承诺书[附件合同书】

时间:2024.3.15

承 诺 书

xxxxxxxxxxx项目部第四分部(被承诺人):

我方现就参加建设xxxxxxxxxxxx标部分工程施工,在签订合同前特就有关事宜向你方承诺如下:

1、我方自愿以现金的形式缴纳合同约定的履约保证金。

2、我方已察看现场,对工程施工情况已经清楚,并认真研读了合同,对合同的所有条款、约定、义务、权利均非常清楚并已完全理解,我方完全同意合同所有约定内容,并在履行合同的过程中严格按照合同约定执行,否则,无条件承担合同约定的所有违约责任。

3、我方完全接受合同约定的单价和工作内容,并保证在任何时候不就合同单价及工作内容提出调整。

4、我方将按照合同的约定,按时组织人员、机械设备及其它施工必要机具在你方规定的时间内内进场,如我方机械设备在48小时内未按你方的要求到达指定施工现场时,我方自愿向你方支付每天每台人民币伍千元违约金,此费用从履约保证金中扣除,直到扣完我方缴纳的履约保证金为止;在96小时内仍未到场的,你方有权单方解除双方签订的所有合同并没收我方所有履约保证金及将我方清退出场,你方不承担任何违约责任。

5、开始施工后,我方将根据工程的需要或你方的要求组织足够的机械进场施工,所有进场机械设备在施工全过程中未得到你方的同意不撤离本工地。组织足够的施工人员,其中特殊工种及机械操作人员全部持证上岗。我方确认:所有进场机械设备均为我方自有,并保证机械设备运转状况完好;我方保证在施工过程中无条件满足你方提出的在限定时间内增加任何设备的要求。为确保进度,我方承诺在施工过程中配备能够满足你方要求的熟练的劳力及运转状况良好的机械设备。

6、我方承诺:如违反本承诺书的承诺,愿意接受你方的任何处罚(包括但不限于解除合同、扣除施工结算款、扣除履约保证金及质量保证金、安全风险抵押金等),你方采取的任何措施不承担任何违约责任。

7、我方承诺:在施工中严格按照技术交底、设计图纸、规范进行施工,确保施工质量和施工安全,否则承担一切由此造成的损失和后果。严格按照你方的施工组织安排、计划、方案进行施工。严格按照合同约定工期完成任务,如你方认为我方的施工设备及人员等无法满足合同约定工期及现场施工的需要,我方在接到你方的书面指令后3日内,按照你方的指令无条件组织施工设备及人员进场,满足你方的要求并承担一切费用,如在规定的时间内未按照你方的指令组织机械设备进场,则视为我方违反承诺,愿意接受你方的任何处罚,且我方无条件接受你方采取的措施并承担一切费用(比如接受你方租赁的机械设备并承担租赁费用或终止合同,将合同工程量重新划分等)。

8、我方承诺严格执行有关安全施工的规定,严格执行现行《工程施工安全技术规程》与《工程机械操作规程》及所有相关的安全技术交底和安全施工规范,施工中严格按照技术交底、安全技术交底、相关安全规程及相关安全施工的规定、安全标准等组织施工,因我方安全措施不力或违反安全技术交底、安全技术(操作)规程、安全施工规范和相关安全规定、标准等造成事故的责任和因此伴随而发生的费用,由我方承担。我方接受你方、业主、监理、质检站及国家行业行政主管部门实施的安全质量监督检

查并及时整改,未整改或整改不到位,由我方承担一切责任并由我方承担由此伴随而发生的一切损失和费用。

9、我方自觉同所录用的农民工签订正式的劳务协议,确保按时支付所有聘用人员的工资,不采取任何手段扣留所聘用人员的工资,并向你方及时提供签订的劳动合同和农民工本人签认的月工资发放表。我方不拖欠与本工程相关的任何债务,当有上述相关债务发生时,我方同意你方从工程结算款、履约保证金中予以扣除。

10、自我方机械设备及人员进场后,如因各种原因(如征地拆迁、图纸不到位、村民阻工、自然灾害、天气原因及第三方原因等)造成的停工、待工、窝工等不能施工的情况,我方自行承担由此产生的全部损失费用。

