一、违约与争议的解决

1、违约金按承包总价的5%计算。

2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。

3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除

1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力。

2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务,申请

解除合同的,主动承担违约责任,双方可协商终止合同,协商不一致时,可诉请法院解决。

十三、其他

1、本工程招标文书、施工设计图、变更通知书等是合同的组成部分。

2、本合同经双方签字后生效,工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。

3、本合同正本二份,甲、乙双方各持一份,副本四份,由甲、乙双方分别送有关部门,正、副本具有同等法律效力。

甲方 乙方

20xx年1月1日

更多类似范文
┣ 公路工程施工协议书 1200字
┣ 公路合同文件范本 70500字
┣ 厂区道路及排水工程施工协议书 1900字
┣ 乡村道路硬化合同书 1600字
┣ 更多公路工程施工合同范本
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
道路施工合同书3100字

道路施工合同书发包人甲方蒲江县鹤山镇朝阳社区居民委员会承包人乙方通过议事会监事会党小组长居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共...

道路工程施工协议书3000字

道路工程施工协议书1公路工程施工协议书甲方乙方依照中华人民共和国合同法和其他相关规定经甲乙双方协商一致甲方将高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路承包给乙方达成协议共同遵守第一条工程概况一工程名称高寨乡谷丰村塘坎寨至新...

施工道路施工协议书1000字

紫辰花园一期室外施工道路施工协议书杭州远东房地产开发有限公司二一一年十月发包人以下简称甲方杭州远东房地产开发有限公司承包人以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自...

专栏推荐
大家在关注

地图地图CC