合同编号：
签订时间：
水、电劳务承包施工合同
甲方：
乙方：
甲方于 年 月 日和 （以下简称建设单位）签订的《》以下简称总包合同，为了加强工程施工管理，甲方将） 施工发包给乙方完成，乙方为本工程的实际施工人。为明确双方的权利、义务和责任。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，结合本工程的具体情况，就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：
3．承包方式：
4．施工范围：
规范标准、国家质量验收评定标准等实施安装的各个分项工程（包括各类检测）,以及为了提高工程质量等级必须要做的各项工作。包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
5．施工内容：（都是7层以下）
表箱除电表安装、表前的接线外的所有工作内容及主线编房号；户內控制开关箱内的所有工作内容及户内电箱箱内的开关配件安装连线和贴标注）；户内配电箱前电线或电缆及桥架敷设等按图纸的设计完成施工。也就是：a建筑物内公共部分按原图施工，预埋穿线管、接线盒、管内穿线、预留所有孔洞及套管和开关、插座、照明灯具安装；b天地楼商铺部分只完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；c天地楼和6+1层住宅部分：完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；饭厅、卧室、厨房、卫生门、房内过道、阳台部分天棚预暗埋一个接线盒，并从接线盒处预暗埋一根穿线管至门边上梁底、该处土建抹灰完后做好标记，以便住户二次装修保证能找到该点；客厅近楼梯墙上预暗埋开关盒，客厅天棚预暗埋一个接线盒，并从该盒预暗埋一根穿线管至本层户内控制开关箱、预暗埋一根穿线管至开关盒，管内穿线，客厅安一盏白识灯，一个一位开关面板。其余由住户二次装修时自理
1
(2)、弱电施部分：a公共部分：电话、电视、宽带、对讲电预埋管系统等按图安装完成。预埋穿线管，不包括安装桥架、电线、电缆敷设、安装前端箱及分支管等所有工作按图施工完成。b商铺部分：按原图预埋弱电箱和预埋弱电箱前的穿线管，不穿线，其余由住户二次装修自理。c天地楼和6+1层住宅部分：按原图预埋各层弱电箱和预埋各层弱电箱前的穿线管，不穿线，其余由住户二次装修时自理。
(3)、给水部分：一户一表表后至厨房、卫生间(厨卫支管不装)主管预埋、水阀安装、试压工作。
(4)、排水部分：按图施工完成(含土方开挖、垫层砼浇筑、保护管的砂回填、土方回填、支垫管的墩)。排雨水系统至室外临近的雨水检查井，排污水系统至室外2米内，含预留（负）一层商铺卫生间排水口（含制作吊支架），de110以上排水、雨水立管穿楼层处安装阻燃火圈。（不含砌雨水、排污井沟）其他工作按图完成。卫生间不做排水支管。吊架制作，排水试验按图纸设计、施工规范的要求完成。
(5)、所有卫生间安装一个等电位盒。空调洞管预埋。 (6) 、除完成上述的主要内容外，乙方的工作范围还包括以下内容：
①、户内电箱进出线排列、绑扎、开关，电箱进出线孔、箱体防护、用户编号等工作。 ②、本工程切割（凿）墙、地板、凿沟、凿槽、凿洞、补洞、补灰磨平、水电所做的杂物清理、埋地板内给水管定位弹线、水电安装后成品保护，验收前清洁工作。工地内材料二次搬运、各种测试检验（检验费由甲方支付）、工人挖管沟土方、回填土等工作。
③、打槽、打混凝土洞时应划线打槽，注意用力的大小，尽可能将槽钢洞打小，避免影响结构。
④、所有在梁上、墙体上预留的管洞、管槽等在管件安装完成后按有关要求做好恢复工作
（即：浇筑砼、填充相关材料等）。
6．施工及质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的图纸和相关的施工工艺规程施工。工
程完工后按照国家统一的建筑工程验收规范及质量标准进行验收。本工程必须达到质量评定 合格 等级。
二、合同工期
1、本工程工期必须配合土建施工进度，施工工期如下：
上述工期从具备施工条件时甲方或监理发出开工令之日起至乙方施工完毕、乙方自检合格并将完整的完工验收清单送交给甲方之日止。
2
2、乙方应科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证本分项工程的施工进度与土建工程同步、交叉作业能施工的尽量施工，要保证不影响整体进度。工程实际进度滞后的，甲方有权派人加班赶上，或委托其他施工单位完成，发生的所有费用由乙方承担，从乙方的合同款项中扣除，并当天有乙方确认签证，过期不提交签证报告的，视为不发生签证事件，不补签；其他施工队施工内容产生的一切问题与乙方无关。
3、因以下原因造成工期延误，经监理、甲方确认，工期相应顺延：
(1) 因甲方未能提供施工工作面造成停工的；
(2) 设计变更造成停工的；
(3) 甲方同意可以顺延的其他情况。
4、乙方在本合同第三条第2款情况发生当天提交签证报告。甲方经过审查认为不属于可以顺延工期的情形的，工期不予顺延。过期不提交签证报告的，视为不发生签证事件，不补签。
三、双方责任和义务
（一）甲方义务
