解除工程施工合同协议书

发包方： 以下简称 甲方 承包方： 以下简称 乙方

由于甲方对其发包的 工程项目，现因乙方施工队

账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效

的履行。现应乙方要求，解除双方 年 月 日签定的《屋面卷材防水施

工合同》。

依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：

一、 工程概况：

1、工程地点： 。

2、工程内容：

3、承包范围：

4、工程造价： 约 万元（大写）： 万 元。

二、协议内容：

1、甲乙双方同意解除 年 月 日签订的 《屋面卷材防水施

工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务

关系自行消除。

2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双

方同意不收取对方任何费用。

本协议由双方签字盖章后，立即生效。协议书一式 四份，由双方各收执 两 份。

甲 方： 乙 方：

年 月 日 年 月 日

…… …… 余下全文

解除工程施工合同协议书

甲方：                              房地产开发有限公司

乙方：                              建筑工程有限公司    

由于甲方对其发包的鑫瑞·学府花园工程项目资金投入不足，乙方不能按既定的施工组织设计组织施工，双方签订的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方的要求，解除双方20##年8月6日签订的《建设工程施工合同》（GF-1999-    ）。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

建设单位：                房地产开发有限公司    

建设地点：                                       

…… …… 余下全文

解除工程施工合同协议书

甲方：

乙方：

由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲

方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。

一、 工程概况：

1、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。

2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。

3、承包范围：室内装饰装修。

4、工程造价： 元（大写）： 元。

二、协议内容：

1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。

4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：201000 元（大写）贰拾万零壹仟元整。

本协议由双方签字盖章后，立即生效。协议书一式 份，由双方各收执 份。

甲 方： 乙 方：

年 月 日

…… …… 余下全文

解除合同协议书

甲方：

乙方：

甲方 与乙方 原于 年 月 日签订的 ，经双方协商就有关事项达成如下协议：

一、 工程划线

甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的 项目工程内容进行划线，拟定于 年 月 日划线结束。

二、工程资料

乙方按照划线的已完工程内容，完善相应的工程资料，将已完工程完整工程资料经监理单位、 单位审核同意并签字齐全后于20xx年 月 日前上报甲方相关部门，经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。

三、 工程量确认

1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认；

2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容，乙方应在及甲方验收，在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量，对该工程量予以确认；

3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容），经甲、乙双方书面确认后，乙方负责完成后续工程施工事宜，乙方应在 天内完成后续工程施工。待工程完工后，经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议，甲方对该工程量予以确认；

4、上述乙方完成工程在质保期内（质保期从整个工程竣工验收合格之日起算），如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题，乙方应承担修复责任。在甲方通知乙方后，乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。如乙方未按甲方通知进行修复，则甲方有权自行修复或委托第三方进行修复，由此所产生的一切费用均由乙方承担，如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整的工程结算书（一式三份）上报给甲方，甲方接到结算书后安排工作人员 天内给予审核结束。待双方确认后作为工程最终结算依据。该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的所有款项（包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入准备工作等一切费用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主张任何款项或责任。

…… …… 余下全文

解除施工合同协议书

甲方：****有限公司

乙方：****有限公司

经甲乙双方协商，本着平等互利的原则，就双方解除****施工合同达成如下协议，双方共同遵守：

1. 在建项目审计基本情况：

双方已共同委托审计机构对在建项目进行审计，初步审计结果为**万元（最终以**市*级人民法院司法鉴定为准。含税），甲方已支付工程款**万元（约），未支付**万元，另有**元工程质量保证金。

2. 双方约定：本协议签订后15日内，甲方支付乙方工程现金**万元，剩下的**万元（含工程质量保证金**万元），由甲方在同一时间内网备到乙方或乙方指定的第三人名下，同时，乙方提供项目的决算税票,并移交已完工的工程资料。

3. 本协议签订后三日内，乙方所有人员设备及材料自行退出施工现场，不得以任何理由或借口故意阻挠。

4. 鉴于双方对已完成工程存在部分争议，双方同意，甲方另将价值**万元的本项目房产网备到政府指定的机构名下，待双方最终争议全部结束后，以双方认可的数据将此房产划至权利所有方。如有法院判决的以判决书为准。

5. 未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，任何一方可以向**市人民法院提起诉讼。

6. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，工作组留存一份。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章） 法人代表签字： 法人代表签字：

年 月

日

…… …… 余下全文

《合同》解除协议书

甲方：-----有限公司

乙方：------有限公司

丙方：-------工程有限公司

监理公司：-------监理中心有限公司

乙方于 200--年 -- 月 -- 日与 -----有限公司（甲方更名前公司） 签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，

达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的 所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善20xx年1月21日前施工工程部资料，丙负责完善20xx年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起 的一起责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容（-------------等）工程造价：

1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的

结算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分：按-----造价咨询有限公司

的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付：

1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款（含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元）按其财务要求予以确认，并按要求开

…… …… 余下全文

解除施工合同通知书

新蒲建设集团有限公司，新蒲建设集团有限公司许昌分公司： 经公开招标，你公司中标我公司开发的溪雅苑二期13#-15#楼工程三标的总承包施工。我公司与你公司分别在20xx年4月19日和20xx年4月20日签署建设工程施工合同和补充协议。因你公司于 停工后恶意停工至今，期间监理公司多次书面通知，我公司也书面送达合同履约风险告知书，催促你公司尽快复工，而你公司至今不能复工，至此你公司已停工 天，造成工期延误 天，延误竣工至今日已 天，你公司此番违反合同的恶意违约行为，已造成我公司巨额经济损失，我公司无法再容忍贵公司恶意拖延工期，决定与你公司解除于20xx年4月19日签署的建设工程施工合同和于20xx年4月20日签署补充协议。有关你公司恶意违约造成的我公司的巨额经济损失，我公司将通过司法途径维护自身合法权益。

20xx年10月24日

…… …… 余下全文