水利水电建设施工合同示范文本(正式版)

时间:2024.3.20

         

水利水电建设工程施工合同

示范文本

GF---20##---0208

水       利     部

国  家 电 力 公 司

国家工商行政管理局

水      利      部

国 家  电 力 公 司

国家工商行政管理局

关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知

水建管[2000]62号

各省、自治区、直辖市、计划单列市水利(水电)厅(局)、电力局(公司)、工商行政管理局,各流域机构,新疆生产建设兵团水利局,各有关单位:

为加强水利水电建设市场的管理,规范招标投标工作和合同管理,切实保障发、承包双方的合法权益,确保水利化水电工程的建设管理和工程招投标在公平、公正的基础上健康有序的进行,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》的规定,颁发《水利水电施工合同和招文件示范文本》(以下简称《范本》。并对《范本》实施的关问题规定如下:

一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》,小型水利水电工程可参照使用。

二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-20##-0208)(以下简称《合同条件》颁发,1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-97-0208)同时废止。

各水利水电工程发包人在编制招标文件和施工合同时,《合同条件》应按本通知第三条的规定应用,《范本》的其它文件可根据建设项目的实际情况参照使用,但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容与《合同条件》的规定不一致时,应以《合同条件》为准。

三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。

1.“通用合同条款”应全文引用,不得删改。

2.“专用合同条款”则应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充。

3.除《合同条件》的“专用合同条款”中所列的编号的条款外,“通用合同条款”其它的条款的内容不得改动。若确定因工程特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时,应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。

四、水利水电工程建设的管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制,发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。

五、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状,为推行工程按合同计划顺利开工建设,发包人应按《合同条件》的规定及时拨付工程预付款,不得要求或变相要求承包单位带资承建。

工程预付款的额度应由发包人在工程招标时通过编制工程的施工规划和资金流予以科学测定。其预付款总额度应不低于合同总价的10%,第一次预付金额应不小于预付款总额的40%。

六、除某些小型工程设备(如观测仪器)可由承包人负责采购外,永久工程设备应由发包人负责提供。工程所需的材料和施工设备原则上应由承包人负责采购、验收、运输和保管。今后为避免材料供应方面的责任交叉而增加合同管理的复杂性,不宜由发包人自行采购材料后向承包人供应。若确因工程的特殊需要,发包人可指定材料的供应来源,而由承包人直接与供货厂家签订合同,但发包人应承担由于指定材料的供应来源的相关责任。

七、发包人应妥善解决好工程建设过程中的价格调整问题,原则上应采用《合同条件》规定的公式方法调价,应按合同合理分担价格风险的原则确定可调因子、定值重权系数和变值权重系数。

若确因工程的具体情况难于采用《合同条件》规定的调价公式方法调价时,应在“专用合同条款中”详细规定双方可接受的科学操作的调价办法。

八、由于水利水电工程的复杂性,在工程建设过程中发生的变更和索赔等均属合同有序管理的正常范畴,应认真按《合同条件》的规定程序公正、公平地及时予以处理以避免问题积累而增加后处理的难度。对于索赔事项还应及时作好当时记录以利于监理单位作出公正的决定。

九、《合同条件》吸取了国际和国内一些解决合同争议的经验,规定水利水电工程建设应建立合同争议调解机制,当监理单位的决定无法使合同双方或其中一方接受而形成争议时,可通过由双方在合同开始执行时聘请的争议调解组或行业争议调解机构进行调解,以寻求争议的合理解决。

十、鉴于水利水电工程建设具有风险大的特征,发包人和承包人均应按《合同条件》的规定进行保险以增加抗风险能力。

十一、本《范本》的解释权属水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局的业务主管部门。参建各方应在工程实践过程中及时将本《范本》施行中遇到的问题和意见及时反馈给我们以有利在今后的修订版中补充完善。

十二、本《范本》自印发之日起施行

                                                    

二O##年二月二十三日

         

目     录

第一部分  通用合同条款

一、词

词语涵义

11  有关合同双方和监理人的词语

12  有关合同组成文件的词语

13  有关工程和设备的词语

14  有关工期的词语

1有关同价格和费用的词语

16  其它词语

二、合

2  词语文字和法律

21  词语文字

22  法律、法规和规章

3  合同文件的优先顺序

三、双方的一般义务和责任

4  发包人的一般义务和责任

4遵守法律、法规和规章

42  发布开工通知

43  安排监理人及时进点实施监理

44  提供施工用地

45  提供部分施工准备工程

46  提交测量基准

47  办理保险

48  提供已有的水文和地质勘探资料

49  及时提供图纸

410  支付合同价款

411  统一管理工程的文明施工

412  治安保卫和施工安全

413  环境保护

414  组织工程验收

415  其它一般义务和责任

承包人的一般义务和负责

51  遵守法律、法规和规章

52  提交履约保担保证件

53  及时进点施工

54  执行监理人指示,按时完成各项承包工作

55  提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

5办理保险

57  文明施工

58  保证工程质量

59  保证工程施工和人员的安全

510  环境保护

511  避免施工对公众利益的损害

512  为他人提供方便

513  工程维护和保修

514  完工清场和撤退

515  其它一般义务和责任

四、履

履约担保

61  履约担保证件

62  履约担保证件有效期

五、监理人和总监理工程师

监理人和监理人员

71  监理人的职责和权力

72  总监理工程师

73  监理人员

74  监理人的指示

75  监理人应公正地履行职责

六、联络

8  联络

81  联络以书面函件为准

8来往函件的发出和答复

七、图纸

9  图纸

91  招标图纸和投标图纸

92   施工图纸

93  施工图纸的修改

94  图纸的保管

95  图纸的保密

八、转让和分包

10  转让

11  分包

11工程分包应经批准

11发包人指定分包人

九、承包人的人员及其管理

12  承包人的人员

121  承包人的职员和工人

122  承包人项目经理

13  承包人人员的管理

131  承包人人员的安排

132  提交管理机构和人员情况报告

133  承包人人员的上岗资格

134 监理人有权要求撤换承包人的人员

135  保障承包人人员的合法权益

十、材料和设备

14  材料和工程设备的提供

141  承包商方提供的材料和工程设备

14发包人提供的设备

15  承包人材料和设备的管理

151  承包人设备应及时进入工地

152  承包人的材料和设备专用于本合同工程

153  承包人旧施工设备的管理

154  承包人租用的施工设备

155  监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

十一、交通运输

16  交通运输

161  场内施工道路

16场外公共交通

16超大件和超重件的运输

164  道路和桥梁的损坏责任

165  水路运输

十二、进工程进度

17  进度计划

17合同进度计划

17修订进度计划

173  单位工程(或部分工程)进度计划

174  提交资金流估算表

18  工程开工和完工

18开工通知

182  发包人延误开工

18承包人延误进点

184  完工日期

19  暂停施工

191  承包人暂停施工的责任

192  发包人暂停施工的责任

193  监理人的暂停施工指示

194  暂停施工后的复工

195  暂停施工持续56天以上

20  工期延误

201  发包人的工期延误

202  承包人要求延长工期的处理

203  承包人的工期延误

21  工期提前

211  承包人工期提前

212  发包人要求提前日期

十三、工程质量

22  质量检查的职责和权力

221  承包人的质量管理

222  承包人的质量检查职责

223  监理人的质量检查权力

23  材料和工程设备的检查和检验

231  材料和工程设备检验和交货验收

232  检查和检验的时间、地点和费用

233  未按规定进行检查和检验

234  不合格的材料和工程设备

23额外检验和重新检验

23承包人不进行检查和检验的补救办法

24  现场试验

241  现场试验材料

242  现场工艺试验

25  隐蔽工程和工程的隐蔽部位

251  覆盖前的检查

252  监理人未到场检查

253  重新检查

254  承包人私自覆盖

26  不合格的工程、材料和工程设备的处理

261  禁止使用不合格的材料和工程设备

262  不合格的工程、材料和工程设备的处理

27  测量放线

271  施工控制网

272  施工测量

273  监理人使用施工控制网

28  补充地质勘探

十四、文明施工

29  文明施工

291  治安保卫

292  施工安全

30  环境保护

30环境保护的责任

302  采取合理的措施保护环境

十五、计量和支付

31  计量

311  工程量

312  完成工程量的计量

313  计量方法

314  计量单位

315  总价承包项目的分解

32  预付款

321  工程预付款

322  工程材料预付款

33  工程进度付款

331  月进度付款申请单

332  月进度付款证书

33工程进度付款的修正和更改

334  支付时间

335  总价承包项目的支付

34  保留金

35  完工结算

35完工付款申请单

352  完工付款证书及支付时间

36  最终结算

361  最终付款申请单

362  结算单

36最终付款证书和支付时间

十六、价

37  物价波动引起的价格调整

371 价格调整的差额计算

372  暂时确定调整差额

373  权重的调整

374  其他的调价因素

37.5  工期延误后的价格调整

38  法规变更引起的价格调整

十七、变  

39  变更

391 变更的范围和内容

392  变更的处理原则

393  变更指示

394  变更的报价

395  变更决定

396  变更影响本项目和其它项目的单价或合价

397  合同价格增减超过15%

398  承包人原因引起的变更

399 计日工

40 备用金

401  备用金的定义

402  备用金的使用

403 提供凭证

十八、违约与索赔

41  承包人的违约

411  承包人违约

412  对承包人违约发出警告

413  责令承包人停工整顿

414  承包人违约解除合同

415  解除合同后的估价

416  解除合同后的付款

417  协议利益的转让

418  紧急情况下无能力或不愿进行抢救

42  发包人违约

421  发包人违约

422  承包人有权暂停施工

423  发包人违约解除合同

424  解除合同后的付款

43 索赔

431  索赔的提出

432  索赔的处理

433  提出索赔的期限

十九、争议的解决

44  争议调解

441  争议的提出

44争议调解组

443  争议的评审

45  友好解决

46  仲裁或诉讼

461 仲裁

462  诉讼    

二十、风险和保险

47  工程风险

471  发包人的风险

472  承包人的风险

473  风险责任的转移

474  不可抗力解除合同

48  工程保险和风险损失的补偿

481  工程和施工设备的保险

48损失和损坏的费用补偿

49  人员的工伤事故

491  人员工伤事故的责任

492  人员工伤事故的赔偿

493  人员工伤事故的保险

50  人身和财产的损失

501  发包人的责任

502  承包人的责任

503  发包人和承包人的共同责任

504  第三者责任险(包括发包人的财产)

