展馆设计施工合同样本

时间:2024.3.23

合 同 书

建 设 单 位(甲方):XXXX

布展施工单位(乙方): 签订日期 : 年 月 日

1

布 展 施 工 合 同

建 设 单 位 (甲方):XXXX

布展施工单位(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。

一、 工程概况

1. 工程名称: XXXX

2. 工程地点: XXXX

3. 承包范围: 展厅布展设计及施工

4. 建筑面积: 约XXXX平方米

5. 承包方式: 包工包料、设计施工一体化

6. 工程内容:

布展设计施工一体化:含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善,以及配套工程的安装,局部吊顶、地面面层的铺饰,模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备,LOGO设计表现制作等。

布展项目内容是由乙方所提供的,经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容,为本合同签订的依据。

合同生效后,乙方在 15 日内完成方案设计优化,报甲方审核。

二、 合同工期

1. 开工日期: 年 月 日

2. 竣工日期: 年 月 日

3. 合同工期总日历天数 X天。

三、 质量标准

布展质量标准: 合格

四、 合同价款

金额(大写人民币): XXXXX 元整 。

(小写人民币)¥:XXXXX 元

五、付款方式

1.合同签订后七日内应预付项目总款的 30 %。

2. 方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。

3. 内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的 30 %。

2

4. 布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。

5. 工程余款为项目总款的2% ,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟.数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。保修期满后两周内支付。

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、补充协议书

3、中标通知书

4、招标文件、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款,通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分 通用条款》(因本工程内容为布展设计和施工,如发生不能适用于该通用条款的事宜时,甲、乙双方协商解决)。

7、标准、规范及相关技术文件

8、施工图纸

9 、明确双方权利,义务的记要、协议

10、工程报价单或预算书

11、原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求

双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的

组成部分。

七、甲方工作

1. 开工前 4 天向乙方进行现场交底,清除现场影响施工的障碍物,并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2. 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查,协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认,并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理设计完善,文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误,不应由乙方承担责任。

进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,乙方向甲方递交工程量签证单,甲方应在回执上签署姓名和收到时间,自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见,二日内没有认可或书面意见,则视为该手续已被认可。 3

八、 乙方工作

1.参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2.指派 为乙方项目经理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料,因乙方整理和设计的原因影响工期,责任由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。

4.在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,由乙方承担费用。

5.严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

6.施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7. 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:本合同实施过程中,承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责,并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号、门卫人员等作出具体安排。确保施工安全无事故,承担由此引起事故责任所造成的损失。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:执行通用条款,承包人协助发包人办理相关手续,因承包人原因造成的罚款由承包人承担。施工场地清洁卫生以及其他方面的要求:按标准化现场要求办理,做好文明施工,保持场地整洁卫生,所发生费用由承包人承担。

8.材料设备供应:承包人采购材料设备的约定:均由承包人采购,承包人按照布展施工图设计要求进行材料采购,必须符合设计要求及有关规范要求的合格产品。所有主要设备和材料的选购,须报发包人同意,方可进行采购和安装。

9、开工前,乙方向甲方提供五套图纸,并按发包人要求提供开工申请报告、总进度计划、设备、材料供应总计划。工程竣工验收后一个月内,乙方负责将竣工资料整理成册,送交甲方。

10、设计变更须有设计方的设计变更通知单,并经发包人认可。现场签证须发包人项目负责人签字。

九、 关于工期的约定

4

1.因甲方未按合同约定完成工作,影响工期,工期顺延。

2.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。给甲方造成的其他损失的由乙方承担。

3.因甲方设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

十、竣工验收及价款结算约定

1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家布展工程竣工验收有关规定,向甲方提供竣工资料及竣工验收报告,甲方自接到竣工报告单后 7 日内组织验收,并在验收后7日内给与认可或提出整改意见,乙方按意见要求进行整改,并承担自身原因造成的整改费用。