1．甲方负责安排施工员对乙方进行技术交底，并按施工进度做好材料计划，统一安排交工验收；
2．按本合同约定，向乙方支付工程价款；
3．负责与监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
4．向乙方提供图纸
5．对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知乙方停工整改、返工，并追究相关责任。
6．负责提供生活临时宿舍，水电费按规定超出部分乙方自理 。
(二)乙方义务
1. 严格按照设计图纸、施工验收规范、施工单位的施工组织设计和技术方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
2. 乙方为安全生产管理第一责任人，对整个工程施工过程中的质量、安全生产工作负直接具体领导责任，乙方应严格遵守、执行《安全文明施工责任书》，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。承担由于自身责任造成的安全事故；
3. 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
4. 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
5. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
3
6. 服从甲方的工作指令，严格遵守甲方关于工地管理的各项规章制度，若有违反之处，自愿接受本合同及相关规章制度约定的处罚措施。
7. 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本合同未明确约定但与施工有关的所有随附义务及工作程序。
8. 乙方对其雇佣或管理的人员的行为负责，因其雇佣或管理的人员的行为违反了本合同相关约定，视为乙方违反本合同相关约定。
9. 乙方特殊工种人员必须持证上岗，在施工中必须按章操作，凡违反安全操作规程并由此造成安全事故的由乙方承担相应的损失及费用。
四、施工人员管理：
1．乙方必须于开工之日起组织施工队伍进入施工现场。乙方在正常阶段应配备 1 名施工
技术人员，按现场实际配备施工工人预埋施工工人不得少于 人、安装施工工人不能少于 人。甲方可根据工程进度需要要求乙方适当增减人数，乙方要予以配合。
2．本协议签订后3天内，乙方向甲方交纳农民工工资保证金5000元后，本合同方生效。工程完工验收合格后3天内甲方按正常渠道公示，在公示两周内没有投诉或投诉解决后，甲方再将扣留的农民工工资保证金无息退还乙方。
3．乙方应提交全体进场人员的花名册、身份证复印件给甲方，并按甲方要求签订简易劳动合同；进场后，有人员变化的，应及时提交新进场人员的前述材料。对于花名册上没有的人员均为非施工人员。乙方应严禁非施工人员进入工地及留宿，否则每次处罚500元。非施工人员在工地上造成的人身、财产损害（包括甲方的材料、设备被损坏、偷盗），均与本工程及甲方无关，由乙方自行处理，因此造成甲方损失的，乙方负责赔偿。
4．严禁乙方有以下用工行为。一经发现有以下违规用工的情况，每次处罚500元。
① 使用未成年人、老人（超过60岁）、孕妇、残疾人进行施工；
② 使用身患重大疾病或不适合从事建筑行业的疾病的人员进行施工；
③ 使用其他甲方已明令禁止进入工地的人员。
对于其他不称职的乙方自有人员，乙方应按甲方的要求进行更换。
5．工程施工期间发生工伤事故，乙方应及时采取有效措施处理，防止升级为安全事故。甲方有权派员直接参与事故处理，甲方人员在处理事故过程时所签署的相关文件，乙方无条件签收并由责任方承担相关法律后果（包括支付伤者的医疗费用、赔偿费用）。
6．在工程施工期间，乙方应按甲方的要求报送农民工已签名的工资发放表、考勤表，否则甲方有权不支付工程价款。
7．甲方可根据实际情况自行确定按以下方式之一支付农民工工资：
① 甲方垫付工资。由甲方根据审核后的工资发放表、考勤表代乙方直接将工资发放给农民工本人，乙方应签字确认甲方垫付工资的总金额，结算时从工程价款中扣除；
② 农民工授权乙方代领工资，由乙方代表农民工领取农民工工资。
五、现场管理
4
1．甲方认为确有必要暂停施工时，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，停工期间（停工12天以上）的工人工资由甲方承担。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，在接到甲方同意复工的答复后，乙方方可复工。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
2．工地在出现立体交叉、相邻施工作业时，乙方应在进场前与相邻的施工队伍事先协商，采取可靠安全措施后方可施工，若协商不成，报请甲方协调。在施工过程中因乙方人员的过失或过错造成人员伤害、物资损失的，由乙方承担一切损失和责任。
3．施工过程中，出现以下情形时，甲方有权单方解除合同：
（1）乙方在施工过程中，非甲方及不可抗力的原因而停止施工超过1天。
（2）乙方中途擅自退场、放弃施工及将工程转包给第三者的。