51  对各项保险的要求

511  保险凭证和条件

51.2  保险单条件的变动

513  未按规定投保的补救

514  遵守保险单规定的条件

二十一、完工与保修

52  完工验收

521  完工验收申请报告

522  完工资料

523  工程完工的验收

524  单位工程验收

525  部分工程验收

526  施工期运行

52发包人不及时验收

53  工程保修

531  保修期

532  保修责任

533  保修责任终止证书

54  完工清场及撤退

541  完工清场

542  施工人撤退

二十二、其它

55  纳税

56  严禁贿赂

57  化石和文物

58  专利技术

59  承包人的合理化建议

60  合同生效和终止

601  合同生效

602  合同终止

第二部分专用合同条款

前言

1、词语涵义

11  有关合同双方和监理人的词语

13  有关工程和设备的词语

3  合同文件的优先顺序

4  发包人的一般义务和责任

44  提供施工用地

415  其它一般义务和责任

承包人的一般义务和负责

515  其它一般义务和责任

履约担保

61  履约担保证件

62  履约担保证件有效期

监理人和监理人员

71  监理人的职责和权力

11  分包

11工程分包应经批准

11发包人指定分包人

14  材料和工程设备的提供

14发包人提供的设备

143 发包人指定供应来源的材料和工程设备

15  承包人材料和设备的管理

15承包人租用的施工设备

17  进度计划

17提交资金流估算表

18  工程开工和完工

18开工通知

18完工日期

20  工期延误

20承包人的工期延误

21  工期提前

21承包人提前工期

23  材料和工程设备的检查和检验

23材料和工程设备的检验和交货验收

29  文明施工

29施工安全

32  预付款

32工程预付款

32工程的材料预付款

33  工程进度付款

33支付时间

34  保留金

37  物价波动引起的价格调整

374  其它的调价因素

39  变更

391  变更的范围和内容

39变更指示

47  工程风险

47发包人的风险

48工程保险和风险损失的补偿

481工程和施工设备的保险

50  人身和财产的损失

504  第三者责任险(包括发包人的财产)

51  对各项保险的要求

511  保险凭证和条件

512  保险单条件的变动

51未按合同规定投保的补救

53  工程保修

531  保修期

534  疏浚工程无保修责任

60  合同终止和生效

601  合同生效

61  保密

62  联合体各成员承担连带责任

通用合同条款使用说明

一、词

词语涵义

11  有关合同双方和监理人的词语

12  有关合同组成文件的词语

13  有关工程和设备的词语

14  有关工期的词语

1有关同价格和费用的词语

16  其它词语

二、合

2  词语文字和法律

21  词语文字

22  法律、法规和规章

3  合同文件的优先顺序

三、双方的一般义务和责任

4  发包人的一般义务和责任

4遵守法律、法规和规章

42  发布开工通知

43  安排监理人及时进点实施监理

44  提供施工用地

45  提供部分施工准备工程

46  提交测量基准

47  办理保险

48  提供已有的水文和地质勘探资料

49  及时提供图纸

410  支付合同价款

411  统一管理工程的文明施工

412  治安保卫和施工安全

413  环境保护

414  组织工程验收

415  其它一般义务和责任

承包人的一般义务和负责

51  遵守法律、法规和规章

52  提交履约保担保证件

53  及时进点施工

54  执行监理人指示,按时完成各项承包工作

55  提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

5办理保险

57  文明施工

58  保证工程质量

59  保证工程施工和人员的安全

510  环境保护

511  避免施工对公众利益的损害

512  为他人提供方便

513  工程维护和保修

514  完工清场和撤退

515  其它一般义务和责任

四、履

履约担保

61  履约担保证件

62  履约担保证件有效期

五、监理人和总监理工程师

监理人和监理人员

71  监理人的职责和权力

72  总监理工程师

73  监理人员

74  监理人的指示

75  监理人应公正地履行职责

六、联络

联络

81  联络以书面函件为准

8来往函件的发出和答复

七、图纸

9  图纸

91  招标图纸和投标图纸

92   施工图纸

93  施工图纸的修改

94  图纸的保管

95  图纸的保密

八、转让和分包

10  转让

11  分包

11工程分包应经批准

11发包人指定分包人

九、承包人的人员及其管理

12  承包人的人员

121  承包人的职员和工人

122  承包人项目经理

13  承包人人员的管理

131  承包人人员的安排

132  提交管理机构和人员情况报告

133  承包人人员的上岗资格

134 监理人有权要求撤换承包人的人员

135  保障承包人人员的合法权益

十、材料和设备

14  材料和工程设备的提供

141  承包商方提供的材料和工程设备

14发包人提供的设备

15  承包人材料和设备的管理

151  承包人设备应及时进入工地

152  承包人的材料和设备专用于本合同工程

153  承包人旧施工设备的管理

154  承包人租用的施工设备

155  监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

十一、交通运输

16  交通运输

161  场内施工道路

16场外公共交通

16超大件和超重件的运输

164  道路和桥梁的损坏责任

165  水路运输

十二、进工程进度

17  进度计划

17合同进度计划

17修订进度计划

173  单位工程(或部分工程)进度计划

174  提交资金流估算表

18  工程开工和完工

18开工通知

182  发包人延误开工

18承包人延误进点

184  完工日期

19  暂停施工

191  承包人暂停施工的责任

192  发包人暂停施工的责任

193  监理人的暂停施工指示

194  暂停施工后的复工

195  暂停施工持续56天以上

20  工期延误

201  发包人的工期延误

202  承包人要求延长工期的处理

203  承包人的工期延误

21  工期提前

211  承包人工期提前

212  发包人要求提前日期

十三、工程质量

22  质量检查的职责和权力

221  承包人的质量管理

222  承包人的质量检查职责

223  监理人的质量检查权力

23  材料和工程设备的检查和检验

231  材料和工程设备检验和交货验收

232  检查和检验的时间、地点和费用

233  未按规定进行检查和检验

234  不合格的材料和工程设备

23额外检验和重新检验

23承包人不进行检查和检验的补救办法

24  现场试验

241  现场试验材料

242  现场工艺试验

25  隐蔽工程和工程的隐蔽部位

251  覆盖前的检查

252  监理人未到场检查

253  重新检查

254  承包人私自覆盖

26  不合格的工程、材料和工程设备的处理

261  禁止使用不合格的材料和工程设备

262  不合格的工程、材料和工程设备的处理

27  测量放线

271  施工控制网

272  施工测量

273  监理人使用施工控制网

28  补充地质勘探

十四、文明施工

29  文明施工

291  治安保卫

292  施工安全

30  环境保护

30环境保护的责任

302  采取合理的措施保护环境

十五、计量和支付

31  计量

311  工程量

312  完成工程量的计量

313  计量方法

314  计量单位

315  总价承包项目的分解

32  预付款

321  工程预付款

322  工程材料预付款

33  工程进度付款

331  月进度付款申请单

332  月进度付款证书

33工程进度付款的修正和更改

334  支付时间

335  总价承包项目的支付

34  保留金

35  完工结算

35完工付款申请单

352  完工付款证书及支付时间

36  最终结算

361  最终付款申请单

362  结算单

36最终付款证书和支付时间

十六、价

37  物价波动引起的价格调整

371 价格调整的差额计算

372  暂时确定调整差额

373  权重的调整

374  其他的调价因素

37.5  工期延误后的价格调整

38  法规变更引起的价格调整

十七、变  

39  变更

391 变更的范围和内容

392  变更的处理原则

393  变更指示

394  变更的报价

395  变更决定

396  变更影响本项目和其它项目的单价或合价

397  合同价格增减超过15%

398  承包人原因引起的变更

399 计日工

40 备用金

401  备用金的定义

402  备用金的使用

403 提供凭证

十八、违约与索赔

41  承包人的违约

411  承包人违约

412  对承包人违约发出警告

413  责令承包人停工整顿

414  承包人违约解除合同

415  解除合同后的估价

416  解除合同后的付款

417  协议利益的转让

418  紧急情况下无能力或不愿进行抢救

42  发包人违约

421  发包人违约

422  承包人有权暂停施工

423  发包人违约解除合同

424  解除合同后的付款

43 索赔

431  索赔的提出

432  索赔的处理

433  提出索赔的期限

十九、争议的解决

44  争议调解

441  争议的提出

44争议调解组

443  争议的评审

45  友好解决

46  仲裁或诉讼

461 仲裁

462  诉讼    

二十、风险和保险

47  工程风险

471  发包人的风险

472  承包人的风险

473  风险责任的转移

474  不可抗力解除合同

48  工程保险和风险损失的补偿

481  工程和施工设备的保险

48损失和损坏的费用补偿

49  人员的工伤事故

491  人员工伤事故的责任

492  人员工伤事故的赔偿

493  人员工伤事故的保险

50  人身和财产的损失

501  发包人的责任

502  承包人的责任

503  发包人和承包人的共同责任

504  第三者责任险(包括发包人的财产)

51  对各项保险的要求

511  保险凭证和条件

51.2  保险单条件的变动

513  未按规定投保的补救

514  遵守保险单规定的条件

二十一、完工与保修

52  完工验收

521  完工验收申请报告

522  完工资料

523  工程完工的验收

524  单位工程验收

525  部分工程验收

526  施工期运行

52发包人不及时验收

53  工程保修

531  保修期

532  保修责任

533  保修责任终止证书

54  完工清场及撤退

541  完工清场

542  施工人撤退

二十二、其它

55  纳税

56  严禁贿赂

57  化石和文物

58  专利技术

59  承包人的合理化建议

60  合同生效和终止

601  合同生效

602  合同终止

第 一 部 分

 

一、词 语 涵 义

1、词语涵义

除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。

1.1  有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。

(2)承包人:指与发包人正式签条本协议书的当事人。

(4)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

(5)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

1.2  有关合同组成文件的词语

(1)合同文件(简称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其它在协议书中明确列入的文件和图纸。

(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款修改或补充文件。

(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并监理人批的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。

(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。

(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。

1.3  有关工程和设备的词语

(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。

(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。

(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。

(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。

(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。

(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。

(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品(不包括临时工程和材料)。

(8)承包人设备:指承包人的施工设备。

(9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。

1.4  有关工期的词语

(1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。

(2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。

(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。

1.5  有关同价格和费用的词语

(1)合同价格:指协议中写明的合同总金额。

(2)费用:指为实施本合同所发生的所有开支,包括管理费用和应分摊的其它费用,但不包括利润。

1.6  其它词语

(1)施工场地(或称工地):指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。

(2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子邮件。

(3) 天:指日历天

二、合 同 文 件

2  词语文字和法律

2.1  词语文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2  法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。

3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应能互相解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,由监理人作出解释或修正。除合同另有规定外,解释合同文件夹的优先顺序规定专用合同条款内。

三、双方的一般义务和责任

4  发包人的一般义务和责任

4.1  遵守法律、法规和规章

发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

4.2  发布开工通知

发包人应委托监理人按合同规定的日期向承包人发布开工通知。

4.3  安排监理人及时进点实施监理

发包人应在开工通知发布前安排监理人及时进入工地开展监理工作。

4.4  提供施工用地

发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和时限,办清施工用地范围内的征地和移民,按时向承包人提供施工用地。

4.5  提供部分施工准备工程

发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的时限提供承包人使用。

4.6  提交测量基准

发包人应按第27.1款和本合同《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提交现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。