11、我方自愿遵守《中华人民共和国劳动合同法》,为其所雇用的工作人员购买或缴纳工伤、养老、失业、医疗、生育保险和住房公积金及意外伤害保险等保护工作人员利益的险种并承担相关费用。同意意外伤害保险由你方代为办理,办理费和投保费按实从我方结算款中扣回,除工程一切险、第三方责任险、职工意外伤害保险以外的险种由我方自行办理。

12、如我方在合同有效期间发生不履行、放弃或拒绝继续履行合同、农民工因工资未及时支付等原因影响了正常的施工生产,则履约保证金由你方全额没收,同时停止拨付所有的施工工程款,我方承担由此给你方造成的一切损失。

13、我方保证提交给你方及你方上级单位的所有资格审查文件均合法真实有效(包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、为本合同工程开具且在有效时间内的法人委托书或法人资格证明书等(原件)以及法人代表和委托代理人身份证复印件等你方要求提交的资料文件)。受委托人与签订承诺书之人一致,如我方提交给你方的任何上述文件系非法或失效、伪造,则视我方违约,你方有权单方面解除双方签订的合同、协议等书面文件,你方不需承担任何违约责任,且你方不需支付任何我方施工项目的工程款和其他款项,并保留向我方追究法律责任和追索经济损失的权利。

14、本承诺书自签署之日起生效。

承诺人:(公章)

法定代表人(或)委托代理人:

地点: 时间:2012 年 月 日


第二篇:昆明赛诺制药有限公司与北京白金世纪广告有限公司承揽合同纠纷案二审民事判决书(20xx)昆民二终字第908号


昆明赛诺制药有限公司与北京白金世纪广告有限公司承揽合同纠纷案二审民事判决书(20xx)昆民二终字第908号 _______________________________________________________________________________________

(20xx)昆民二终字第908号

民事判决书

上诉人(原审被告)昆明赛诺制药有限公司。

住所地:昆明市黑龙潭。

法定代表人袁永忠,系该公司董事长。

委托代理人张旭,男,19xx年x月x日生,汉族,昆明市人,住昆明市五华区土桥村115号1楼3号,系该公司员工。特别授权代理。

委托代理人杨滨,男,19xx年x月x日生,汉族,昆明市人,住昆明市盘龙区北京路333号,系该公司员工。特别授权代理。

被上诉人(原审原告)北京白金世纪广告有限公司。

住所地:北京市朝阳区百子湾路16号百子园第五座C单元303号。

法定代表人鲁劲岩,系该公司总经理。

委托代理人赵洪石,北京市隆安律师事务所律师。特别授权代理。

委托代理人金晶,北京市天水泽龙律师事务所律师。特别授权代理。

上诉人昆明赛诺制药有限公司(以下简称赛诺公司)因与被上诉人北京白金世纪广告有限公司(以下简称白金公司)承揽合同纠纷一案,不服昆明市盘龙区人民法院(20xx)盘法民三初字第236号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年x月x日受理后,依法组成合议庭,于20xx年x月x日公开开庭审理了本案,上诉人赛诺公司的委托代理人杨昆、苏盛云,被上诉人白金公司的委托代理人金晶到庭参加了诉讼。赛诺公司于20xx

年x月x日17:00时解除了其与杨昆、苏盛云的委托代理关系。本院于20xx年x月x日继续公开开庭审理本案,上诉人赛诺公司的委托代理人张旭、杨滨,被上诉人白金公司的委托代理人金晶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原审原告白金公司诉称:原告接受被告的委托,为其进行广告、礼品的设计、制作和印刷。20xx年x月x日,双方签订了“关于欣络平的设计创意《合同》”,由原告为被告设计关于欣络平药品的台卡等物品,合同金额53098元。同时约定了价款及支付方式、责任额免、违约责任等内容。后原告按合同约定积极组织设计制作,并按被告要求交付给被告,同时得到被告的确认,已经完全履行了合同项下的全部义务,被告却迟迟不予付款。为此,原告诉至法院请求:一、判令被告立即付清欠款53098元;二、判令被告承担逾期付款的违约金27080元;三、被告承担本案诉讼费。

原审被告赛诺公司辩称:双方签订《合同》后,被告未向原告依约定支付预付价款,原告对此也未提出异议,且原告未向被告送交或通知被告提取货物,双方并未履行合同。原告举证的所谓“签收”行为实际发生于合同签订前。签收人的签收行为既无委托也无授权,只能由签收人承担相应的法律责任。请求驳回原告的诉讼请求。