4．乙方在施工过程中对甲方提供的材料不得长料短用、大料小用，对超用或超量部分，乙方需提出正当理由，无正当理由属乙方浪费行为，由乙方承担超用或超量材料费用。
5．乙方负责人（即本合同签字人）或乙方带班班长必须坚守工地现场，在上班时间有事外出必须向甲方请假同意后由负责人指定代表驻守工地方能离开工地，造成严重后果的每次处罚500元。
6．乙方承诺遵守甲方制定的相关现场管理细则，若有违背，甲方有权给予必要的经济处罚（500～10000元）。具体的处罚规定及金额，详见甲方公布的现场管理细则。
六、安全生产及文明施工
（一）安全生产
1．乙方为安全生产管理第一责任人，对工程施工过程中的安全生产工作负直接具体领导责任。乙方应严格按各项安全生产标准进行施工和安全防护，杜绝重大安全事故的发生。
（二）文明施工
1．乙方必须严格按照甲方文明施工的部署和有关规定做好文明施工的工作，配合做好安全标语的宣传、张贴，通过市级以上文明施工检查，争创文明施工工地。
2．施工现场每天乙方必须做到工完场清，否则，甲方有权安排劳动力进行清理，发生的清理费用向乙方收取，甲方从乙方的劳务费中扣除。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；
（三）事故处理
1．发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即采取措施保护现场，禁止无关人员进入工地；抢救伤员，防止事故扩大；及时报告甲方，按甲方要求处理；配合甲方组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，由事故责任方承担发生的费用。
因乙方原因造成事故的，甲方在处理事故过程中，所发生一切费用以及由此给甲方造成的全部损失概由乙方承担，结算时从工程价款中扣除。该事故若属重大安全（一次性损失在2万元以上的），甲方有权单方解除本合同。
七、质量与检验
5
(一)工程质量
1．工程质量应当达到本合同约定的质量标准，工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权选择以下方式之一进行修复：
① 要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，按本合同相关约定处理；
② 另行委托其他施工人修复，由乙方承担全部修复费用。
2．双方对工程质量有争议，由监理指定的工程质量检测机构鉴定，由乙方预先垫付检测费用，最终所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
（二）检查和返工
3．乙方在完成每一施工部位或构件后，特别是工程具备隐蔽条件时，应通知甲方进行初步验收，并为验收提供便利条件，验收合格后才能进行隐蔽或进行一道施工工序；凡验收不合格，乙方在甲方限定的时间内返工后重新验收，因此发生的检测、复试验费用、返工或整改的费用由乙方承担，造成工期延误，工期不延顺。
如乙方没有通知甲方验收，就进行隐蔽或进行一道施工工序的，每次处罚500元。同时乙方应按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检测、复试验费用、返工或整改的费用均由乙方承担。
现场初步检测合格的并不能因此证明乙方的施工质量符合工程质量标准。
4．无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，承担发生的全部费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
5．乙方有权拒绝使用甲方进场的不合格产品，甲方坚持要求使用的，因产品质量引起的损失由甲方负责。
八、材料、设备、机具供应及管理
（一）材料、设备、机具的供应：
1．甲方供应的材料、设备：。
2．乙方采购或自带的材料、设备、机具（费用已包含在合同价款内）：铁钉、铁线、绑扎丝、穿线用具、钢锯片、手电锯片、砂轮片、钻头等易耗材 。
3．对于甲方供应的材料、设备，乙方应提前7天向甲方提交供应计划；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时配合，费用另行约定。
4．乙方负责采购的材料、设备，应在采购前提交采购计划给甲方审批，甲方有权按图纸设计来指定品种、生产厂家及型号。
（二）材料、设备的验收
6
5．甲方供应的材料、设备进场时，通知乙方进行验收、保管，乙方发现质量、数量、品种、规格、型号不符合要求，应在验收时提出，甲方负责处理；乙方在验收时不提异议，视为认可并接收保管甲方供应的材料、设备的质量、数量、品种、规格、型号符合要求。
6．在施工过程中，因甲方采购的材料、设备的质量、数量、品种、规格、型号不符合要求，导致乙方窝工、工期顺延。乙方在施工中不得弄虚作假，乙方必须按甲方要求纠正施工并承担相应责任，工期不顺延。
（三）材料、设备的保管、使用
7．乙方在接收甲方供应或租赁给其使用的材料、设备、机具及其他设施后，应协同甲方承担保管、维护责任。因乙方发生丢失、损坏的，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