4.7  办理保险

发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。

4.8  提供已有的水文和地质勘探资料

发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、推断和推论负责。

4.9  及时提供图纸

发包人应委托监理人在合同规定的时限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

4.10  支付合同价款

发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款

4.11  统一管理工程的文明施工

发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。

4.12  治安保卫和施工安全

发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。

4.13  环境保护

发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保护措施,并监督其实施。

4.14  组织工程验收

发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。

4.15  其它一般义务和责任

发包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和负责。

承包人的一般义务和负责

5.1  遵守法律、法规和规章

承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。

5.2  提交履约保担保证件

承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。

5.3  及时进点施工

承包人应在接到开工通知后及调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。

5.4  执行监理人指示,按时完成各项承包工作

承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,承包应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。

5.5  提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

承包人应按合同规定的内容和时间要求,编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

5.6  办理保险

承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。

5.7  文明施工

承包人应按国家有关规定文明施工,并应在施工组织计划中提出施工全过程的文明施工措施计划。

5.8  保证工程质量

承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。

5.9  保证工程施工和人员的安全

承包人应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖人员、材料、设施和设备的安全,关采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

5.10  环境保护

承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,并应按第30条的规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。

5.11  避免施工对公众利益的损害

承包人在进行本合同规定的各项工作时,应保障发包人和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

5.12  为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为其它人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外,有关提供条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议,则由监理人作出决定,有关各方遵照执行。

5.13  工程维护和保修

工程未移交发包人前,承包人应负责照管和维护;移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发前尚有部分未完工程需在保修期内继续完成,则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作,直至完工后移交给发包人为止。

5.14  完工清场和撤退

承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、施工设备和剩余材料。

5.15  其它一般义务和责任

承包人应承担专用合同条款中的其它一般义务和责任。

四、履 约 担 保

履约担保

6.1  履约担保证件

承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额,在正式签订协议书前向发包人提交经发包人同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包人同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。

6.2  履约担保证件有效期

承包人应保证履约保函或履约担保书证书在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效,发包人应在保修责任终止证书颁发后14天内把上述证书退还给承包人。

五、监理人和总监理工程师

监理人和监理人员

7.1  监理人的职责和权力

(1)监理人应履行本合同规定的职责。

(2)监理人可以行使合同合同规定和合同中隐含的权力,但若发包人要求监理人在行使某权力之前必须得到发包人批准,则应在专用合同条款中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

(3)除合同中另有规定外,监理人无权免除合同中规定的承包人或发包人的义务、责任和权利。

7.2  总监理工程师

总监理工程师(以下简称总监)是监理人驻工地履行监理人职责的全权负责人。发包人应在开工通知发布前把总监的任命通知承包人,总监易人时应由发包人及时通知承包人。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责,并通知承包人。

7.3  监理人员

总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作,总监应将这些监理人员的姓名、职责和授权范围通知承包人。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。

7.4  监理人的指示

(1)监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或按上述第7.3款规定授权的监理人员签名。

(2)承包人收到监单位指示后应立即遵照执行。若承包人对监理人的指示持有异议时,仍应遵照执行,但可向监理人提出书面意见。监理人研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定,并通知承包人。若监理人决定继续执行原指示,承包人仍应遵照执行,但承包人有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。

(3)在紧急情况下,监理人员可当场签发临时书面指示,但监理人应在发出书面临时书面指示后48小时内补发正式书面指示,如监理人未在48小时内及时补发,则承包人可提出书面确认函,声明已视临时指示为为正式指示。

(4)除合同另有规定外,承包人只从总监或上述第7.3款规定的监理人员处取得指示。

7.5  监理人应公正地履行职责

监理人应严格按合同公正地履行职责,监理人按合同要求发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时,应认真查清事实,并与双方充分协商后作出公正的决定。

六、联   络

联络

8.1  联络以书面函件为准

合同中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证,均应以书面形式为准,并应送达双方约定的地点和办理签收手续。

8来往函件的发出和答复

上述第8.1款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的期限及时发出和答复,不得无故扣压和拖延,亦不得无故拒收,否则由责任方对由此造成的后果负责。

七、图纸

9  图纸

9.1  招标图纸和投标图纸

(1)列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和履行合同过程中衡量变更的依据,不能直接用于施工。

(2)列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据,亦不能直接用于施工。

9.2   施工图纸

(1)按合同规定由发包人委托监理人提供给承包人的施工图纸,包括工程建筑物的结构图、体形图和配筋图以及合同规定由发包人负责的细部设计图、浇筑图和加工图等,均应按本合同《技术条款》中规定的时限和数量提交给承包人。由于发包人未能按时提交施工图纸而造成的工期延误,应按第42条的有关规定办理;施工图纸中涉及变更的应按第39条的有关规定办理。

(2)按合同规定由承包人自行负责的施工图纸,包括部分工程建筑物的结构图、体形图和配筋图,以及承包人按发包人施工图纸绘制的细部设计图、浇筑图和车间加工图等,均应按本合同《技术条款》中规定的时限提交监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》中规定的时限内批复承包人。承包人应对其未能按时向监理人提交施工图纸而造成的工期延误负责;若监理人未在规定的时限内内批复承包人,则应视为监理人已同意按上述图纸进行施工。监理人的批复不免除承包人对其提交的施工图纸应负的责任。

9.3  施工图纸的修改

发包人委托监理人提交给承包人的施工图纸需要修改和补充时,应由监理人在该工程(或工程相应部位)施工前签发施工图纸的修改图给承包人,具体时限应视修改内容由双方商定,承包人应按修改后的施工图纸进行施工。施工图纸的修改涉及变更时应按第39条的有关规定办理。

9.4  图纸的保管

监理人和承包人均应按第1.2款(3)项所包含的内容,在工地各保存一套完整的图纸。

9.5  图纸的保密

未经对方许可,按合同规定由发包人和承包人相互提供的图纸不得泄露给与本合同无关的第三方,违者应对泄密造成的后果承担责任。

八、转让和分包

10  转让

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。未经发包人同意,承包人不得转让合同中的全部或部分义务,也不得转让合同中的全部或部分权利,下述情况除外:

(1)承包人的开户银行代替承包人收取合同规定的款额。

(2)在保险人已清偿了承包人的损失或免除了承包人的责任的情况下,承包人将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给承包人的保险人。

11  分包

11.1  工程分包应经批准

承包人不得将其承包的工程肢解后分包出去。主体工程不允许分包。除合同另有规定外,未经监理人同意,承包人不得把工程的任何部分分包出去。经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去。承包人应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负责全部责任。即使是监理人同意的部分分包工作,亦不能免除承包人按合同规定应负的责任。分包人应就其完成的工作成果向发包人负连带责任。监理人认为有必要时,承包人应向监理人提交分包合同副本。除合同另有规定外,下列事项不要求承包人征得监理人同意:

(1)按第12.1款的规定提供劳务。

(2)采购符合合同规定标准的材料。

(3)合同中已明确了分包人的工程分包。

11.2  发包人指定分包人

(1)发包人根据工程特殊情况欲指定分包人时,应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况。承包人可自行决定同意或拒绝该指定的分包人。若承包人在投标时接收了发包人指定的分包人,则该指定的分包人应与承包人的其他分包人一样视为承包人雇用的分包方人,由承包人与其签订分包合同,并对其工作和行为负全部责任。

(2)在合同实施过程中,若发包人需要指定分包人时,应征得承包人的同意,此时发包人应负责协调承包人与分包人之间签订分包合同。发包人应保证承包人不因此项分包而增加额外费用;承包人则应负责该分包工作的管理和协调,并向指定分包人计取管理费;指定分包人应接受承包人的统一安排和监督。由于指定分包人造成的与其分包工作有关而又属承包人的安排和监督责任所无法控制的索赔、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包人负责,发包人也应直接向指定分包人追索,承包人不对此承担责任。

九、承包人的人员及其管理

12  承包人的人员

12.1  承包人的职员和工人

承包人应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员:

(1)具有合格证明的各类专业技工和普工。

(2)具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。

(3)具有相应岗位资格的管理人员。

12.2  承包人项目经理

(1)承包人项目经理是承包人驻工地的全权负责人,按合同规定的承包人义务、责任和权利履行其职责。承包人项目经理应按本合同的规定和监理人的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与监理人联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在决定采取措施后的24小时内向监理人提交报告。

(2)承包人为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的现场机构公章和承包人项目经理或其授权代表签名。

(3)承包人指派项目经理应经发包人同意。项目经理易人,应事先征得发包人同意。项目经理短期离开工地,应委派代表代行其职责,并通知监理人。

13  承包人人员的管理

13.1  承包人人员的安排

(1)除合同另有规定外,承包人应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人,并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付酬金。

(2)承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定,上述人员的调动应经监理人同意。

13.2  提交管理机构和人员情况报告

承包人应在接到开通知后84天内向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理人认为有必要时,承包人还应按规定的格式,定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。

13.3  承包人人员的上岗资格

技术岗位和特殊工种的工人应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明,监理人认为有必要时可进行考核,合格者才准上岗。承包人应在按第13.2款要求提交的人员报告中,说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

134  监理人有权要求撤换承包人的人员

承包人应对其在工地的人员进行有效的管理,使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员,承包人应及时予以撤换。

13.5  保障承包人人员的合法权益

承包人应遵守有关法律、法规和规章的规定,充分保障承包人人员的合法权益。承包人应做到(但不限于):

(1)保证其人员有享受休息和休假的权利,承包人应按劳动法的规定安排其人员工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间,不应超过规定的限度,并应按规定给予补休或付酬。

(2)为其工作人员提供必要的食宿和符合环境保护和卫生要求的生活环境。配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。

(3)按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害,承包人应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。

(4)按有关法律、法规和规章的规定,为其管辖的所有人员办理养老保险。

(5)负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。

十、材料和设备

14  材料和工程设备的提供

14.1  承包商方提供的材料和工程设备

(1) 除合同另有规定外,为完成本合同各项工作所需的材料和和按合同规定由承包人提供的工程设备,均由承包人负责采购、验收、运输和保管。

(2) 合同规定由承包人负责采购的主要材料和工程设备,一经与供货厂家签订供货协议,应将一份副本提交监理人。

14.2  发包人提供的设备

(1) 按合同规定由发包人提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期,均规定在专用合同条款中。

(2) 承包人应根据合同进度计划的安排,提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划报送监理人审批,并抄送发包人。监理人收到上述交货日期计划后,应与发包人共同协商确定交货日期。

(3) 发包人提供的工程设备不能按期交货时,应事先能通知承包人,并按第20.2款的规定办理,由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

(4) 发包人要求按专用合同条款中规定的提前交货期限内提前交货时,承包人不得拒绝,并不得要求增加任何费用。

(5) 承包人要求更改交货日期时,应事先报监理人批准,否则由于承包人要求提前交货或不按时提货所增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

(6) 若发包人提供的工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求或交货日期拖后,由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

15  承包人材料和设备的管理

15.1  承包人设备应及时进入工地

合同规定的承包人设备应按合同进度计划(在施工总进度计划尚未批准前,按签订协议书时商定的设备进点计划)进入工地,并需经监理人核查后投入使用,若承包人需更换合同规定的承包人设备时,须监理人批准。

15.2  承包人的材料和设备专用于本合同工程

(1) 承包人运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。

(2) 承包人除在工地内转移这些材料和设备外,未经监理人同意,不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包人从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。

