机电安装合同范本

时间:2024.3.20

机电设备安装工程施工承包合同

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。

一、工程名称:×××电站机电设备安装工程

二、工程地点:

三、工程内容:详见工程量报价清单。

四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

六、付款方式:

(1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

(2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

七、双方责任:

甲方:

1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。 乙方:

1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收:

1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。

九、安全管理:

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。

4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁:

1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。 十一、其他:

1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

1)设计图纸及招投标文件的技术要求。

2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

3)设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

十三、合同份数:

本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。

甲 方: 乙 方:

法人代表(委托人): 法人代表(委托人):

联系电话: 联系电话:

开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号:


第二篇:买卖合同(机电设备,空白)(版本号:v1.0_20xx-08-08)


版本号:v1.0_2013-07-08

买 卖 合 同 (机电设备类)

买方(合同专用章):

授权代表(签字): 住所地:

联系电话/传真:

邮政编码:

开户行及帐号:

签订日期: 年 月

卖方(合同专用章):

授权代表(签字): 住所地:

联系电话/传真:

邮政编码:

开户行及帐号:

签订日期: 年 月

1 日 日

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等互利、等

价有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同。

1 标的物(详细描述)

1.1 品名:

1.2 规格型号:

1.3 产地:

1.4 制造商:

2 数量

2.1 数量:

2.2 供货内容:(见附件) 。

3 质量要求和技术标准

3.1 质量要求:

3.2 技术及设计制造标准:(详见技术附件)。

4 价款和支付

4.1 合同价款:

小写:

大写:

4.2合同价款构成:

4.3 价款支付方式和时间: 5 交付

5.1 交付方式:

5.2 交付时间和内容:

5.3 交付地点:

2

5.4 卖方应提供的单证和资料:

6 包装

6.1 包装标准:

6.2 包装物及标识的具体要求:

6.3 包装费用由卖方承担,双方另有约定除外。

6.4 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。

7 运输

7.1 运输方式:

发货地点:

到达地点:

收货人:

7.2 运费及相关费用承担:

7.3 卖方交由承运人运输的在途货物,毁损灭失的风险由卖方承担。

7.4 卖方按照约定将货物交运后,买方变更到达地点或收货人的,由此产生的费用和风险由买方承担。

8 验收与安装调试

8.1 验收

8.1.1买方应在货到后 日内,确定验收日期,并提前 日通知卖方,卖方应委派人员参加验收。如果卖方接到买方通知后未按照通知确定的时间参加验收,视为已同意买方单方进行验收并接受验收结果。如果买方逾期未进行验收,视为已完成验收。

3

8.1.2验收应依据本合同约定的相关要求和标准,如合同未明确约定的,按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认。

8.1.3 验收结果与合同约定不符,卖方应负责 。

8.2 安装调试

8.2.1卖方应在验收后 日内完成对设备的安装与调试,达到合同约定的要求和标准,并保证设备正常运转。买方在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

8.2.2安装工作完全符合合同要求和标准,并且单机试车成功,双方代表可在 日内现场签署安装竣工书。但不免除卖方在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。

8.2.3 设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标, 经双方代表签字确认后,即完成了对全部设备的最后验收。

8.3 在安装调试期间,如果卖方提供的设备、材料有缺陷或由于卖方技术人员的指导错误或卖方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买方设备、材料损坏,卖方应采取必要的补救措施,并赔偿买方的损失。

8.4 双方对验收与安装调试过程中因设备技术和质量等方面出现异议,应提交 产品质量和技术监督机构进行鉴定。

9 质量保证

9.1 质量保证期限自完成8.2.3约定事项之日起 个月。

9.2质量保证期内,由于卖方责任导致设备停用时,则质量保证期应按实际停用时间相应顺延。

9.3 卖方同意将货款总额的 %即:人民币 元(大写) 作为质量保证金。质量保证期内,出现质量问题,卖方不能按买方的要求无偿返修

4

或返修后质量仍不符合约定的,质量保证金将不再返还。

9.4买方派员或委托第三方监造设备,并不替代或解除卖方对产品质量的责任。

10 保密

双方因本合同所知悉的商业秘密承担保密义务。未经对方同意,不得以任何形式泄露给第三方或使用。

11 技术服务及培训

12 合同变更和解除

12.1双方协商一致,可变更或解除合同。变更或解除合同应采用书面形式。

12.2 发生下列情形之一的,一方可以解除合同:

12.2.1 因不可抗力,致使合同目的不能实现。

12.2.2 卖方未按合同约定期限交货,经催告后 日内仍未交货;

12.2.3 货物质量不符合约定,且卖方未按买方要求采取必要补救措施的,买方有权解除合同。

12.2.4 买方无正当理由拒绝接收货物的,卖方有权解除合同。

12.3 合同变更或解除,不能免除违约方应承担的违约责任,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