8．乙方借用、使用甲方提供的材料、工具，要进行造册登记，期间乙方负责维护、保养、操作，使用后交回，如有损坏或遗失，按甲方提供的原价赔偿；如在使用中发生各类事故的，由乙方负责赔偿相关损失。
九、工程价款
（一）本工程价款采用 综合单价包干，按实际工程量计算 方式确定。
本工程的多层“6+1F”和天地楼的综合单价：A为 元/平方米(含挂靠劳务公司费用和税费)；天地楼的综合单价为 元/平方米(含挂靠劳务公司费用和税费)；均按建筑面积计。
本合同的单价（含综合单价）均为全费用单价，是指完成本工程全部工序（工作）内容的建成价，包括了本合同已明示或暗示的项目特征及其工程（工作）内容的全部酬金，包含但不限于：
1．人工费（含农民工工资以及工伤、医疗、失业、养老保险等劳保费、社会保险费用）、管理费、利润、税金、风险费用、赶工费、超时工作、雨季施工费、日常清理费用，措施费、文明施工费、劳动保护用品费用；以及乙方负责采购的材料费、辅助材料费、劳务自携或自备施工机械、机具等的费用；
2．涉及本工程主体水电的设计变更、图纸会审有关图纸内容的变动、工程联系单，导致劳务作业工作量未作大的增加或减少，以上情况含在本合同价款内，天地楼骑楼排污管设计变更可以另行按实计算签证；如因业主及设计原因导致工程变更单在乙方已按原施工图施工完成后发出，造成乙方返工现象，甲方对此可予以按实补偿，计量流程严格执行甲方规定格式及程序，办理合同外签证单及现场确认单。
3．现场生活费用，以及人身意外伤害保险费。
4．已包括了同其它分部分项（专业）工程的配合、并为其提供便利条件、相互协调以及本工程因图纸设计变更、停电、停水、机械维修间歇、暂停施工、工序交接、工程验收、自然条件影响等原因（期限为12日内），造成乙方人员窝工、机械台班停滞、乙方抢工等费用。
5．包括了乙方在工程现场为施工所需的任何物资的运输、装卸、堆放、领用、保管、二次倒运以及生产设施搭建用工等的全部费用；
7
（二）因设计变更或甲方增加施工内容引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，乙方应在施工前根据市场价提供参考价格报告给甲方审批，甲方修改乙方报价的，乙方应在两天内提出书面异议，否则视为乙方同意甲方修定的价格；乙方提出异议的，由双方共同向市场询价后协商确定，协商不一致的，甲方可将该设计变更或增加的施工内容委托其它施工队完成，不计入乙方完成的工程量。若乙方不在施工前提供参考价格的，则以甲方确定的价格为准。
若发生工程设计变更确定或增加施工内容的，乙方应当天发生当天签认，过期不签可视为不发生签证事件，不补签。
（三）本工程价款，除以下规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
① 因乙方原因导致工期延期（延期时间是以实际工期减去约定工期及已批准的延长工期计算），延期超过一个星期的，按合同总价款下浮5%进行结算；延期超过两个月的，按合同总价款下浮10%进行结算；延期超过三个月的，按工程总价款下浮15%进行结算??以此类推，按每延期一个星期，相应增加下浮5%来结算最终工程款。
② 因乙方原因提前完工的按上一点的比例奖励。（提前时间是以实际工期减去约定工期及已批准的延长工期计算），提前超过一个星期的，按合同总价上浮5%进行结算；提前超过两个月的，按合同总价上浮10%进行结算；提前超过三个月的，按工程总价款上浮15%进行结算??以此类推，按每提前一个星期，相应增加上浮5%来结算最终工程款。
③ 因乙方存在中途退场、暂停或放弃施工等情形导致甲方单方解除合同的，按乙方实际完成工程量的工程价款下浮30%进行结算。
十、计量及付款方式
（一）工程量计算规则
1．工程量的确认套用《建筑工程建筑面积计算规范》（编号为GB/T50353—2005）建筑面积计算规则计算。
2．本合同的施工内容及甲方提供的工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为乙方在履行合同义务过程中应予完成的实际和准确的工程量。在施工过程中，甲方有权增减施工内容及工程量并相应增减费用。
（二）付款方式
1．工人进场预埋施工，第一个月按实际工作人数每人每天预付生活费 10 元（按5人/天按三级教育人数为准）。
2．按实际完成工作预付款
天地楼：○1预埋线管 3.5元/㎡；
2凿管槽接管安装线盒 3.5 元/㎡； ○
3穿电线、装灯具、插座、配电箱 3.5元/㎡。 ○
8
4给排水 3.5元/㎡，清理及收尾0.5元/㎡，6+1住宅：○1预埋线管 3元/㎡； ○
2凿管槽接管安装线盒 3 元/㎡； ○
3穿电线、装灯具、插座、配电箱 3元/㎡。 ○
4给排水 3 元/㎡，清理及收尾0.5元/㎡，以上内容安装完成及验收合格，每项按总金○
额预付80%。
3．安装施工按实际完成的工程量，经质量检查验收合格后支付实际完成工作量80%进度款，每月15号之前结算，工程全部完工，经质监站验收合格后，扣除总金额的3%作为保修金，余款在结算后30天内付清。
4．甲方按照本合同的付款约定以现金或银行电汇方式支付给乙方。
5．甲方每支付乙方费用，如需乙方挂靠劳务和缴纳税金费用，乙方同时开具相应金额#5@p给甲方，否则乙方不用开票。税金按合同总额的5.8%综合税率扣除，由甲方代扣代缴。