2、工程竣工验收通过,甲方应签发接受证书,乙方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

3 、布展工程未经验收或竣工验收未通过的,乙方负责监管馆内各种钥匙及设备控制,甲方不得擅自使用馆中任何设备,甲方强行使用时,发生的质量问题及其他问题由甲方承担责任,并视为甲方对竣工验收报告已被认可。根据高院法释[2004]14号第十三条、第十四条规定的解释,以使用之日为竣工日期,视为甲方验收合格通过。

4. 由于乙方原因造成工程质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。非乙方因素造成的布展工程质量事故,责任由甲方承担,工期相应顺延。

5、本合同价款采用(1)(2)(3)方式确定。

(1)采用固定总价格合同,合同价款中包括的风险范围:

a、合同执行期内,国家有关工程建设的政策变化;

b、合同执行期内,投标材料价格的市场变化;

c、合同执行期内,施工临时停电、停水造成的停工;

d、合同执行期内,因客观原因造成承包人停工、窝工;

e、合同执行期内可能发生的其他费用,包括市政、市容、环保、交通、治安、绿化、占道等;

f、投标时漏算、少计的工程量。

风险费用的计算方法:

5

(2)风险范围以外合同价款调整方法:施工阶段经甲方签证同意的设计变更,按如下原则处理:如果工程量清单有适用于变更工程的单价时,可参照工程量清单中已有的价格确定;原清单中只有类似变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;合同中没有适用或类似变更工程的价格,可参照20xx年版《XX省建筑工程消耗量定额》、20xx年《XX省建筑工程消耗量定额XX市价目表》及其配套的费用文件;20xx年版《XX省安装工程消耗量定额》、20xx年《XX省安装工程消耗量定额XX市价目表》及其配套的费用文件,《XX省建筑工程量计算规则》、《XX省安装工程量计算规则》,费率执行费用定额规定范围的下限,或以甲方及监理单位的签证价格结算。

(3施工过程中如无变更或增减项目,此合同价即为最终结算价;如有大的改动或增减,甲乙双方需另外签定增补协议,结算时在原合同的基础上进行相应增减,即结算价=合同价±增减项.

十一、违约责任

1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

⑴发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包人同意。

⑵因发包人未按合同约定完成工作,影响工期,工期顺延。

2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

⑴因承包人责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

⑵承包人未能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,则承包人按每延误一天支付合同总价的0.05%,并承担发包人由此而造成的相关损失。

⑶因承包人原因本工程质量验收达不到协议书约定的质量标准,则无条件返工至协议书约定的质量标准。

3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的:

(1)提交有关主管部门调解;

(2)依法向XX仲裁委员会提请仲裁。

6

4、本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包,否则发包人有权终止合同,一切损失由承包人承担。如某些专业工程承包人自行施工质量不能令发包人满意,发包人同意承包人做分包处理,承包人应做好分包人的管理工作。 十二、技术培训及质量保修责任

1、承包人在不收取任何形式培训费用的情况下,对发包人的管理、技术人员提供设备使用的相关培训、设备定期的维护保养检查。进行理论知识、实际操作技能和排除故障的指导。承包人派出的培训人员,应对所提供的设备具有3年以上的安装和维修经验。

2、属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人如不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。

3、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏汽、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,一小时到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

4、在国家规定的工程合理使用期限内,由于工程质量和其他由于承包人的责任造成的对第三人人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任及其其他责任。

5、模型出现任何故障,乙方应在接到通知后12小时之内到达现场,并及时解决,保证不影响模型的正常展出。如有重大接待任务承包人派专人现场值班全程操控。

十三、合同生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:XX,本合同双方约定自签订之日后生 效,一式四份各持两份。本合同履行完成后自动终止。

双方有关展馆布展的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。 十四、其他未尽事宜双方另行协商

甲方:(公章签字) 乙方:(公章签字)

法人(代理人): 法人(代理人):

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

7


第二篇:工程合同样本


工程施工维护合同

承包方(全称): 杭州海康威视系统技术有限公司 (以下简称甲方)

施工方(全称): 杭州泽杭科技有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公开和诚信的原则,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守。