13 违约责任

13.1 卖方未按期交付货物,每逾期一天,应向买方支付迟延交付部分货款金额 %的违约金,同时负责赔偿给卖方造成损失。

13.2 买方未按合同约定付款,每逾期一天,应向对方支付未付货款金额 %

5

的违约金。

13.3 如发生12.2.3情形, 买方有权要求卖方支付 违约金,如给买方造成损失的,卖方还应承担赔偿责任。

13.4 卖方保证对所交付货物不侵犯第三方的权利,否则应承担由此给买方造成的一切损失。

13.5 卖方未在约定的期限内完成对设备的安装调试,应赔偿由此给买方造成的损失。

13.6 一方违反本合同第10条约定,应向对方承担赔偿责任。

13.7 发生其它违约情形,违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错,应各自承担相应责任。

14 不可抗力

14.1 由于不可抗力,如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件,导致不能完全或部分履行本合同义务,受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任,但应在不可抗力发生后 小时内及时通知对方,并在其后 日内向对方提供有效证明文件。

14.2 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

15 争议解决方式:

15.1因合同发生争议,双方应协商解决。

15.2如协商不成,可选择下列第 种方式解决:

(一)提交 仲裁机构申请仲裁;

(二)依法向 人民法院提起诉讼。

6

15.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,提交双方上级领导协商解决。如仍不能解决,可选择仲裁方式解决。 16 效力及其他

16.1 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。

16.2 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。

16.3 合同附件及补充协议是合同组成部分,具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致,以补充协议为准。

16.4 本合同一式 份,买方执 份,卖方执 份。

7

更多相关推荐:
机电安装工程承包合同

机电安装工程承包合同项目名称发包方总包方分包方1合同协议书发包方甲方地址法定代表人职务联系电话传真总包方乙方地址法定代表人职务联系电话传真分包方丙方地址法定代表人职务联系电话传真依照中华人民共和国合同法中华人民...

机电安装工程合同

永贵五凤煤业有限责任公司工业广场3510KV变电所机电安装工程施工合同文件甲方永贵五凤煤业有限责任公司乙方贵州冶金建设公司签订日期年月日目录第一部分合同协议书3第二部分专用合同条款291词语定义及合同文件292...

机电设备安装合同

机电设备安装合同合同编号年月日书甲方乙方日期机电设备安装合同书以下简称甲方为实施合同名称已接受以下简称乙方对该项目的投标甲方和乙方共同达成如下合同1本合同书与下列文件一起构成合同文件合同文件的优先顺序如下1合同...

机电设备安装施工合同

机电设备安装施工合同签约单位以下简称甲方以下简称乙方签订地点签订时间根据中华人民共和国合同法中华民族建筑法及其有关法律行政法规遵循平等自等公平和诚实信用的原则明确双方职责和分工协作双方就本建设项目工程中机电设备...

机电安装工程空白合同

编号机电工程分包合同工程名称发包方甲方分包方乙方1协议书总包方甲方分包方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则总包方和分包方双方就分包工程施工事项...

机电安装合同协议书

北京地铁8号线二期工程土建施工03合同段机电安装工程专业分包合同合同编号ZT15JBJDT80321号工程名称北京地铁八号线二期03合同段机电安装工程工程发包人中铁十五局集团有限公司北京地铁八号线二期03合同段...

机电施工合同范本

结构工程劳务分包合同发包单位甲方江西省华景建设集团有限公司分包单位乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规双方本着友好合作平等自愿公正和诚实信用的原则结合本工程具体情况经甲乙双方协商一...

机电设备安装合同

机电设备安装合同甲方乙方根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定为保护双方的合法权益结合本工程的具体情况双方达成如下协议共同遵守1工程项目11工程名称装修工程12工程地点南京13工程内容装潢装修2工程价...

机电设备安装分包合同

机电设备安装分包合同工程承包人分包人签约地点签约时间第一部分协议书工程承包人全称分包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和中建股份合同管理手册等管理规定遵循平等自愿公平和诚实...

买卖合同(机电设备类)文本

合同编号HBSYQCGYC20xxMM买卖合同机电设备类合同名称购买工作站采购合同物探研究院11451200买方华北石油管理局器材供应处卖方华北石油通信公司法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人开户银行工行华...

光伏电站机电设备安装合同模板

XXXXXX公司XXXXX并网光伏发电项目机电安装工程施工合同建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方合同编号年月日建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方经双方协商甲方将项目机电安装工程按招标文件技术规范书及...

XX电站机电设备安装合同

合同编号XXXXXXXX有限公司XXXXXX电站电气设备安装调试合同建设单位xxxxxxxxxxxxxxxxxxx施工单位xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同文本建设单位以下简称甲方xxxxxxxxxxx...

机电安装合同范本(20篇)