原审法院经审理确认以下法律事实:原、被告经协商后于20xx年x月x日签订《合同》,由被告委托原告制作欣络平药品台卡、X展架、海报等物品,合同金额含税为53098元。该合同还对合同价款及支付、质量及规格、违约责任等内容进行了约定。合同签订后,20xx年x月x日、5月x日、6月x日由被告方签订合同的经办人张楚对合同约定的物品进行了验收及签字确认。被告未按合同约定在合同签订后向原告支付40%的合同金额,也未在验收合格后三日内支付60%的货款,经原告多次催要未果,故于20xx年x月x日诉至法院。

原审法院认为:《欣络平设计创意》是双方当事人的真实意思表示,被告未对合同的

真实性、合同签署人的身份提出异议。尽管合同签署时间早于被告工作人员的签字验收时间,但由于该合同属于设计创意合同,不排除先达成合意,出样认可后签订正式合同的可能。且合同约定的品名,数量与签字验收一致,故即使是被告的工作人员无权代理签字验收,也因有随后正式合同对其工作人员的行为进行了追认,该合同也属有效合同。被告认为签收行为发生于合同签订之前,被告工作人员无授权,合同未履行的抗辩主张不予采纳。原告已按合同的约定履行了义务,并将约定的物品交给被告进行了验收。被告未按合同的约定履行付款义务,构成违约。根据合同中“合同价款及支付”第4款的约定,其是对被告未履行付款义务导致违约赔偿的违约金的计算方式,对被告辩解该约定是“付款方式”而非“违约金”条款的约定,不应计算违约金的主张不予采纳。但依该案的实际情况,该付款方式的约定虽带有违约责任的处罚性质,但约定未付款违约按日百分之零点三计算违约金明显过高,原审法院予以调整,违约金以最高不超过合同标的金额的20%为宜。原告的诉讼请求,除违约金过高予以调整外,其余事实清楚,于法有据。据此,原审法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条及《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款之规定判决:一、由被告昆明赛诺制药有限公司在判决生效后十日内向原告北京白金世纪广告有限公司支付定作物品货款53098元;二、由被告昆明赛诺制药有限公司在本判决生效后十日内向原告北京白金世纪广告有限公司支付延期付款违约金10620元(53098×20%=10620元)。

原审判决宣判后,赛诺公司不服,向本院提起上诉,请求:一、撤销原判,依法改判或发回重审;二、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。其主要事实和理由是:一、双方签订合同后,并未依合同履行义务,至今被上诉人仍有未交付的物品,双方未对合同项下的全部货物进行验收,依合同3.3项之规定,目前上诉人并无付款义务;二、被上诉人在工商机关登记的印章同与上诉人签订合同的印章不符,可能存在两个不同主体,为此曾向原审法院

提出相应的主张,但原审对此未作出相应的判决,不能排除上诉人对被上诉人主体的合理怀疑。被上诉人主体存在不确定性,原审法院认定事实不清。

在二审开庭审理中,上诉人明确表示变更其上诉请求为:因在双方所签合同上加盖的合同专用章印有“五角星”的式样,但被上诉人在工商局备案的印章上却没有该“五角星”式样,故被上诉人的主体资格存在问题,请求发回重审,同时放弃其他上诉请求。

被上诉人白金公司答辩称:原判认定事实清楚,适用法律正确,请求二审驳回上诉,维持原判。

本案经二审审理,查明的案件事实与原判认定的一致。另,依据上诉人的申请,本院向北京市工商局档案管理中心调取了被上诉人印章备样,证实被上诉人的印鉴、合同专用章上均有“五角星”式样。双方当事人对该份证据的真实性及合法性均无异议,故本院对此依法予以确认。