十一、工程变更
1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更造成的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
十二、完工验收
1．工程交工前乙方应按甲方要求对工地进行彻底清理，并需经甲方检验合格为止。
2．工程具备竣工验收条件后28天内，乙方自检后向甲方提出验收申请。甲方收到乙方的申请后报请建设单位组织质监站等有关单位验收，并在验收给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。
十三、完工结算
1．工程竣工通过验收后，乙方向甲方递交工程量结算清单，甲方收到后，按本合同工程价款条款的相关约定给予确认或者提出修改意见。
2． 甲方确认乙方工程量结算清单的，在扣除以下款项后，支付剩余工程款给乙方；工程款以及保证金不足以扣除相关款项的，甲方有权继续向乙方追索。
① 中间支付的工程款；
② 扣留3%作为质量保修金。
③ 甲方根据本合同相关约定对乙方的处罚；
④ 根据本合同相关约定应由乙方承担的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、旅差费、人工费、鉴定费、餐饮费、财务费用、支付第三方的费用；
⑤ 根据本合同相关约定应由乙方承担的损失或赔偿责任，包括但不限于甲方代乙方垫付的工资、各种保险、违约金、赔偿金、行政罚款；
⑥ 甲方代乙方垫付的其它费用。
3．如因甲方原因拖延支付工程款，导致本合同项下的工程价款亦不能按时支付的，乙方有权追究甲方的违约赔偿责任，违约金为从结算日起，余下工程款的每日千分之五赔付给乙方。 9
十四、保修条款
保修期为1年，保修金为总金额的3%，按通知要求。在保修期如有质量问题，乙方负责保修，通知保修不来，因各种原因未到场处理的，甲方另派人员处理，乙方承担保修支付的各项费用，费用在保修金中扣除，如保修金不够维修费的，甲方有权要求乙方续付。若因甲方采购的产品质量问题的，乙方有权进行有偿维修。
十五、合同解除或无效
1．如在乙方没有全面履行完毕本合同义务之前，合同解除或被宣告无效的，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，同时在收到甲方的书面通知之日起 15 天内将自有的人员、设备和剩余的建筑材料全部撤离施工现场，相关撤离费用由乙方自负。乙方不能以任何理由占据工地，否则，乙方每延迟撤离施工现场一天，处罚3500元。
2．若甲方同意接收乙方为本工程已采购或已运至施工场地的材料设备的，乙方应全部移交给甲方，双方另行协商价格。
3．如因不可抗力、工程停建或缓建，致使合同无法履行的，参照本条款相关约定解除合同。
4．以上3点都是工程款清算结清的前提下有效。
十六、履约保证金：
本施工承包有履约保证金。乙方愿交履约保证5000元，不计利息。并于合同签订后 3 天内一次性交清，待整个项目工程完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后不计息退还。如乙方自开工之日起7天内不能进场施工的，或存在其它不能履行合同的情况，保证金不予退回，全部作为赔偿金。
十七、争议的解决
1、合同无效、被撤销或者终止的，双方对工程质量、数量、工程价款及结算等发生争议时，按以下方法解决：
① 按照本合同相关质量、工期条款确认本工程的质量及工期。
② 按照本合同相关工程量计算规则条款进行确认乙方完成的工程量。
③ 按照本合同相关工程价款、结算条款确认工程价款。
2、双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用向甲方所在地人民法院起诉的方式解决争议，
十八、其它
1. 乙方必须以劳务公司的形式来同甲方签订本合同。
2. 双方另行签订《工程质量保修书》，明确双方对工程质量的保修责任。
3. 如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
4. 合同份数：本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份。
5. 本合同的附件（如有）为本合同不可分割的部分，应与本合同同时签订和生效。
6. 合同期限：本合同双方签字后生效，工程完工结清全部款项后，自动失效。
10
甲方：（公章） 乙方：（公章） 住所： 住所： 法人代表： 法人代表： 授权代表： 授权代表： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 合同签订地点： 合同签订时间：
11
附件一：
安全文明施工责任书
甲方：
乙方：
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任：
一、责任划分：
1．乙方为安全生产管理第一责任人，对整个工程施工过程中的质量、安全生产工作负直接具体领导责任；
2．专职安全员为安全生产管理具体负责人。
二、责任内容：
