公司内部承包协议书

时间:2024.3.19

公司内部承包协议书

甲方: 乙方:根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、规定,本着平等合作,相互信任,互惠互利精神,经甲、乙双方共同协商,由乙方绿化工程承包人 。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上,就有关事宜达成以下协议: 一、甲方职责:

1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。

2、接待业主组织的考察等活动,参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作,相关活动开支由乙方承担。

3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外,对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。

二、乙方职责:

1、维护甲方企业声誉,认真履行甲方与业主签订的工程合同,不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。

2、按本协议有关条款约定,向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的材料#5@p及劳务#5@p,以供甲方做账使用。

3、自行负责工程款催收。

4、需甲方配合参与的工作,提前两日通告甲方,并承担甲方所发生的费用(包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费)。

5、经乙方对外签订的合同协议,一切经济、法律责任均由乙方承担。

6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工,并接受检查,承担安全生产和文明施工的所有费用,乙方如发生安全事故,负责处理善后工作,并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。

7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限,具体日期按竣工日期起计算。

三、费用及支付方式:

1乙方独立经营,自负盈亏,乙方上缴甲方管理费(不含税),该项目的税金由乙方负责缴纳,管理费按工程决算额同比收取2%。

2、支付方式:甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。

四、违约责任:

1、任何一方违约,对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。

2委员会仲裁。

五、其他:

1、如果与业主发生合同纠纷,裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。

2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时,甲方可

终止本协议,乙方应赔偿甲方相关损失。

3、未尽事宜,双方共同协商,或签订补充协议。

4代理人签署与加盖公章后生效。全部养护工程合同期满,业主工程款全部到位后,双方结清相关费用时终止。

甲方:

委托代表人:

日期: 年 月

乙方: 日 日期: 年 月 日


第二篇:广高公司内部承包协议书


建筑工程内部承包协议书

甲方:江西省广高建设工程有限公司

乙方: 工程项目经理部

为了加强项目现场管理,不断完善项目管理经营机制;促进各项生产要素在项目上真正得到最佳结合;对项目进行全面、有效、全过程的管理,为用户提供满意的产品。本着责、权、利相结合的原则,经甲乙双方协商同意,就 工程项目承包事宜,特订立本协议,共同遵守。

第一条:管理组织措施

1、本项目成立工程项目经理部,由项目经理对本项目施工全过程的工期、质量、安全、工程款用途进行管理并承包各项技术经济指标。

2、项目经理是项目施工的直接指挥者和组织者,对完成工程项目的各项技术经济指标全面负责。

3、对本项目工程的具体管理工作由项目经理在保证各管理职能到位的前提下,本着高效精干的原则,自行在内部或外部选聘管理人员组阁项目经理部,实行专职管理。

第二条:承包经济指标

1、本项目利益分配实行项目经理承包责任制,自负盈亏。政府规定缴费(包括营业税、个调税、印花税、企业所得税、定额管理费等)均由甲方代扣代缴,费额由乙方承担。

2、甲乙双方经协商一致,甲方向乙方收取工程总造价的费,其余款额分配给乙方作为承包总额。

3、甲方收取管理费的时间:甲方收取额在决算前按建设单位付款额或施工产值的同比例结算,到决算后按决算额清算。

第 1 页 共 4页

第三条:承包质量安全指标

1、在工程施工过程中,乙方应严格贯彻执行各项国家标准,检查、监督生产班组做好质量自检、互检以及经理部的质量复验、接受甲方和上级主管部门进行质量复检和评定。发生质量事故应及时上报(12小时内),保护现场、协助甲方调查处理,并落实质量整改措施和质量事故的处理决定。

2、项目经理组织开展现场质量小组活动,落实质量管理责任制。保证工程项目交工验收的质量考核,达到与建设单位合同承包的质量等级。

3、项目经理对安全生产负直接责任,在施工过程中,应严格贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,加强安全生产教育,建立安全生产责任制,制订和督促实施安全生产技术措施,遵守安全生产管理制度,严禁违章指挥,制止违章作业,做到安全生产标准化管理。

4、乙方向生产班组交任务时,必须进行安全生产操作要求和交叉施工协作配合关系的要求交底。每日组织班组进行安全检查,及时落实安全生产整改措施,从安全生产的要求出发,处理问题要果断,解决问题要及时,负责到人,负责到底。

第四条:承包工期指标

1、乙方根据建设单位合同工期要求,认真编制工程施工总进度计划和旬、月、季施工作业计划,并按计划进度形象部位进行施工动态控制。

2、项目经理在组织带领项目经理部精心组织施工的同时,积极地做好各专业施工的协调及配合工作,调动生产班组的积极性,保证工程施工连续、均衡地顺利进行,按建设单位合同承包要求的期限,如期办理竣工验收、交付使用。