(3) 承包人在征得监理人同意后,可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。

15.3  承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修,关应由具有设备鉴定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录,并应配备足够的备品备件以保证施工设备的正常运行。

15.4  承包人租用的施工设备

(1) 发包人拟向承包人出租施工设备时,应在专用合同条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。

(2) 承包人可以根据自身的条件选取租发包人的施工设备。若承包人计划租赁发包人提供的施工设备,则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间,并在报价中计入相应的租赁费用,中标后另行签订协议。

(3) 承包人从其他人处租赁施工设备时,则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时,发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包人,可以相同的条件取得该施工设备的使用权。

15.5  监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时,有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应予及时增加或更换,由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

十一、交通运输

16  交通运输

16.1  场内施工道路

(1) 发包人按第4.5款规定提交给承包人使用的道路和交通设施,应由承包人负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。

(2) 除本款(1)项所述的由发包人提供的部分道路和交通设施外,承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施,并承担一切费用。

(3) 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人和监理人使用;其他承包人需要使用上述道路和设施时,应按第5.12款的规定办理。

16.2  场外公共交通

(1) 承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养护费和税款等一切费用由承包人承担。

(2) 承包人车辆应服从当地交通部门的管理,严格按照道路和桥梁和限制荷重安全行驶,并服从交通监管部门的检查和检验。

16.3  超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的物件中,若遇有超大件或超重件时,应由承包人负责向交通部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用,均由承包人承包人承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的件数、尺寸或重量时,应由发包人和承包人共同协商确定各自分担的费用。

16.4  道路和桥梁的损坏责任

承包人应为自己进行的物品运输造成工地内外公共门道路和桥梁的损坏负全部责任,并负责支付修复损坏的全部费用和可能引超的索赔。

16.5  水路运输

本条上述各款的内容亦适用于水路运输,其中“道路”一词的涵义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物;“车辆”一词的涵义应包括船舶,本条各款规定仍有效。

十二、进工程进度

17  进度计划

17.1  合同进度计划

承包人应按本合同《技术条款》规定的内容和期限以及监理人的指示,编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划(称合同进度计划),作为控制本合同工程进度的依据,并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前,应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。

17.2  修订进度计划

(1) 不论何种原因发生工程的实际进度与第17.1款所述的合同进度计划不符时,承包人应按监理人的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批,监理人应在收到该进度计划后28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。

(2) 不论何种原因造成施工进度计划拖后,承包人均应按监理人的指示,采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时,编制一份赶工措施报告报送监理人审批,赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后,应按第20.2款的规定办理;由于承包人原因造成施工进度拖后,应按第20.3款的规定办理。

17.3  单位工程(或部分工程)进度计划

监理人认为有必要时,承包人应按监理人指示的内容和时限,并根据合同进度计划的进度控制要求,编制单位工程(或部分工程)进度计划报送监理人审批。

17.4  提交资金流估算表

承包人应在按第17.1款的规定向监理人报送施工总进度计划的同时,按专用合同条款规定的格式,向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划从发包人处得到的全部款额,以供发包人参考。此后,如监理人提出要求。承包人还按监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

18  工程开工和完工

18开工通知

监理人应在专用合同条款规定的时限内,向承包人发出开工通知。承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配设备、材料进入工地。并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工准备。

18.2  发包人延误开工

监理人未按合同规定的期限发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件,承包人有权提出延长工期的要求。监理人应在收到承包人的要求后立即与发包人和承包人共同协商补救办法,由此增加的费用和工期延误由发包人承担。

18.3  承包人延误进点

承包人接到开工通知后14天内未按进度计划及时进点组织施工,监理人可通知承包人在接到通知后的7天内编制一份赶工措施报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

18.4  完工日期

本合同的全部工程、单元工程和部分工程的要求完工日期规定在专用合同条款中,承包人应在上述规定的完工日期内完成或在第20.2款和第21条规定可能延后或提前的完工日期内完工。

19  暂停施工

19.1  承包人暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工,承包人不能提出增加费用和延长工期要求。

(1) 合同中另有规定的;

(2) 由于承包人违约引起的暂停施工。

(3) 由于现场非常恶劣气候条件引起的正常暂停施工。

(4) 为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。

(5) 未得到监理人许可的承包人擅自停工。

(6) 其它由于承包人原因引起的暂停施工。

19.2  发包人暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工,均为发包人的责任,由此造成的工期延误,应按第20.2款的规定办理。

(1) 由于发包人违约引起的暂停施工。

(2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

(3) 其它由于发包人原因引起的暂停施工。

19.3  监理人的暂停施工指示

(1) 监理人认为有必要时,可向承包人发布暂停工程或部分工程施工的指示,承包人应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工,承包人应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

(2) 由于发包人的责任发生暂停施工的情况时,若监理人未及下达暂停施工指示,承包人可向其提出暂停施工的书面请求,监理人应在接到请求后的48小时内予以答复,若不按期答复,可视为承包人请求已获同意。

194  暂停施工后的复工

工程暂停施工后,监理人应与发包人和承包人协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知,承包人应在收到复工通知后,按监理人指定的期限内复工。若承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

19.5  暂停施工持续56天以上

(1) 若监理人在下达暂停施工指示后56天内仍未给予承包人复工通知,除了该项停工属于第19.1款规定的情况外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工,监理人逾期不予批准,则承包人有权作出以下选择:当暂时停工仅影响合同中的部分工程时,按第39.1款规定将此项停工工程视作可取消的工程,并通知监理人;当暂时停工影响整个工程时,可视为发包人违约,应按第42条的规定办理。

(2) 若发生由承包人责任引起的暂停施工时,承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不积极采取措施复工造成工期延误,则应视为承包人违约,可按第41条的规定办理。

20  工期延误

20.1  发包人的工期延误

在施工过程中,发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时,承包人可要求发包人延长合同规定的工期。

(1) 增加合同中任何一项的工作内容。

(2) 增加合同中任何项目的工程量超过专用合同条款第39.1款规定的百分比。

(3) 增加额外的工程项目。

(4) 改变合同中任何一项工作的标准或性质。

(5) 本合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

(6) 异常恶劣的气候条件。

(7) 非承包人原因造成的任何干扰或阻碍。

20.2  承包人要求延长工期的处理

(1) 若发生第20.1款所列的事件时,承包人应立即通知发包人和监理人,并在发出该通知后的28天内,向监理人提交一份细节报告,详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度,并按17.2款的规定修订进度计划和编制赶工措施报送监理人审批。若发包人要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则应由发包人承担由于赶工措施所增加的费用。

(2) 若事件的持续时间较长或事件影响工期较长,当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时,除应按上述第(1)项规定的程序办理外,承包人应在事件结束后的14天内,提交一份补充细节报告,详细说明要求延长工期的理由,并修订进度计划。此时发包人除按上述第(1)项规定承担赶工费用外,还应按以下第(3)项规定的程序批准给予承包人延长工期的合理天数。

(3) 监理人应及时调查核实上述第(1)和(2)项中承包人提交的细节报告和补充细节报告,并在审批修订进度计划的同时,与发包人和承包人协商确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度,并通知承包人。

20.3  承包人的工期延误

由于承包人原因未能按合同进度计划完成预定工作,承包人应按第17.2款(2)项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工,承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外,还应支付逾期完工的违约金。逾期完工违约金额规定在专用合同条款中。若承包人的工期延误构成违约时,应按第41条的规定办理。

21  工期提前

21.1  承包人工期提前

承包人征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若能按合同规定的完工日期提前完工时,则应由监理人核实提前天数,并由发包人按专用合同条款的规定向承包人支付提前完工奖金。

21.2  发包人要求提前日期

发包人要求承包人提前合同规定的完工日期时,由监理人与承包人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划,并由发包人和承包人按成本加资金的办法签订提前完成协议。其协议内容应包括:

(1) 提前的时间和修订后的进度计划。

(2) 承包人的赶工措施。

(3) 发包人为赶工提供的条件。

(4) 赶工费用和资金。

十三、工程质量

22  质量检查的职责和权力

22.1  承包人的质量管理

承包人应建立和健全质量保证体系,在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的84开内,向监理人提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和细则等的工程质量保证措施报告,报送监理人审批。

22.2  承包人的质量检查职责

承包人应严格按本合同《技术条款》的规定和监理人的指示,对工程使用的材料和工程设备以及工程所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,详细作好质量检查记录,编制工程质量报表,定期提交监理人审查。

22.3  监理人的质量检查权力

监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便,包括监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示,、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

23  材料和工程设备的检查和检验

23.1  材料和工程设备检验和交货验收

(1) 承包人负责采购的材料和工程设备,由承包人会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担。

监理人应按合同规定参加交货验收,承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

(2) 发包人负责采购的工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人。在验收时,承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担。工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起的缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

23.2  检查和检验的时间、地点和费用

对合同规定的材料和工程设备,应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。若监理人未按商定的时间派员参加检查或检验,除监理人另有指示外,承包人可自行检查或检验,并立即将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规定外,监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果,若监理人对承包人自行检查和检验结果有疑问时,可按22.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求,则应由承包人承担抽样检验的费用和工期延误责任;检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求,则应由发包人承担事后的抽样检验费用和工期延误责任。

23.3  未按规定进行检查和检验

承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验,监理人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验,承包人应遵照执行,并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。

234  不合格的材料和工程设备

(1)承包人使用了不合格的材料或工程设备,监理人有权按第26.2款规定指示予以处理,由此造成的损失由承包人负责。

(2)监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或设备不符合合同要求时,监理人可以拒绝验收,并立即通知承包人,承包人除应立即停止使用外,还应与监理人共同研究补救措施,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

(3)若按第23.1款(2)项规定的检查或检验结果表明,发包人提供的工程设备不符合合同要求,承包人有权拒绝接收,并要要求发包人予以更换,由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。

23.5  额外检验和重新检验

(1) 若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定,监理人可以指示承包人增加额外检验,承包人应遵照执行,但应由发包人承担额外检验的费用和工期延误责任。

(2) 不论何种原因,若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验,承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求时,则由承包人承担重新检验的费用和工期延误;若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则应由发包人承担其重新检验的费用和工期延误责任。

23.6  承包人不进行检查和检验的补救办法

承包人不按第23.3和23.5的规定完成监理人指示的检查和检验工作,监理人可以指派自己的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行检查和检验,承包人不得拒绝,并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

24  现场试验

24.1  现场试验材料

承包人应在工地建立自己的试验室,配备足够的人员和设备,按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验,并为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验,所需试件由承包人提供,监理人可以使用承包人的试验设备,承包人应予以协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验设备所需的费用由承包人承担。

24.2  现场工艺试验

承包人应按合同规定和监理人的指示进行现场工艺试验,除合同另有规定外,其所需费用由承包人承担。在施工过程中,若监理人要求承包人进行额外的现场工艺试验时,承包人应遵照执行,但需费用由发包人承担,影响的工期应予以合理补偿。