1、乙方必须认真贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，严格执行国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，以及有关劳动保护法规、条例、规定。乙方指派 负责本工程项目的有关安全、防火工作。
2、乙方应严格按安全标准组织文明施工，并随时接受行业安全文明检查、检查人员依法实施的监督检查。施工中若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即封锁现场禁止无关人员进入工地，按有关规定立即上报有关部门并立即通知甲方及监理甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
3、乙方必须认真对本项目部施工人员进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前，乙方根据甲方的要求对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。并不定期乙方组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
5、施工期间，甲方有权对工地有关安全、防火工作督促、检查和指导。如在监督检查中发现问题并发出书面整改通知的，每次从工程款中扣除500元。每发生一次安全文明检查通报批评，每次从工程款中扣除2000元；每发生一次停工整改的，每次从工程款中扣除4000元，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，工期不顺延。若因乙方原因而发生安全事故的，每发生一次安全事故，每次从工程款中扣除5000元，并赔偿全部损失，工期不顺延，构成重大安全事故（造成人员死亡或损失超过20万元的）及以上的，每次从工程款中扣除2万元，并按规定赔偿全部损失，甲方有权单方面解除合同，由此产生的责任由乙方承担。
12
6、乙方在生产操作过程中必须按规定自行配足、配齐合格的劳动防护和劳动保护用品。乙方施工现场人员应正确穿戴好防护用品，在建设单位、监理或其它部门监督检查中发现问题并发书面整改通知的，乙方应向甲方支付500元/次的违约金。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，向由甲方反映情况，在落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应正确使用各施工器具，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。特殊工种（电焊工、架子工、起重工、电工等）资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守相关规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。
14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
15、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。
16、
17、施工人员不得超越施工场地进入非施工区域，由此产生的后果自负，如造成甲方生产设备损坏或造成事故均由乙方赔偿。
18、接受甲方安全专职人员的安全监督、管理。对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。
19、严格执行甲方的安全管理制度及文明生产管理等制度。坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用， 13
如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
20、乙方所属人员在甲方所提供的场地、工棚内不得乱拉电线，不得烧电炉、电热管、电饭煲及不得随意用水、用电造成浪费等，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方应向甲方支付50元/次的违约金；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
21、乙方实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。
22、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
23、施工期间，不得在高空乱抛建筑物及一切东西，违者所发生的一切事故责任和费用由乙方负责。
24、乙方人员如有穿拖鞋、不戴安全帽进入工地的，乙方按每人每次50元应向甲方支付违约金。
三、控制指标
1、杜绝重特大事故，因工死亡人数为“零”；
2、重伤率控制在0．03％以内；
3、企业职工全员安全培训教育率达100％，特种作业人员持证率达100％；
4、重大事故隐患整改率达到100％，一般事故隐患整改率达到95％以上，重大危险源监控率达100％；
甲方: 乙方:
代表: 身份证号：
签约时间： 年 月 日
14