第1条 工程概况

1、工程名称:杭州海关讯问同步录音录像系统项目

2、工程地点:杭州市西湖区文一西路567号浙江省看守所

3、工程内容:在约定时间内完成特审室监控项目所有硬件设备的安装、调试、系统软件平台的开通和验收工作及项目验收合格后叁年内的售后服务维护工作(不包含设备维修)。乙方负责提供所有项目所需的设备安装工程辅材(除甲方提供的设备主材外)。

4、工 期:满足建设单位的施工进度要求( 日历天)。

5、开工日期:20xx年 月 日 竣工日期:20xx年 月 日

6、工程质量标准:经建设单位(业主)验收合格

7、施工依据及要求:视频监系统项目(招投标)文件

8、本工程施工费款项计人民币:? 10000元,大写: 壹万元 整;该合同总价已包含了所有税金及相关费用,乙方应向甲方提供正式工程安装#5@p。

第2条 供料范围

本工程所需的一切涉及硬件安装的工程辅材(除甲方所提供的设备主材)均由乙方负责供应。乙方提供的相关工程辅材质量要求应满足国家标准并符合相关工程设计、验收标准。由于乙方提供的工程辅材质量不合格或质量原因导致工程的返工或工程验收不合格的,其返工及项目损失费用由乙方负责赔偿。由甲方所提供的系统设备及材料,由甲方负责采购和运输,并根据工程进度分批次发往施工现场。

第3条 甲方项目代表

1、甲方任命 为项目代表,行使合同约定的甲方权利,履行合同约定的

甲方职责。

2、甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权利和职责,并可在任何时候

撤回这种委派。实施委派与撤回时应提前三天书面通知乙方。

3、甲方代表的指令、签证、通知等由其本人签字加盖公章后,以书面形式交给乙方

代表,乙方代表在回执上签署姓名收取后生效。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后三天内提出书面回复,甲方代表在收到乙方回复后三天内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

第4条 乙方驻工地代表

1、乙方任命 先生为驻工地负责人,行使合同约定的乙方权利,自签订本

合同日起开始履行合同约定的乙方职责。

2、乙方的要求、请示和调整等以书面形式由乙方代表签字后送交甲方,由甲方代表

在回执上签署姓名,一式贰份,甲、乙双方各存壹份。

3、乙方代表按甲方批准的施工组织设计(或施工方案),依据合同发出的指令、签证、

要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施。若乙方措施明显不当给甲方造成损失,应承担相应的赔偿责任。

4、乙方代表易人应提前十天书面通知甲方,并经甲方书面同意后方可易人,后任继

续承担前任应负的责任,甲方有权要求撤换不称职的乙方代表。

5、乙方代表应切实做好本工程施工人员的组织和管理工作,并按照项目投标文件及

项目验收标准组织施工。在项目实施期间乙方代表应服从并配合甲方管理人员的项目管理工作。

第5条 暂停施工

甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,同时书面告之乙方,并在提出要求后三天内提出处理意见。乙方应按甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方书面复工要求后三天内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的费用由甲方承担,工期相应顺延;因乙方原因造成停工的费用由乙方承担,工期不予顺延。

第6条 设备与工程质量检查和返工

乙方应随时接受甲方、建设方及有关政府质量监督部门对系统的检查验收,为检查验收提供便利条件,并按甲方的要求协调系统进行返工、修改,并承担由其自身原因导致返工、修改费用,因甲方不正确纠正引起的费用,由甲方承担。在施工期间,甲方对不正确施工未作过纠正的,其纠正的权利至竣工验收合格之日止。

第7条 隐蔽工程验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行系统自检合格并经建设单位或甲方项目代表检查合格,在隐蔽和中间验收前通知建设单位及甲方项目代表参加。验收不合格,乙方将在限定时间内修改后按上述规定重新提交验收。

第8条 基本责任

1、质量责任:

1) 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规程和标准进行

施工,并接受甲方、建设方等领导的监督检查。

2) 乙方须按施工图纸和说明要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,

必须返工,其工料费损失由乙方承担,若由于工期延长给甲方及建设方造成的损失应予等额赔偿;工程质量低劣又无法挽救的,乙方负责赔偿全部工料损失,并赔偿甲方的所有损失。

3) 乙方在施工过程中,须按规定安排设备质量检查人员,按照有关规定及本合同的

要求进行质量检查,并积极配合政府有关质量监督部门的检查和监督。

4) 乙方须严格按建设方的有关要求和规定提供施工文件,并按工料规范内的技术要

求及施工阶段补充的技术要求,和建设方及设计单位认可的图纸上的说明及通过批准之施工文件进行施工和验收。

5) 乙方所提供的材料以及甲方所提供的设备、材料前必须先报建设单位及相关单位

认可后方可使用。设备材料的供应必须满足工程进度的需要。

6) 甲方运往施工现场的设备、材料须经乙方验收确保合格无故障后,乙方方可安装。

甲方的设备供应必须满足乙方工程进度的安排。

7) 在维保期内负责保修和维护,除人为原因或不抗力除外,乙方在接到甲方维修通

知后1小时内响应,24小时内排除故障。

8) 乙方提供叁年7×24小时技术维修服务,并按季度进行系统巡检。

2、安全与保险:

1) 乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,负责

施工人员及管理人员安全;必须为施工人员办理人身意外伤害保险等责任险,施工中如违反上述规定而发生伤亡事故,其损失全部由乙方负责。

2) 甲乙双方应各自购买保险以保障其供应的物料在运送途中直至运抵工地的一切意

外事故。

3) 乙方须为其雇员购买必需的保险。保险期须自本工程开始直至竣工完成证书发出

为止。

4) 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责

现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,对乙方进行处罚,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

3、 施工管理:

1) 乙方必须保证足够数量的施工人员在现场进行施工以满足工程进度方面的要求,

安排工程施工必须的现场施工队长、工程师、班长及施工人员,并具有相关资格证书与施工管理经验。

2) 甲方需向乙方提供所供设备的安装使用说明,以备乙方安装设备时需用。

3) 乙方须在工程验收合格后七天内提交竣工技术资料。

4) 乙方须在本分包工程合同签署之日起七天内提交施工组织部署及进度计划表,说

明施工时间、方法、程序、分段和次序给甲方认可,并按认可的部署及计划施工。

5) 乙方每周须向甲方提交工作周报,详细说明工程的进度,需要的资料及要求的工

期延长等。报告内容列明与进度计划表偏差的地方,提出实际及预期延误的理由,并提出补救的办法。

6) 甲方所提供的设备、物料,由乙方负责保管。设备、物料存放、安装中的丢失损

坏及施工结束后因乙方安装不当在成的丢失损坏由乙方照价赔偿。

4、工程工期:

1) 若原定的竣工日因乙方的延误而变得不可能遵守,甲方可要求乙方优先完成本工

程的一个或多个部分或加班赶工。乙方须无偿对剩余工作无延误地遵从指示。

2) 若工程因不可抗力或因承包方或非乙方的原因通知缓期执行、停工或间断施工,

或由甲方雇佣但非执行本合同工作的独立施工单位的阻延等原因(其他原因除外),不能在原定的竣工日或按本条款而延展了的竣工日之前完成,则乙方须以书面提前通知甲方。甲方会在建设方的书面同意下以书面批准该期工期合理的延长。

3) 工期的延长并不附带任何额外费用,在延长工期间所增加的项目也按原定的合同

单价计算。

4) 如果因乙方原因不能按时开工,应提前三天向甲方提出延期开工的书面理由和请

求,经甲方书面批准同意后,工期方可顺延,请求未被甲方批准的,工期不予延期。

5) 由于甲方货物供应不及时引起的工期延误,乙方不承担任何责任。

第9条 合同价款与设备、工程价款的调整及支付

1、本合同为一次性包干价。工程量清单见合同附件。

2、变更价款:增加或减少工程量引起的价款变更在竣工结算时按实际情况一次性结清。工程量变更由乙方提出经甲方项目代表签字、盖章后形成书面文件记录,在竣工结算时甲方应予以认可。