25  隐蔽工程和工程的隐蔽部位

25.1  覆盖前的检查

经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内,承包人应通知监理人进行检查,通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间,并附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理人应按通知约定的时间派员到场进行检查,在监理人员确认质量符合本合同《技术条款》要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。

25.2  监理人未到场检查

监理人应在约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽部位的检查,不得无故缺席或拖延。若监理人未及时派员到场检查,造成工期延误,承包人有权要求延长工期和赔偿其停工、窝工等损失。

253  重新检查

对隐蔽工程和工程隐蔽部位按第25.1规定检查并覆盖后,若监理人事后对质量有怀疑,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验,承包人应遵照执行。其重新检查所增加的费用和工期延误责任,按第23.5款(2)项的规定的相同原则划分责任。

25.4  承包人私自覆盖

承包人未及时通知监理人到场检查,私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以致揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

26  不合格的工程、材料和工程设备的处理

26.1  禁止使用不合格的材料和工程设备

工程使用的一切材料和工程设备,均应满足本合同《技术条款》和施工图规定的等级、质量标准和技术特性。监理人在工程质量的检查和检验中发现承包方使用不合格的材料和工程设备时,可以随时发出指示,要求承包人立即改正,并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。

26.2  不合格的工程、材料和工程设备的处理

(1)由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

(2)若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润及工期延误责任,由承包人承担。

27  测量放线

27.1  施工控制网

监理人应在本合同《技术条款》规定的时限内,向承包人提交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点(线)以及国家测绘标准和本工程精度要求,测设自己的施工控制网,并应在本合同《技术条款》规定的时限内,将施工控制网资料资料监理人审批。

承包人应负责管理好施工控制网点,若有丢失或损坏,应及时修复,其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程完工后应完好地移交给发包人。

27.2  施工测量

承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并应自行配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。

监理人可以指示承包人在监理人监督下进行抽样复测,当复测当中发现有错误时,承包人必须按监理人指示进行修正或补测,发包人将不再上述指示所增加的复测工作另行支费用。

27.3  监理人使用施工控制网

监理人可以使用本合同的施工控制网,承包人应及时提供必要的协助,发包人亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制网时,应按第5.12款的规定办理。

28  补充地质勘探

在合同实施期间,监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料;承包人为本合同永久工程的施工需要进行补充地质勘探时,须经监理人的批准,并向监理人提交有关资料。上述补充勘探的费用应由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探,其费用由承包人承担。

十四、文明施工

29  文明施工

发包人应负责统一管理本工程的文明施工工作,负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。发包人对文明施工统一管理和协调工作不免除承包人按第29.1款、29.2款和第30条规定应负的责任。

29.1  治安保卫

(1) 发包人应负责与当地公安部门协商,共同在工地建立或委托当地公安部门,建立一个现场治安管理机构,统一管理全工地的治安事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。

(2) 发包人和承包人应教育各自的人员遵纪守法,共同维护全工地的社会治安,协助现场治安管理机构,做好各自管辖区(包括施工工地和生活区)的治安保卫工作。

29.2  施工安全

(1) 发包人应负责统一管理本工程的施工作业以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素,应及时指示承包人采取有效措施予以改正,若承包人故意延误或拒绝改正时,则监理人有权责令其停工整顿。

(2) 承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,加强对施工作业安全的管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对其职工进行施工安全教育。

(3) 发包人或委托承包人(应在专用合同条款中约定)在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作,配备必要的消防水源、消防设备和救助设施。

(4) 发包人或委托监理人在每年汛期前组织承包人和有关单位进行防汛检查,并负责统一指挥工地的防汛和抗灾工作。

承包人应负责管辖范围内的防汛和抗灾等工作,按发包人的要求和监理人的指示,做好每年的汛前检查,配置必要的防汛物资和器材,按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。

30  环境保护

30.1  环境保护的责任

承包人在施工过程中,应遵照有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,并应对其违反上述法律、法规和规章及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。

302  采取合理的措施保护环境

(1) 承包人应在编报的施工组织设计中,做好施工弃渣的处理措施,严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣,防止任意堆放弃渣影响河道的行洪能力以及影响其它承包人的施工和危及下游居民的安全。

(2) 承包人应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施,避免由于施工造成的水土流失。

(3) 承包人在施工过程中应采取有效措施,注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。

(4) 承包人应按合同《技术条款》的规定,加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理,努力降低噪声,控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。

(5) 承包人应保持施工区和生活区的环境卫生,及时清除垃圾和弃物,并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序,防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。

十五、计量和支付

31  计量

31.1  工程量

本合同《工程量清单》中开列的工程量是合同的估算工程量,不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。结算的工程量应当是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

31.2  完成工程量的计量

(1) 承包人应按合同规定的计量办法,按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量,并在每月末随同月付款申请单,按本合同《工程量清单》的项目分项向监理人提交完成工程量月报表和有关计量资料。

(2) 监理人对承包人提交的工程量月报表进行复核,以确定当月完成的工程量,有疑问时,可以要求承包人派员与监理人共同复核,并可要求承包人按第27.2款的规定进行抽样复测。此时,承包人应指派代表协助监理人复核并按监理人的要求提供补充的计量资料。

(3) 若承包人未按监理人的要求派代表参加复核,则监理人复核修正的工程量应被视为承包人实际完成的准确工程量。

(4) 监理人认为有必要时,可要求与承包人联合进行测量计量,承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后,监理人应要求承包人派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该项目的最终结算工程量,并可要求承包人提供补充计量资料,以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包人未按监理人的要求派员参加,则监理人最终核实的工程量应视为该项目完成的准确工程量。

31.3  计量方法

除合同另有规定外,各个项目的计量办法应按本合同《技术条款》的有关规定执行。

31.4  计量单位

除合同另有规定外,均采用国家法定的计量单位。

31.5  总价承包项目的分解

承包人应将本合同《工程量清单》中的总价承包项目进行分解,并在签署协议书后的28天内将该项目的分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子项和分阶段需支付的金额。

32  预付款

32.1  工程预付款

(1) 工程预付款的总金额应不低于合同价格的10%,分两次支付给承包人。第一次预付款的金额应有低于工程预付款总金额的40%。工程预付款总金额的额度和分次付款比例在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。

(2) 第一次预付款应在协议书签订后21天内,由承包人向发包人提交了经发发包人认可的预付款保函,并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。工程预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效,承担金额为本次预付款金额,但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。

(3) 第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书报送发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后14天内支付给承包人。

(4) 工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款,直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:

R=A/(F2F1)(CF1 S

式中R——每次进度付款中累计扣回的金额;

A——工程预付款总金额;

S——合同价格;

C——合同累计完成金额;

F1——按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;

F2——按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例;

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣保留金的金额。

32.2  工程材料预付款

(1) 专用合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足以下条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款。

①     材料的质量和储存条件符合本合同《技术条款》的要求;

②     材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库;

③     承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件;

(2) 预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的90%,在月进度付款中支付。

(3) 预付款从付款后的6个月内在月进度付款中每月按该项预付款金额的1/6平均扣还。

33  工程进度付款

33.1  月进度付款申请单

承包人应在每月末按监理人规定的格式提交月进度付款申请单(一式4份),并附有第31.2款规定的完成工程量月报表。该申请单应包括以下内容:

(1) 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它的应付金额。

(2) 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

(3) 按第32.2款规定的工程材料预付款金额。

(4) 根据第37和38条规定的价格调整金额。

(5) 根据合同规定承包人应有权得到其它的金额。

(6) 扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款。

(7) 扣除按第34条规定应由发包人扣留的保留金金额。

(8) 扣除按合同规定由承包人付给发包人的其它金额。

33.2  月进度付款证书

监理人在收到月进度付款申请单后的14天内进行核查,并向发包人出具月进度付款证书,提出他认为应当到期支付给承包人的金额。

33.3  工程进度付款的修正和更改

监理人有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改;承包人亦有权提出此类修正或更改,经双方复核同意的此类修正或更改,应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。

33.4  支付时间

发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人,支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后的28天。若不按期支付,则应从逾期第一天起按专用合同条款中规定的逾期付款违约金加付给承包人。

33.5  总价承包项目的支付

本合同《工程量清单》中的总价承包项目,应按第31.5款规定的总价项目分解表统计实际完成情况,确定分项应付金额列入第33.1款第(1)项内进行支付。

34  保留金

(1) 监理人应从第一个月开始,在给承包人的月进度付款中扣留按专用合同条款规定百分比的金额作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额),直至扣留的保留金的总额达到专用合同条款规定的数额为止。

(2) 在签发本合同工程移交证书后14天内,由监理人出具保留金付款证书,发包人将保留金的一半支付给承包人。

(3)在单位工程验收并签发移交证书后,将其相应的保留金总额的一半在月进度付款中支付给承包人。

(4) 监理人在本合同全部工程的保修期满时,出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人。若保修期时尚需承包人完成剩余工作,则监理人有权在付款证书中扣留与工作所需金额相应的保留金金额。

35  完工结算

35.1  完工付款申请单

在本合同工程移交证书颁发后的28天内,承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式4份),并附有下述内容的详细证明文件;

(1) 至移交证书注明的完工日期止,根据合同所累计完成的全部工程价款金额。

(2) 承包人认为根据合同支付给他的加金额和其它金额。

35.2  完工付款证书及支付时间

监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核,并与承包人协商修改后,在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付,则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人

36  最终结算

36.1  最终付款申请单

(1) 承包人在收到第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份),该申请单应包括以下内容,并附有关的证明文件。

①     按合同规定已经完成的全部工程价款金额;

②     按合同规定应付给承包人的追加金额;

③     承包人认为应付给他的其它金额;

(2) 若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时,有权要求承包人进行修改和提供补充资料,直至监理人后,由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。

36.2  结算单

承包人向监理人提交最终付款申请单的同时,应向发包人提交一份结算清单,并将结算清单的副本提交监理人。该结算清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算清单金额。但结算清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后生效。

36.3  最终付款证书和支付时间

监理人收到经其同意的最终付款申请单和结算清单副本后的14天内,向发包人出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明:

(1) 按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。

(2) 发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。

发包人审查最终付款证书后,若确认还应向承包人付款,则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款,则发包人应通知承包人,承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。不论是发包人或承包人,如不按期支付,均应按专用合同条款第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。

若承包人和监理人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见,监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书,双方应按上述规定执行。尚对于未取得一致的部分,双方均有权将按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。

十六、价 格 调 整

37  物价波动引起的价格调

371 价格调整的差额计算

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,按以下公式计算差额,调整合同价格。

△P=P0A+∑BnFtn/Fon-1)

式中   △P   需调整的价格差额;

P0      按第33.2款35.2款和36.3款规定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额(不包括价格调整,不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付和扣还;对第39条规定的变更,若已按现行价格计价的亦不计在内);

A    定值权重(即不调部分的权重);

Bn     各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子在合同估算中所占的比例;

Ftn     各可调因子的现行价格指数,指与第33.2款35.2款和36.3款规定的付款证书相关周期最后一天前42天各可调因子的价格指数;

Fon     各可调因子的基本价格指数,指投标截止日期前42天的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源规定在投标辅助资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价部门或统计部门提供的价格指数,若缺少上指数时,可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格替代。

37.2  暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数时,可暂用上一次的价格指数计算,并在以后的付款中再按有关规定进行调整。

37.3  权重的调整

由于按第39.1款规定的变更导致原定合同中的权重不合同理时,监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。

37.4  其他的调价因素

除在专用合同条款中另有规定和本条各条款规定的调价因素外,其余因素的物价波动均不另行调价。

37.5  工期延误后的价格调整

由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工,则对原定完工日期后施工的工程,在按第37.1款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第20.2款规定延长了完工日期,但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工,则对延期期满后施工的工程,其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。

38  法规变更引起的价格调整

在投标截止日期前的28天后,国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更,导致承包人在实施合同期间后需要的工程费用发生除第37条规定以外的增减时,应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。

十七、变   更

39  变更

39.1 变更的范围和内容

(1) 在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示,承包人不得擅自变更。

①  增加或减少合同中的任何一项工作内容;

②  增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比;

③  取消合同中任何一项工作(但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施);

④  改变合同中任何一项工作的标准或性质;

⑤  改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸;

⑥  改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序;

⑦  追加为完成工程所需的任何额外工作。

(2) 第39.2款(1)项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时,不予调整该项目的单价。

39.2  变更的处理原则

(1)变更需要延长工期时,应按第17.2和第20.2款的规定办理;若变更使合同工作量减少,监理人认为应予提前变更项目的工期时,由监理人和承包人协商确定。

(2)变更需要调整合同价格时,按以下原则确定其单价或合价;

① 本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价;

② 本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时,则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础,由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价;

③ 本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考,则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价.

