建筑设计合同(标准格式合同)

时间:2024.3.19

GF-20##-0209

建 设 工 程 设 计 合 同

(民用建设工程设计合同)

工程名称:                                           

工程地点:                                       

合同编号:                                          

设计证书等级:             乙级                   

发包人:                                          

设计人:                                             

签订日期:                 年   月    日             

              

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局      监制

发   包   人                                                       

设   计   人                                      

发包人委托设计人承担                工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程设计市场管理规定》。

1.2  国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段等、投资及设计费见下表。

第三条 发包人应向设计人提交的有关的资料及文件。

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

第五条  本合同设计收费估算为            人民币,设计费支付进度详见下表。

 注:1. 按照付费次序支付各阶段设计费。

2. 最终设计费按施工图面积核定,在第四次付费时一并结算,多退少补。

3. 本合同履行后,定金抵作设计费。

第六条  双方责任

6.1  发包人责任:

6.1.1  发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人员设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

     在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费

标准,相应支付设计费。

6.1.3  发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4  发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2  设计人责任:

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2  设计合理使用年限为五十年

6.2.3  设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4  设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.2.5  设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条  违约责任

7.1  在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2  发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的 1  %。

7.4  由于设计人自身原因,延误了按本合同第四规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八条  其他

8.1  发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数,设计人另行收工本费。

8.3  本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所产生的费用由发包人承担。

8.4  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.6  本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由绵阳市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后双未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8.7  本合同一式    份,发包人      份,设计人      份。

8.8  本合同经双方签章后生效。本合同生效后,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.9  本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同有同等的法律效力。

8.10除双方签名外,本合同条款原则上不认可手工痕迹,如确需要对合同内容进行手工增减、改动,须双方均在手工痕迹处加盖公章,方能认为手工痕迹有效。

                           (此下无正文)

发包人名称:(盖章)                  设计人名称:(盖章)                                 

法定代表人:(签字)                  法定代表人:(签字)

或委托代理人:(签字)                或委托代理人:(签字)

住    所:                           住     所:

电    话:                           电    话:

传    真:                           传   真:  

开户银行:                           开户银行:

银行帐号;                           银行帐号:  


第二篇:测绘合同标准格式合同


附件2

测 绘 合 同

(GF-2000-0306)

工程名称:

合同编号:

家 测 绘 局 制定国 国家工商行政管理局

定作人(甲方): 合同编号:

承揽人(乙方): 签订地点:

承揽人测绘资质等级: 签订时间:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):

第三条 执行技术标准:

测绘合同标准格式合同

其它技术要求:

第四条 测绘工程费:

1、 取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。 2、 取费项目及预算工程总价款:

测绘合同标准格式合同

3、 工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。 4、___________________________________________________。 第五条 甲方的义务

1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。

3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。 5、 允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

6、_____________________________________________________ 。 第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起 日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。 4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的全部或部分转包给第三方。 6、_____________________________________________________。 第七条 测绘项目完成工期

测绘合同标准格式合同

全部成果应于_____年_______月______日前交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起 日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:

第十条 测绘工程费支付日期和方式

1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的_____ %,人民币______ 元。

2、当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的_____ %,人民币______ 元。

3、当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的_____ %,人民币_____ 元。

4、乙方自工程完工之日起 日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_____ 日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5、第十一条

1、自测绘工程费全部结清之日起 日内,乙方根据技术设计的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。

测绘合同标准格式合同

乙方向甲方交付约定的测绘成果______ 份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费 ______元。 第十二条 甲方违约责任

1、合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向偿付乙方预算工程费的30%,人民币_____ 元;

乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的_____%(____ 元)向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值( _____元/日)计算,同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工窝费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、_____________________________________________________ 。 第十三条 乙方违约责任

1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款_____ %,人民币_____ 元,并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位。乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期失费按合同约定的预算工程总造价款的____ %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工作拖期,乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)

造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为______ 天,到_______ 年______月_______ 日完成,并向甲方提供测绘成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同

工程款总额20%赔偿损失。

5、乙方擅自转包本合同标的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币______ 元)的违约金。

6、____________________________________________________. 第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 其他约定:

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后的未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第十八条 附则

1、 本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕测绘工程结算完成后,本合同终止。

2、 本合同一式_____ 份,甲方_____ 份,乙方______ 份。

定作人名称(盖章): 承揽人名称(盖章):

定作人住所: 承揽人住所: 邮政编码: 邮政编码: 联系人:

电话:

传真:

E—Mail: E

开户银行:

银行帐号:

法定代表人:

(签字):

(委托代理人)

联系人: 电话: 传真: —Mail: 开户银行: 银行帐号: 法定代表人: (签字):(委托代理人)

更多相关推荐:
建筑设计合同范本

西华县财富广场建筑设计合同书1委托单位甲方设计单位乙方甲乙双方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定的有关规定就委托乙方进行西华县财富广场1楼建筑设计一事在平等互利协商一致的...

建筑工程设计合同范本

XXX集团范20XXZB0X建筑工程设计合同编号项目名称建设地点发包人设计人签订地点签订日期年月日1建筑工程设计合同发包人甲方设计人乙方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定甲乙双方本着平等自愿公平诚实信...

建筑设计合同

建设工程设计合同意见稿工程名称工程地点设计证书等级发包人委托承包人承担同工程设计经双方协商一致签订本合第一条本合同依据下列文件签订11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程设计市场管理规定12国家及地...

建筑工程设计合同范本

建设工程设计合同甲方全称乙方全称深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司甲方委托乙方承担设计经双方协商一致签订本合同第一条本合同签订依据11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法12建设工程质量管理条例建设工程勘...

《建设工程设计合同》(示范文本)[二](GF-20xx-0210)

GF20xx0210建设工程设计合同二专业建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计工...

建筑工程设计合同范本

建筑工程设计合同合同编号建设工程设计合同项目名称项目建设地点委托方甲方承接方乙方签订日期二OO九年月0建筑工程设计合同目录正文1合同依据2项目概况3设计范围4服务与职责5费用付款方式设计成果和进度要求及交付6甲...

建筑设计标准合同

GF20xx0209建设工程设计合同一民用建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号设计证书等级甲方乙方签订日期年月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局限性制定发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计经双方协...

建筑工程设计合同(一)标准模板A4

GF20xx0209建设工程设计合同一民用建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计经...

万科设计合同范本

建筑工程设计合同合同编号建设工程设计合同项目名称项目建设地点委托方甲方承接方乙方签订日期二OO九年月0建筑工程设计合同目录正文1合同依据2项目概况3设计范围4服务与职责5费用付款方式设计成果和进度要求及交付6甲...

万科设计合同范本

建筑工程设计合同合同编号3501028888777769建设工程设计合同项目名称阳光SOHO项目建设地点台北后山阳光SOHO委托方甲方张启新承接方乙方翁馨签订日期二O一五年五月0建筑工程设计合同目录正文1合同依...

民用建筑工程设计合同(范本)

GF20xx0209建设工程设计合同民用建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级甲级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计经双...

勘查设计标准合同20xx版(房屋建筑工程)(GF-20xx-0209)

GF20xx0209合同编号建设工程设计合同房屋建筑工程住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定1说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法...

建筑设计合同范本(36篇)