1) 项目施工费的支付方式为:

1、工程完工并经甲方、建设方及工程所在地技防办等部门共同验收合格(及第三方检测合格)后15个工作日内,且收到乙方提供的正规#5@p后,付至总施工费用的 50% 。

2、正式竣工日起,在每年的项目维护期满后的15个工作日内支付至总施工费用的 20%。在支付维护款项前乙方应提供系统正常运行的建设方证明及正常维护的维修记录文件,并提交工程所在地建筑工程安装(合法等额的)专用税务#5@p。

若因乙方维护工作不到位或未尽维护义务导致甲方项目回款无法收回的,乙方应全额赔偿甲方的损失。

4、以上每笔工程款支付前乙方必须提交工程所在地建筑工程安装(合法等额的)专用税务#5@p。

第10条 竣工验收

1、乙方须在完工日前一段合理的时间内进行所有完工之验收的准备工作。当乙方认

为本工程具备验收条件可交付使用时,乙方须向甲方提供符合规范及工程建设要求的竣工资料、系统测试报告和竣工验收报告书均一式四份。甲方收到乙方提交的完整的资料后,在十天内由甲方组织相关单位进行竣工验收,本工程经甲方、建设等部门验收通过后,甲方须向乙方发出“竣工证书”说明正式竣工日。如果工程不符合合同约定有质量问题,乙方应按照甲方和建设方的要求进行修改,并承担相关费用。

①工程文件,包括项目竣工说明书,工程承包合同;

②工程竣工图纸、资料(含变更设计、说明等文档资料),设备接线图;设备清单 ③工程原始记录,包括设备性能资料、隐蔽工程验收报告、工程质量检查记录、技术测试单、测试记录、调试记录、质量检验与评定记录、设备操作手册等;

④其他与工程有关的资料。

2、乙方承诺本工程系统质量达到一次性验收合格,确保工程完工后经工程所在地相

关质监(质检)、建设单位、甲方等部门共同验收合格(或第三方检测合格)并通过竣工验收;若工程未达到合同约定的质量标准,则必须在甲方给定的合理期限内返工至验收合格,并且承担由此引起的全部相关责任和损失。

第11条 违约责任

1、本合同所规定工程内容,乙方不得再行转让或再次分包,否则应承担由此导致的一切损失和法律责任,同时甲方有权解除此合同。

2、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,乙方无正当理由违约的,工期不得顺延。因乙方原因导致施工暂停、返工、修改、延期等,导致不能按照合同约定时间完工验收的,每迟延一天,乙方应支付相当于本合同价款1%的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的建设方罚款和其它经济损失。逾期达20天以上的(含20天),甲方除按照上述约定要求乙方支付违约金外,甲方有权解除本合同。

3、甲方不得拖欠应付给乙方的工程款,因甲方无正当理由拖延付款造成的工期延误,由甲方完全负责,乙方不承担责任。

第12条 安全与文明施工

乙方应严格按《建设工程安生产全管理条例》地方行建设管部门文件规定文明施工,并认真落实各项安全保护措施,确保施工现场的安全生产和文明施工。乙方应对进入现场的施工人员进行安全文明施工教育,配备必要的劳动安全防护用具,保证工程的施工安全和人员安全,并对现场施工人员的安全负责。乙方须遵守劳动法及相关的法律法规,与施工人员签订劳动合同,办理劳动用工手续,为施工人员购买医疗保险,工伤保险,意外保险等。工程施工过程中,乙方必须按安全规程进行施工,所有进入场地的人员必须佩带安全帽,高空作业必须使用安全带。如乙方违反以上规定,乙方需补偿因此给甲方造成的损失,同时甲方有权提前解除合同。如由于乙方原因或安全措施不力而造成的财产损失和人员伤亡,安全事故责任及由此发生的费用均由乙方承担。