39.3  变更指示

(1) 监理人应在发包人授权范围内,按第39.1款的规定以及时向承包人发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及监理人按第39.2款规定指明的变更处理原则。

(2) 监理人在向承包人发出任何图纸和文件前,应仔细检查其中有否存在第39.1款所述的变更。若存在变更,监理人应按本条款(1)项规定发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人发出的图纸和文件后,经检查认为其中存在第39.1款所述的变更而监理人未按本款(1)项规定发出变更指示,则应在收到上述图纸和文件后14天内或在开始执行前(以日期早者为准)通知监理人,并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后14在内答复承包人;若同意作为变更,应按本款(1)项规定补发变更指示;若不同意作为变更,亦应在上述期限内答复承包人。若监理人未在14天内答复承包人,则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。

39.4  变更的报价

(1) 承包人收到监理人发出的变更指示后28天内,应向监理人提交一份变更报价书。其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及变更项目的报价单。监理人认为有必要时,可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。

(2) 承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时,可在收到变更指示后的7天内通知监理人,监理人则应在收到通知后的7天内答复承包人。

39.5  变更决定

(1) 监理人应在收到承包人变更报价书后的28天内对变更报价书进行审核后作出决定,并通知承包人。

(2) 发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见,则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期,并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人,此时承包人应遵照执行。对已实施的变更,监理人可将其暂定的变更费用列入第33.2款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的28天内要求按第44.1款的规定提请争议调解组解决,若在此时限内双方均未提出上述要求,则监理人的变更决定即为最终决定。

(4)在紧急情况下,监理人向承包人发出的变更指示,可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后,应先按指示执行,再按第39.4款的规定向监理人提交变更报价书,监理人则仍应按本款(1)、(2)项的规定补发变更决定通知。

39.6  变更影响本项目和其它项目的单价或合价

按第39.1款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动,以致影响本项目和其它项目的单价或合价时,发包人和承包人均有权要求调整本项目和其它项目的单价或合价,监理人应与发包人和承包人协商确定。

39.7  合同价格增减超过15%

完工结算时,若出现由于第39条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额,以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额(不包括备用金和第37和第38条规定的价格调整)的总和超过合同价格(不包括备用金)的15%时, 在除了按第39.6款确定的变更工作的增减金额外,若还需对合同价格进行调整时,其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。若协商后未达成一致意见,则应由监理人在进一步调查工程实际情况后提出调整意见,征得发包人同意后将调整结果通知承包人。上述调整金额仅考虑变更引起的增减总金额以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起的增减总金额之和超过合同价格(不包括备用金)的15%的部分。

39.8  承包人原因引起的变更

(1) 若承包人根据工程施工的需要,要求监理人对合同任一项目和任一项工作作出变更,则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准,承包人不得擅自增加变更。

(2)承包人要求的变更属合理化建议的性质时,应按第59条的规定办理。

(3) 承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

39.9 计日工

(1) 监理人认为有必要时,可以通知承包人以计日工的方式,进行任何一项变更工作。其金额应按承包人在投标书中提出,并经发包人确认后列入合同文件的计日工项目及其单价进行计算。

(2) 采用计日工的任何一项变更工作,应列入备用金中支付,承包人应在该项变更实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。

①     项目名称、工作内容和工作数量;

②  设入该项目所有人员姓名、工种、级别和耗用工时;

③  投入该项目的材料数量和种类;

④  投入该项目的设备型号、台数和耗用工时;

⑤  监理人要求提交的其它资料和凭证。

(3) 计日工项目由承包人按月汇总后按第33.1款的规定列入月进度付款申请单中,由监理人复核签证后按月支付给承包人,直至该项目全部完工为止。

40 备用金

40.1  备用金的定义

备用金指由发包人在本合同《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额

40.2  备用金的使用

监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作,并根据第39条规定的变更办理。

该项金额应按监理人的指示,并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后,将根据本款作出的决定通知承包人。

40.3 提供凭证

除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外,承包人应提交监理人要求的属于备用金专项开支的有关凭证。

十八、违约与索赔

41  承包人的违约

41.1  承包人违约

在履行合同过程中,承包人发生下述行为之一者属承包人违约。

(1) 承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误。

(2) 承包人违反第10和11条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去。

(3) 未经监理人批准,承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

(4) 承包人违反第26.1款的规定使用不合格的材料和工程设备,或拒绝按第26.2款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。

(5) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程,而拒绝按第20.3款规定采取有效措施赶上进度,造成工期延误。

(6) 承包人在保修期内拒绝按第53条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复,或监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。

(7) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

41.2  对承包人违约发出警告

承包人发生第41.1款的违约行为时,监理人应及时向承包人发出书面警告,限其在收到书面警告后的28天内予以改正。承包人应立即采取在效措施认真改正,并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取有效改正措施所增加的费用,由承包人承担。

41.3  责令承包人停工整顿

承包人在收到书面警告后的28天内仍不采取有效措施改正其违约行为,继续延误工期或严重影响工程质量,危及工程安全,监理人可暂停签发支付工程价款凭证,并按第19.3款的规定暂停其工程或部分工程施工,责令其停工整顿,并限令承包人在14天内提交整顿报告报送监理人。由此增加的费用和工期延误责任由不得承包人承担。

41.4  承包人违约解除合同

监理人发出停工整顿通知28天后,承包人继续无视监理人的指示,仍不提交整顿报告,亦不采取整改措施,则发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程,使用承包人设备、临时工程和材料,另行组织人员或委托其他承包人施工,但发包人的这一行动并不免除承包人按合同应负的责任。

41.5  解除合同后的估价

因承包人违约解除合同后,监理人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定,并证明:

(1) 在解除合同时,承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额。

(2) 未用或已经部分使用的材料、承包人设备和临时工程等的估算金额。

41.6  解除合同后的付款

(1) 若因承包人违约解除合同,则发包人应暂停对承包人的一切付款,并应在解除合同后发包人认为合适的时间,委托监理人查清以下付款金额,并出具付款证书报送发包人审批后支付。

①  承包人按合同规定已完成的各项工作应得到的金额和其他应得的金额;

②  承包人已获得发包人的各项付款金额;

③  承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其它应支付金额;

④  由于解除合同,承包人应合理赔偿发包人损失的金额。

(2) 监理人出具上述付款证书前,发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。此后,承包人有权得到按本款(1)项①减去②、③和④的余额,若上述②、③和④相加的金额超过①的金额时,则承包人应将超出部分付还给发包人。

41.7  协议利益的转让

若因承包人违约解除合同,则发包人为保证工程延续施工,有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何报务的协议和利益转让给发包人,并在合同解除后的14天内,通过法律程序办理这种转让。

41.8  紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程之实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救时,承包人声明无能力或不愿立即执行,则发包人在权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

42  发包人违约

42.1  发包人违约

在履行合同过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

(1) 发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需要的条件。

(2) 发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

(3) 发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准支付申请和付凭证,导致付款延误。

(4) 由于法律、财务等原因导致发包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

42.2  承包人有权暂停施工

(1) 若发生第42.1款(1)、(2)项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正上述违约行为,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

(2) 若发生第42.1款(3)项的违约时,发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金,逾期28天仍不支付,则承包人有权暂施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

42.3  发包人违约解除合同

若发生第42.1款(3)、(4)项的违约时,,承包人已按第42.2款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除合同的要求,并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除。

42.4  解除合同后的付款

若因发包人违约解除合同,则发包人应在解除合同后的28天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用(应减去已支付给承包人的金额)。

(1) 即将交付给承包人,或承包人依法应予以接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用,发包人一经支付此费用,该材料、工程设备和其它物品即成为发包人的财产。

(2) 已合理开支的、确属承包人为完成所发生的而发包人未支付的费用。

(3) 承包人设备运回承包人基地或合同另行规定地点的合理费用。

(4) 承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遗返费和其它合理费用。

(5) 由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。

(6) 在合同解除日前按规定应支付给承包人的其它费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其它金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果通知承包人。

43 索赔

43.1  索赔的提出

承包人有权根据本合同任何条款及其它有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的28天内,将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。

43.2  索赔的处理

(1) 监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续做好记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本。

(2) 监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述时限内将索赔处理决定通知承包人。

(3) 发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后的14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人,若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知的14天内,将确定的索赔金额列入第33条、第35条、或第36条规定的付款证书中支付;若双方或任何一方不接受监理人的决定,则双方均可按第44.1款的规定提请争议调解组解决。

(4) 若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

43.3  提出索赔的期限

(1) 承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按36.1款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后所发生的新的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。

十九、争 议 的 解 决

44  争议调解

44.1  争议的提出

发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组调解,并抄送另一方。在争议尚未第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

44.2  争议调解组

发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协调成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名合同管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请,并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

44.3  争议的评审

(1) 合同双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

(2) 争议的被诉方收到申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

(3) 争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。

(4) 在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体评审组专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。

(5) 若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。

(6) 若发包和承包人或其中任何一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可收到上述评审意见后的28天将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述28天限期内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,,双方均应遵照执行。

45  友好解决

发包人和承包人或其中任一方按第44.3款(6)项的规定发出仲裁意向通知后,争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后的42天内仍未能解决争议,则任何一方均有权提请仲裁机构仲裁。