第五条:承包技术档案管理指标

1、在工程施工过程中,乙方必须做好除国家《建筑工程施工质量验

第 2 页 共 4页

收统一标准》中规定的质量控制资料之外,还应做好工程所在地质量监督部门规定的其他各项技术资料。

2、技术档案资料应及时收集、认真核对做到前后相符,并在整理、分类、统一编号装订和保证无误的情况下,及时移交甲方且办理好交接手续,以备检查。

第六条:双方责任

(一)甲方责任

1、负责对乙方的经营状况及履行工程合同全过程的技术、质量、安全等进行管理监督。

2、帮助处理工程承包合同实施过程中的内外协调工作,为乙方顺利完成工程承包任务创造有利条件。

(二)乙方责任

1、负责对工程组织施工,计划安排现场施工生产人、财、物的一切事宜;负责按照建设单位工程承包合同要求如期按质完成,确保社会信誉。

2、如期编制各类经济技术资料,及时办理工程价款、设计变更签证、工期签证、竣工决算签证。

3、在施工过程中,若遇施工质量未达到要求的修补或返工;因违反操作规程,违章作业或非甲方原因发生的机械设备和火灾及人身伤亡事故的损失,经济往来中的债权、债务和承包经营盈亏,均由乙方负责处理与承担。

4、乙方应自觉端正经营作风,恪守职业道德,合法经营。若乙方违法经营造成的一切后果均由乙方自负,对甲方造成损失的,承担赔偿责任。

第七条:附则

1、乙方在经营活动中的费用开支和承包工程的与建设单位的施工合同中规定的一切优惠条件,均由乙方承担。

第 3 页 共 4页

2、与建设单位合同中各项奖罚的发生额均由乙方享受或承担。

3、本协议经甲乙双方代表签字后生效,并各代表本方承担全部责任。有效期自工程开工至工程交付使用且收到建设单位全额工程款后,甲乙双方结清工程款止。

4、本协议在执行过程中若发生异议,由甲乙双方协商解决。协议中尚有未尽事项,双方另行签订补充协议。如有违约,违约方应承担另一方产生的经济损失。

5、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方:江西省广高建设工程有限公司

法定代表人

或委托代理人:

项目经理部

代表人:

协议签订日期: 年 月 日

第 4 页 共 4页

更多相关推荐:
公司内部承包经营协议书

公司内部承包经营协议书XXXXX的公司内部承包经营协议书甲方发包方XXXXXX乙方承包方本协议签订的背景乙方系甲方公司内部股东经公司股东会同意决定将公司目前正在开发的房地产工程项目以公司内部承包的方式发包给乙方...

公司内部承包协议书

公司内部承包协议书甲方吉林市宏海电力设备安装有限公司乙方吉林市宏海电力设备安装有限公司为进一步挖掘企业潜力控制成本提高效益经公司研究决定对承揽的施工工程项目实行公司内部承包制度依照有关法律行政法规部门规章相关司...

企业内部经营承包协议书

企业内部经营承包协议书甲方河南省豫兴建筑安装有限公司以下简称甲方乙方以下简称乙方为优质高效完成甲方承包的工程现委托乙方负责承建施工任务甲乙双方通过协商就双方的责任权利与义务及其它相关的事宜达成如下协议一工程名称...

建筑公司内部承包协议书

XXXXXXXX工程有限公司内部承包协议书甲方XXXXXXXX工程有限公司乙方工程项目名称为了加强工程质量和安全管理切实落实岗位责任制将责任落实到人公司实行工程内部承包的办法由承包人自行拓展业务促进公司业务发展...

企业内部承包协议书

企业内部承包协议书项目名称承包人签订日期XXXXXXXX建筑安装有限公司协议须知为了明确双方责权利关系完善各自职责根据中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例及建设工程安全生产管理条例并结合...

内部承包协议书版本

内部承包协议书甲方全称新疆苇湖梁发电厂华源电力安装公司乙方全称项目部依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则甲方和乙方双方就内部承包工程施工事项经协商达...

建筑工程挂靠(内部承包)协议书

内部承包协议书甲方地址电话法定代表人乙方住址电话法定代表人工程概况工程名称工程建筑面积平米结构层次层开竣工时间年月建设单位有限公司造价为明确双方职责做到权益分明甲方于日与乙方对以上项目由乙方实行内部承包独立核算...

营销策划中心内部承包协议书

营销策划中心内部承包协议书甲方山东发有限公司乙方营销策划中心按照集体公司与开发公司的战略部署为促进公司团队与个人的成长决定以现有资源为基础重新梳理营销策划团队组织架构采取内部承包的方式开展内部房地产开发项目的销...

公司内部承包经营协议书

内部承包经营协议书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方为进一步的明确责任落实分工做好商铺投资的经营管理经甲乙双方协商一致现将商铺经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营订立本合同双方应共同遵守严格执行具体合同条款...

公司内部承包合同的效力如何认定--王某诉刘某经营合同纠纷案

公司内部承包合同的效力如何认定王某诉刘某经营合同纠纷案20xx0118案情原告王某被告刘某原告诉称请求被告支付承包费21万元并赔偿经济损失1000元被告辩称本案实际应为股东权纠纷发包人不应是本案的原告实际上是公...

公司内部承包协议

合同编号程承包协江苏鲁人建设发展有限公司19议工工程承包协议发包方江苏鲁人建设发展有限公司以下简称甲方承包方余花兵以下简称乙方身份证32112319xx12306214为了不断完善企业内部经营机制适应当前竞争的...

工程施工内部承包协议

工程施工内部承包协议书甲方乙方为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制确保工程质量和安全生产文明施工保证建设工程施工合同履约实行企业目标管理本着平等自愿公平和诚实信用的原则现根据公司的实际情况双方就本工程施...

公司内部承包协议书(28篇)