发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

第13条 工程保修

根据建设单位要求,本工程的保修期限为工程竣工验收合格后叁年,保修范围为本工程施工范围中属于保修范围、内容的项目。乙方应当在接到报修通知后2小时内派人保修。发生紧急抢修事故的,乙方必须立即到达事故现场抢修。在每个季度应组织项目设备巡检,并

做好设备的维护保养工作。

保修工作完成后,由甲方定期组织验收。

第14条 工程分包

乙方不得将本工程的任何部分以任何形式进行分包或转包,如有违反甲方有权视情节对乙方进行任何形式的处罚。

第15条 争议

有关本合同的任何争议,双方应本着相互信任、以诚相见的原则,共同友好协商解决。如协商不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第16条 合同补充

本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可签定补充协议,双方签定的补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同正本一式肆份,双方各执贰份,具有同等效力。

甲方: 乙方:

法定授权人(签字) 法定授权人(签字)

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开 户 行: 开 户 行:

帐 号: 帐 号:

签署日期: 签署日期:

附表一:

杭州海关缉私局“特审室”讯问同步录音录像设备需求一览表

工程合同样本

工程合同样本

更多相关推荐:
《建设工程设计合同》(示范文本)[二](GF-20xx-0210)

GF20xx0210建设工程设计合同二专业建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人设计人发包人委托设计人承担工程设计工...

建筑工程设计合同范本

XXX集团范20XXZB0X建筑工程设计合同编号项目名称建设地点发包人设计人签订地点签订日期年月日1建筑工程设计合同发包人甲方设计人乙方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定甲乙双方本着平等自愿公平诚实信...

建筑工程设计合同范本

建设工程设计合同甲方全称乙方全称深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司甲方委托乙方承担设计经双方协商一致签订本合同第一条本合同签订依据11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法12建设工程质量管理条例建设工程勘...

建设工程设计合同范本

合同编号建设工程设计合同工程名称发包方设计方合同签订地点合同签订时间年月日编制及使用说明一合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制文本编制主要遵循以下原则1法律规定与企业实际相适应通过合同条...

建设工程设计合同范本

找法网中国最大的法律咨询中心找律师找法律上找法网全国免费法律咨询建设工程设计合同范本建设工程合同范本大全hetongfahetongfanbenhdchtjianshehetong工程名称工程地点合同编号设计证...

建设工程设计合同范本

建设工程设计合同范本gtgtgtgt合同范本配图工程名称工程编号合同编号委托单位甲方设计单位乙方北京市城乡规划委员会制定北京市工商行政管理局监制填写合同须知一凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位统一使用本合同...

建设工程设计合同范本

GF20xx020xx建设工程设计合同二专业建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号由设计人编填设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局二O一一年八月监制发包人设计人发包人委托设计...

建设工程施工专业分包合同范本

GF20xx0213建设工程施工专业分包合同范本示范文本中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局20xx年8月第一部分协议书承包人全称分包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规...

建设部标准合同范本

合同编号幕墙项目施工合同发包人全称承包人全称中华人民共和国建设部国家工商行政管理局1工程协议书第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平...

工程建设项目管理合同范本

工程建设项目管理合同工程项目名称委托方服务方1工程建设项目管理合同建设单位项目管理单位根据国家及地方颁布的有关法律法规及条例结合工程的具体情况经甲乙双方友好协商甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项...

北京市建设工程合同范本

北京市建设工程设计合同BF20xx0212单位级别编号工程名称工程编号合同编号发包人设计人发包人甲方与设计人乙方经协商一致签订本合同合同条款如下第一条合同签订依据11中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设...

建设工程设计合同补充协议

建设工程设计合同补充协议20xx411201709分类合同范本标签工程设计设计合同补充协议范本合同范本建设工程设计合同补充协议甲方上海置地有限公司乙方上海建筑设计有限公司甲乙双方根据中华人民共和国合同法中华人民...

建设工程设计合同范本(44篇)