46  仲裁或诉讼

46.1 仲裁

(1) 发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。

(2) 发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

(3) 在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。

46.2  诉讼

发包人和承包人因本合同发生争议,未能达成书面仲裁协议时,任一方均有权向人民法院起诉。    

二十、风险和保险

47  工程风险

47.1  发包人的风险

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均由发包人承担风险责任。

(1) 发包人负责提供的工程设计不当造成的损失和损坏。

(2) 由于发包人责任造成的工程设备的损失和损坏。

(3) 发包人和承包人均未能预见的、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同发生的除外。

(4) 战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏, 但承包人迟延履行合同发生的除外。

(5) 其它由于发包人原因造成的损失和损坏。

47.2  承包人的风险

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均由承包人承担风险责任。

(1) 由于承包人对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。

(2) 由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

(3) 其它由于承包人原因造成的损失和损坏。

47.3  风险责任的转移

工程通过验收并移交给发包人后,原由承包人按上述第47.2款规定承担的责任风险同时转移给发包人(在保修期发生的在保修期前承包人原因造成的损失和损坏除外)。

47.4  不可抗力解除合同

合同签订后发生第47.1款(3)和(4)项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方或任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。

48  工程保险和风险损失的补偿

48.1  工程和施工设备的保险

(1) 承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险(包括材料和工程设备),投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。

(2) 承包人应以承包人的名义投保施工设备险,投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定,但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。

(3) 工程和施工设备的扣除期限及其保险责任范围为:

1) 从承包人进点至颁发工程移交证书期间,除保险公司规定的除外责任以外的工程(包括材料和工程设备)和施工设备的损失和损坏。

2) 在保修期内,由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

3) 承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

48.2  损失和损坏的费用补偿

(1) 在工程开工至完工移交期间,任何未保险的或从保险部门得到的费用尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时,应由发包人或承包人根据第47.1或47.2款规定的风险责任承包人承担所需的费用,包括由于修复风险损失过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。

(2) 若发生的工程风险包含第47.1和47.2款所述的发包人和承方的共同风险,则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商,按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。

(3) 若发生承包人设备(包括其所租用的施工设备)的损失和损坏,其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时,除第47.1款所列的风险外,应由承包人自行承担其所需的全部费用。

(4) 在工程完工移交给发包人后,除了在保修期内发现的由于保修期前承包人的原因造成的损失和损坏外,应由发包人承担任何风险造成工程(包括工程设备)的损失和修复损坏所需的全部费用。

49  人员的工伤事故

49.1  人员工伤事故的责任

(1) 承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员(包括分包人的人员)承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担其自己雇用人员的工伤事故责任,但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。

(2) 发包人应为其现场机构雇用的全部人员(包括监理人员)承担工伤事故责任,但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员的伤亡,则应由承包人承担其工伤事故责任。

49.2  人员工伤事故的赔偿

发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第49.1款规定,对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

49.3  人员工伤事故的保险

在合同实施期间,承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。承包人可要求其分包人投保自己雇用人员的人身意外伤害险,但此项投保不免除承包人按第49.2款规定应负的责任。

50  人身和财产的损失

50.1  发包人的责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失:

(1) 工程或工程的任何部分对土地的占有所造成的第三者财产损失。

(2) 工程施工过程中,承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成的第三者财产损失。

(3) 由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

50.2  承包人的责任

承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

50.3  发包人和承包人的共同责任

由于承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人员伤害和财产损失,若其中含有承包人的部分责任时,应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。

50.4  第三者责任险(包括发包人的财产)

承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险,保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地区发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任,其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

51  对各项保险的要求

51.1  保险凭证和条件

承包人应在接到开工通知后的84天内向发包人提交按合同规定的各项保险合同的副本,并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。

51.2  保险单条件的变动

承包人需要变动保险单的条件时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。

51.3  未按规定投保的补救

若承包人在接到开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险,则发包人可以代为办理,所需费用由承包人承担。

51.4  遵守保险单规定的条件

发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件,任何一方违反保险单规定的条件时,应赔偿另一方由此造成的损失。

二十一、完工与保修

52  完工验收

52.1  完工验收申请报告

当工程具备以下条件时,承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附完工资料)。

(1) 已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目,但经监理人列入保修期内完成的尾工项目除外。

(2) 已按第52.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。

(3) 已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

52.2  完工资料

完工资料(一式六份)应包括:

(1) 工程实施概况和大事记。

(2) 已完工工程移交清单(包括工程设备)

(3) 永久工程竣工图。

(4) 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

(5) 未完成的缺陷修补项目清单。

(6) 施工期的观测资料。

(7) 监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录(含图片和录像资料)以及其它应补充的完工资料。

52.3  工程完工的验收

监理人收到承包人按52.1款规定提交的完工验收申请报告后,应审核其报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。

(1) 监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时,可拒绝或推迟进行完工验收,但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人,指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求,并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。

(2) 监理人审核后对上述报告中所列的工作台项目和工作内容持有异议时,应在收到报告后的28天内将意见通知承包人,承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告,直至监理人同意为止。

(3) 监理人审核后认为工程已具备完工验收条件,应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程移交证书,颁发给承包人。

(4) 在签署移交证书前,应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期,并在移交证书中写明。

52.4  单位工程验收

在全部工程完工后,经发包人同意,承包人可申请对本合同专用条款第1.3款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收,其验收的内容和程序应按第52.1至第52.3款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件,验收后应由发包人或授权监理人按第52.3款的规定签发该单位工程的移交证书。

52.5  部分工程验收

在全部工程完工验收前,发包人根据合同进度计划的安排,需要提前使用尚未全部完工的某项工程时,可以对已完成的部分工程进行验收,其验收内容和程序可参照第52.1至第52.3款的规定进行,并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书,其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位,还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。

52.6  施工期运行

(1) 按第52.4、52.5款进行验收的单位工程或部分工程,发包人需要在施工期投入运行时,应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核,在证明其能确保安全时才能够投入施工期运行。

(2) 在施工期运行中发现的工程缺陷和损坏,应按第53.2款(2)项的规定办理。

(3) 因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难,应由监理人与承包人和发包人协商可以合理分担的费用。

52.7  发包人不及时验收

(1) 若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程,并具备了完工验收的条件,但由于非承包人原因使完工验收不能进行时,应由发包人或授权监理人进行初步验收,并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示,由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程不符合合同要求时,承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作,并承受缺陷修复的费用。

(2) 若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收,或在验收后不颁发工程移交证书(即不接收工程),则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用。

53  工程保修

53.1  保修期

保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前,已经发包人提前验收的单位工程或部分工程,若未投入正常使用,其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。

53.2  保修责任

(1)保修期内,承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作;对已移交发包人使用的工程和工程设备,则就由发包人负责日常维护工作。承包人仍应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复,直至监理人检查合格为止。

(2)发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中,发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏,则承包人应按监理人的指示负责修复,直至监理人检查合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验,若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏,应由承包人承担修复费用;若经查验确发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏,则应由发包人承担修复费用。

53.3  保修责任终止证书

在整个工程保修期满后的28天内,由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补,则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后,再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任证书,发包人和承包人均应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。

54  完工清场及撤退

54.1  完工清场

工程移交证书颁发前(经发包人同意,可在保修期满前),承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理,并需经监理人检验合格为止。

(1)工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

(2)临时工程已按合同规定拆除,场地已按合同要求清理和平整。

(3)按合同规定应撤离的承包人设备和余的建筑材料已按计划撤离工地,废弃的施工设备和材料亦已清除。

(4)施工区内的永久道路和永久建筑物周围(包括边坡)的排水沟道,均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

(5)主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物,已按监理人的指示予以清除。

54.2  施工人撤退

整个工程的移交证书颁发后的42天内,除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地,并应按本合同《技术条款》的规定清理和平整临时征用施工用地,做好环境恢复工作。

二十二、其它

55  纳税

承包人应按有关法律、法规的规定纳税。除合同另有规定外,承包人应纳的税金包括在合同价格中。

56  严禁贿赂

严禁对本合同有关的单位和人员采用贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益。

若发现任何上述行为,发包人和承包人均应进行追查和处理,构成犯罪的由司法部门处理。

57  化石和文物

在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其它遗物等均为国家财产。承包人应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品,应立即把发现的发现的情况通知监理人,并按监理人的指示做好保护工作。由于采取保护措施而增加的费用和工期延误,应按第20.2款的规定办理。

58  专利技术

(1) 承包人应保障发包人免于承担工程所用的任何材料、承包人设备、工程设备或施工工艺等方面因侵犯专利权等知识产权而引起的一切索赔和诉讼,保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它关费用。但如果此类侵犯是由于遵照发包人的要求,或发包人提供的设计或本合同《技术条款》规定所引起的除外。

(2) 发包人要求采用的专利技术,应办理相应的审报审批手续,承包人则应按发包人的规定使用,并承担使用专利技术的一切试验工作。专利技术审报和试验所需的费用由发包人承担。

(3) 发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密,应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人疏漏而遭损害。若由于发包人的责任或其人员的不正当行为造成承包人知识产权的侵害,承包人有权要求发包人赔偿损失和承担相应的侵权责任。

59  承包人的合理化建议

在合同实施过程中,承包人对发包人提供的施工图纸、技术要求及其它方面提出的合理化建议,应以书面形式提交监理人,建议的内容应包括建议的价值、对其它工程的影响和必要的设计原则、标准、计算和图纸等。监理人收到承包人的合理化建议后,应会同发包人与有关单位研究后确定。若建议被采纳,需待监理人发出变更决定后方可实施,否则承包人仍应按原合同规定进行施工,。若由于采用了承包人提出的合理化建议降低了合同价格,则发包人应酌情给予奖励。

60  合同生效和终止

60.1  合同生效

除合同另有规定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并盖单位公章后,合同生效。

60.2  合同终止

承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,发包人或被授权监理人已颁发保修责任终止证书,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止。

第 二 部 分

 


前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读,一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1、词语涵义

1.1  有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人是:(填入发包人的名称)    。

(4)分包人是:(填入分包人的名称)    。

1.3  有关工程和设备的词语

(4)主体工程包括以下工程:

1)(填入工程名称);

2)…….

(5)单位工程指以下工程:

1)(填入单位工程名称);

2)…….