综合双方当事人的诉辩主张,本案争议的焦点是:被上诉人的诉讼主体资格问题。 本院认为:《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中,上诉人因认为被上诉人在工商部门所留的印章上没有“五角星”式样,而主张被上诉人并非是签订合同一方当事人的事实,负有举证的责任。对于该事实,依上诉人的申请,本院依法调取,且双方当事人均无异议的被上诉人的工商档案记录,能够证明被上诉人的印章上有“五角星”式样,故上诉人认为被上诉人主体不符,要求发回重审的上诉请求,没有事实及法律依据,本院依法不予支持。原判认定事实清楚,适用法律正确,所作处理恰当,本院依法予以维持。据此,本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项、第一百零七条第一款之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费2915元,由上诉人昆明赛诺制药有限公司负担。

本判决为终审判决。

本判决发生法律效力后,若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向原审人民法院申请强制执行:双方或一方当事人是公民的,申请强制执行的期限为一年;双方均是法人或其他组织的,申请强制执行的期限为六个月。

审 判 长 李跃明

审 判 员 吕 强

代理审判员 张 颖

二○○六年x月x日

书 记 员 顾 蕊

本裁判文书仅供参考,如需使用请以正本为准。

更多相关推荐:
备案合同承诺书

承诺书致舜元建设集团有限公司年月日贵司与我司就工程签订了一份专业分包合同合同的名称为该合同为备案合同不是双方真实的意思表示该合同双方不做实际履行我司就该合同向贵司做以下承诺1该合同约定的工程是业主指定分包的并且...

合同承诺书范本

合同承诺书范本1我方同意甲方在总价不变情况下对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整2我方同意根据施工过程中工程量增减情况在保持分包合同单价不变情况下按甲方认可实际工程量进行结算我方无条件接受在施工过程中甲...

信守合同承诺书

编号信守合同承诺书致公司乙方下称我方郑重承诺我方和下称你方进行资源组合合作投标合作经营我方在此郑重承诺一信守你方与发包人签署的合同协议书严格遵守协议中管理的规定对协议中规定的你方责任和义务承担连带责任二信守我们...

合同签订承诺书

合同签订承诺书佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室合同当事人双方招标单位名称和中标单位名称就工程名称合同签订有关事项承诺如下一严格依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法招标文件及投标文件遵循平等自愿公...

合同条款响应承诺书

合同条款响应承诺书招标单位我公司如有幸中标在此郑重承诺1标文件中含合同条款具有最终的解释权2在工程的实施过程中我公司完全响应招标文件的所有条款履行合同义务质量标准绝不低于招标文件或国家及广东省地方强制性标准要求...

合同廉政承诺书

廉政承诺书致公司我司于20xx年07月26日与贵司签订了合同编号为的合同以下称简称合同为加强商务活动中的廉政建设防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为规范合同双方的各项活动保障顺畅公平的商业秩序保护当事人的合...

合 同 承 诺 书

合同承诺书南京明发通达电子信息技术发展有限公司我公司南京华胜环境工程有限公司郑重承诺借用江苏省钟星消防工程有限公司的资质名义与南京明发通达电子信息技术发展有限公司签订的南京明发通达智汇城一期消防工程的专业分包合...

注册合同承诺书

承诺书我公司有幸中标工程认真阅读并理解了施工合同为保证工程的顺利完成特做如下承诺1我方理解发包方为了整体工程质量进度的需要对工程施工部位段落的划分无条件的接受发包方分配的工程项目也接受发包方对中标项目中部分工作...

工程合同承诺书

承诺书报审资料名称山西中阳沈家峁煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计变更根据山西省煤炭工业局晋煤办发20xx742号和晋煤规发20xx177号文承诺人对下列送审资料做出承诺保证送审资料真实客观无伪造无编造篡...

共同还债承诺书

共同还债承诺书本人身份证号对于从XXXX处借款愿意承担共同还款责任若无法偿还借款本人愿替偿还所有欠款及由此产生的相关费用承诺人身份证号签字日期年月日

不签劳动合同承诺书

关于员工不签订劳动合同的承诺书本人从年月日至今在福建省景远建设工程有限公司工作担任部门职位在职期间公司曾多次通知在职员工需统一按国家法律法规规定签订劳动合同但因本人个人原因虽经公司多次说明解释劳动合同对劳动者权...

备案合同承诺书

承诺书XXXXXXXXXXXXXX公司本公司郑重承诺如下本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司就项目签订的合同合同编号为本公司要求XXXXXXXXXXXXXX公司签订的仅供本公司用于该合同不作为双方结算的依据...

合同承诺书(15篇)