3  合同文件的优先顺序

除合同另有规定外,解释合同文件夹的优先顺序如下:(示例,供参考)

(1)协议书(包括补充协议)

(2)中标通知书;

(3)投标报价书;

(4)专用合同条款;

(5)通用合同条款;

(6)技术条款;

(7)图纸;

(8)已标价的工程量清单;

(9)经双方确认进入合同的其它文件。

4  发包人的一般义务和责任

4.4  提供施工用地

发包人提供给承包人的施工用地范围和时限见(填入施工用地范围图表名称,用地范围图应标明范围的坐标)。

若招标文件初步规定施工用地范围而未规定用地的确切界限和分片提供的期限时,本款可作如下修改:

删去本款全文,并代之以:

发包人负责办理工地范围内的征地和移民,向承包人提供施工用地,提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

4.15  其它一般义务和责任

(可根据具体工程情况补充)

承包人的一般义务和负责

5.15  其它一般义务和责任

(可根据具体工程情况补充)

履约担保

6.1  履约担保证件

本款采用履约保函形式的担保金额为合同价格的   %;采用履约担保书形式的担保金额为合同价格的   %。

6.2  履约担保证件有效期

本款亦可采用以下方案。

删去本款全文,并代之以:

履约保函自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。履约担保书自合同生效日起至工程移交证书颁发后一年内一直效。上述两种证件应在其有效期结束后14天内退还给承包人。

监理人和监理人员

7.1  监理人的职责和权力

本款(2)项补充:

监理人在行使下列权力之前,必须得到发包人的批准(注:发包人可根据具体情况规定需经批准的权力范围,以下示例供参考)。

1)  按第11条规定,批准工程的分包;

2)  按第20条规定,确定延长完工期限;

3)  按第39条规定,当变更引起的合同价格增加大于%时作出变更决定;

4)  ……

5)  ……

尽管有能上能下规定,但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时,在不免除合同规定的承包人责任的情况下,监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作,即使没有发包人的事先批准,承包人也应该立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用,并通知承包人。

11  分包

11.1  工程分包应经批准

若需规定分包总金额的限额时,本款应作如下修改:

本中的“经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去”改为“经监理人同意的分包工程总金额不得大于合同价格的   %,且分包人不得将分包的工程再分包出去”。

11.2  发包人指定分包人

本款(1)项后补充:

发包人指定的分包人的分包工作内容和资质如下:

(1)分包工作内容。

(2)分包人名称及地址。

(3)分包人具有的与分包工作类似的经验:

1)工程名称及地址;

2)工程主要特征;

3)合同价格;

4)工程完成年月;

5)工作内容和履行合同情况;

6)该工程的发包人名称及地址。

14  材料和工程设备的提供

14.2  发包人提供的设备

(1) 按合同规定由发包人提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期如下表。

发包人提供的工程设备表(参考格式)

(4) 本款(4)项规定的发包人要求按计划交货日期提前向承包人交货的期限为   天

增加条款:若发包人根据工程的特殊情况需要指定部分材料和工程设备的供应来源时,增加下款:

14.3 发包人指定供应来源的材料和工程设备

(1)发包人指定来源材料和工程设备如下页表

发包人指定供应来源的材料和工程设备(参考格式)

(2)承包人应按合同进度计划及监理人指定的格式和期限,提交上述材料和工程设备的需用计划,经监理人批准后,由承包人与指定的供货厂家签订供货协议,并应将协议副本提交给监理人。

(3)除合同另有规定外,承包人应负责上述材料和工程设备的采购、验收、运输和保管,并承担上述工作所需的全部费用。

(4)上述指定的供货厂家不能按供货协议规定的规格、数量、质量或时间要求提供材料和工程设备时,由发包人和承包人共同与供货厂家交涉,若由此导致费用增加和工期延误,应依倨其原因由发包人和承包人分担各自的责任。

15  承包人材料和设备的管理

15.4  承包人租用的施工设备

删去本款(1)项全文,并代之以:

(1)发包人可向承包人出租下表列的施工设备

发包人可向承包人出租下表列的施工设备表

注:设备状况栏内应填写设备的新旧程度,如系旧设备应写明设备的购进时间、已使用的小时数和最近一次的大修时间。

17  进度计划

17.4  提交资金流估算表

本款补充下表

资金流估算表(参考格式)                金额单位

18  工程开工和完工

18.1  开工通知

监理人应在    年    月    日前发出开工通知

18.4  完工日期

本合同全部工程、单位工和分部工程的要求完工日期如下表。

要求完工日期表(参考格式)

20  工期延误

20.3  承包人的工期延误

本款补充下表。

逾期完工违约金表(参考格式)

上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定,但其最终的累计总金额不应超过合同价格的    %

21  工期提前

21.1  承包人提前工期

本款补充下表。

提前完工奖金表(参考格式)

23  材料和工程设备的检查和检验

23.1  材料和工程设备的检验和交货验收

若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时,本款应作如下修改:

本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收,”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备,还是发包人指定供应来源的材料和工程设备,均由承包人负责检验和交货验收。”

29  文明施工

29.2  施工安全

若发包人需要委托承包人在工地建立一支消防队伍时,本款应作如下修改:

删去本款(3)项全文,并代之以:

发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作,并配备必要的消防设备和救助设施,所需费用由承包人承担。对消防的要求见本合同《技术条款》。

32  预付款

32.1  工程预付款

本款(1)项中工程预付款总金额为价格的   %,第一次支付金额为该预付总额的%,第二次支付金额为该预付款总额的   %

本款(4)项中先后出现的两个“专用合同条款规定的数额”,分别为“合同价格的   %”和“合同价格的   %”。

32.2  工程的材料预付款

本款(1)项中所指的“主要材料”为:

1)(填入主要材料名称)

2)……..

3)……..

33  工程进度付款

33.4  支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

34  保留金

本款(1)项中“专用合同条款规定的百分比”为“    %”,“专用合同条款规定的数额”为“合同价格的    %”。

37  物价波动引起的价格调整

37.4  其它的调价因素

(若还有除通用合同条款规定外的调价因素和调价办法,可在本款作补充规定)。

39  变更

39.1  变更的范围和内容

本款第(1)项2)中,“专用合同条款规定的百分比”为“      %”。

39.3  变更指示

若用于河道疏浚工程时,本款应补充:

本款增加第(4)项,其条文为:

(4)河道疏浚工程的变更造成承包人无法使用原选用的疏浚设备完成变更工作量时,非合同双方协商同意按变更处理,承包人可以不实施这项变更工作。

47  工程风险

47.1  发包人的风险

若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时,本款应补充:

本款(2)项中,在“造成”后插入“材料和“三字。

48工程保险和风险损失的补偿

48.1工程和施工设备的保险

若由发包人投保工程险时,删去本款第(1)项全文,并代之以:

发包人应以发包人和承包人的共同名义投保工程险(包括材料和工程设备)。投保的工程项目和其它有关情况说明如下:

(根据工程具体投保情况填写)

50  人身和财产的损失

50.4  第三者责任险(包括发包人的财产)

若由发包人负责投保第三者责任险时,本款应做如下修改:

本款第一句中“承包人应以承包人和发包人的共同名义………”改为“发包人应以发包人和承包人的共同名义………….”.

51  对各项保险的要求

51.1  保险凭证和条件

若由发包人负责投保工程险和第三者责任时,本款应做如下修改:

本款第一句中”承包人应向发包人提交合同规定的各项保险单的副本。………..”改为”发包人和承包人应相互提交按合同规定的各项保险单的副本。…..”。

51.2  保险单条件的变动

若由发包人负责投保工程险和第三者险时,本款应作如下修改:

删去本款全文,并代之以:

“发包人或承包人需要与保险公司协商变动各自投保的保险单条件时,应事先征得另一方的同意,并通知监理人。”

51.3  未按合同规定投保的补救

若由发包人负责投保工程险和第三者险时,本款应做如下修改:

删去本款全文,并代之以:

“发包人或承包人接到开工通知后84天内未按合同规定的条件办理保险,则另一方可以代为输出,所需费用由合同规定的投保责任方承担。”

53  工程保修

53.1  保修期

本合同工程的保修期为   年。

增加条款:用于河道疏浚时,增加下款:

53.4  疏浚工程无保修责任

疏浚工程无保修期,承包人对已完工验收的疏浚工程,在工程移交证书写明的完工日期后所发生的工程缺陷,河道缩窄呀其它不合格之处,都不承担保修责任。

60  合同终止和生效

60.1  合同生效

若合同生效需经公证或鉴证时,本款应作如下修改:

在“签字并盖公章”与“后”之间插入“和办理公证或鉴证”。

增加条款:若合同需要保密时,增加下条:

61  保密

除第9.5款和第58条(3)项规定外,双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密,违者应对泄密造成的后果承担责任。

增加条款:若承包人为联合体时,增加下条:

62  联合体各成员承担连带责任

承包人为两个或两个以上企业法人联合组成的联合体时,各成员应为履行本合同承担连带责任,并应推举其中的一个成员为该联合体的责任方,代表联合体的任一方或全体成员承担本合同的责任,负责与发包人和监理人联系并接受指示,以及全面负责履行合同。经发包人确认的联合体协议和章程作为合同文件的组成部分,在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议和章程

更多相关推荐:
水利水电工程施工协议书

水利水电工程施工协议书合同编号发包人名称以下称发包人拟修建工程接受了承包人名称以下称承包人的投标双方达成如下协议并于年月日签订了本协议书合同总金额为人民币大写1本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款...

水利水电工程施工合同范本

水利水电工程标准施工合同范本根据中华人民共和国标准施工招标文件20xx年版水利水电工程标准施工招标文件20xx年版编制1第一节通用合同条款1一般约定11词语定义通用合同条款专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋...

水利水电工程标准施工合同范本20xx年版

水利水电工程标准施工合同范本中华人民共和国标准施工招标文件20xx年版中华人民共和国水利部lt水利水电工程标准施工招标文件gt20xx年版目录第一部分合同协议书1第二部分通用合同条款31一般约定32发包人的义务...

水利水电工程施工合同书

水利水电工程施工合同书建设单位施工单位市区镇村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建现依照这人民共和国合同法中华人民共和国招投标法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双...

水利水电工程施工合同书

赤峰市资源型城市经济转型开发试验区供水工程施工第二标段合同协议书发包人赤峰龙泉供水有限责任公司承包人内蒙古绰勒水利水电股份有限公司二一年月合同协议书发包人全称赤峰龙泉供水有限责任公司承包人全称内蒙古绰勒水利水电...

重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本

重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本工程名称发包人承包人重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制使用说明1重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本与水利部国家电力公司国家工商行政管理总局联合颁发的水利水电工程施...

水利水电工程施工合同和招标文件示范文本

题目水利水电土建工程施工合同条件示范文本颁布单位水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局发文编号GF20xx0208第一部分通用合同条款一词语涵义词语涵义除上下文另有要求者外合同中下列词语应具有本条所...

水利水电施工合同范本

中华人民共和国水利部中华人民共和国国家电力公司中华人民共和国国家工商行政管理局二年二月第一部分通用合同条款一词语涵义词语涵义除上下文另有要求者外合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义有关合同双方和监理人的词语发包...

重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本(cyz-20xx-0208)

Yz20xx0208重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本工程名称发包人承包人重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制使用说明1重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本与水利部国家电力公司国家工商行政管理总局联合...

关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知

关于印发水利水电工程施工合同和招标文件示范文本的通知20xx年2月13日水建管20xx62号各省自治区直辖市计划单列市水利水电厅局电力局公司工商行政管理局各流域机构新疆生产建设兵团水利局各有关单位为加强水利水电...

水电安装施工合同范本1

甲方代表以下简称甲方乙方代表以下简称乙方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律法规本着平等自愿诚实守信的原则甲乙双方就康田南川18号地块住宅小区的水电消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致制订立如下...

水电安装施工合同范本

水电安装施工合同施工单位简称乙方兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程由乙方施工根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定结合本工程的实际情况为了明确工程项目及双方责任本着互相协...

水利水电工程施工合同范本(34篇)